甲方风井梯子间封闭工程合同

可编辑可修

煤矿建筑安装工程承包合同MA—2011—05

合同编号

工程名称 **煤矿风井梯子间封闭工程发包方简称甲方  **公司

承包方简称乙方  **有限公司

签订时间 2012-5-1

签订地点山西.**

改欢迎下载

可编辑可修

根据《中华人民共和国合同法》有关规定结合本工程具体情况经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称山西**煤矿风井梯子间封闭安装工程

二、工程地点山西**煤矿

三、资金来源 自筹

四、承包范围、工程内容山西**煤矿风井梯子间封闭工程玻璃钢封闭安装

五、合同价款

1、合同总价款 49万元。大写肆拾玖万圆整一次性包死价格

第二条 双方责任

一、甲方责任

1、办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件施工备案由乙方负责。

2、协调地方工农关系改善施工环境保证水、电、路、通讯工程的正常使用。

3、井下风井梯子间封闭工程开工前 5天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式四份

4、按时参加工程验收负责组织工程的竣工验收按照国家和行业有关规定及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。

5、指派**

改欢迎下载

可编辑可修

同志为甲方驻工地代表对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜及时解决应由甲方解决的问题。甲方代表换人 甲方应提前7天通知乙方后任代表继续履行前任在合同中约定的权利与义务。

6、甲方为乙方提供职工住房、矿灯、 自救器、便携式瓦检仪、更衣箱及施工用电源。其中甲方提供的职工宿舍仅提供床位按照500元/间收取水电成本费用使用期限为1个月。

二、乙方责任

1、编制施工组织设计及施工方案做好各项施工准备工作。

2、严格按照施工图说明进行文明施工符合“环保”要求确保工程质量按合同规定的时间如期完工和交付。

3、及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告提供月份施工作业计划措施。

4、工程竣工后及时清理现场做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。

5、已完工的工程在双方约定的移交日期内负责保管。

6、指派**同志为乙方代表负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。

第三条 工程期限

一、总工期为20天日历天  自材料到矿时开工。

改欢迎下载

可编辑可修

二、甲方图纸供应不齐全不及时供应的材料、设备和工程拨付不及时 以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工经甲方签证后工期顺延。

三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时工期不予顺延。

第四条 工程质量及验收

一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规定、规程和标准进行施工并接受甲方代表和工程监理人员的监督。

二、甲方提出安装等单位工程要求达到质量等级合格。工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。

三、工程验收

1、竣工验收。乙方在单位工程竣工后向甲方提出竣工报告及完整的竣工图纸、资料等。 由甲方组织有关单位在5天内验收完毕。验收合格在验收单上签字进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格应分清责任限期整改直至达到合格标准所发生费用及工期由责任方负责。

2、竣工验收后 乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式四份移交甲方。

五、工程保修。乙方按国家及行业有关规定的保修办法负责保修。保修期为一年。

第五条 材料、设备的供应、验收和价差处理

一、 由甲方供应的材料、设备以甲方出库单为准。

改欢迎下载

可编辑可修

二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。

三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程任何一方认为对方提供的材料需要复验的应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程其复验费由要求复验方承担不符合质量要求的不得应用于工程建设中且应按指定时间远离施工现场其复验费用由材料、设备供应方承担。

第六条 工程价款的支付及结算

一、工程价款的支付和结算应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定及本合同约定条款执行。

1、本工程施工合同签订且乙方人员入场后甲方支付乙方5万元预付款最后乙方开具税票竣工验收结算。

2、因乙方原因造成的安全、进度、质量、管理等各类罚款从结算款中扣除。

3、工程竣工验收后 乙方提报完整的竣工结算资料在30个工作日内支付至决算总价的95%留决算总价的5%作为质量保证金待整个承包范围内工程施工完毕保期满无质量问题一次付清。如造成质量事故扣除的质量保证金将作为乙方向甲方支付的质量赔偿费用于支付质量事故的处理费用不足部分仍由乙方支付。

二、工程价款的结算依据除工程计价依据外还应有

1、施工组织设计或方案

改欢迎下载

可编辑可修

三、因甲方延期支付工程进度款或尾款应向乙方支付延期付款金额每月万分之2的滞纳金上限不超过结算总价1% 。

第七条 施工与设计变更

一、甲方提供的设计图、说明书和有关技术资料作为施工的有效依据开工前由甲方组织设计交底和三方会审作为施工的补充依据甲乙双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或不合理之处双方应及时以书面形式通知对方 由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计 乙方按修改或变更的设计进行施工。 由于设计修改或变更而发生增减费用包括停工、窝工、人员、工程量增减变化等由甲方承担并调整合同价款工期也做相应调整。

三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下提出修改设计、修改工艺的合理化建议经设计或有关技术部门审查甲方同意后采用并实施其节约的价值按国家规定分配。

四、甲方如需要修改或变更设计必须由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸乙方才予实施。重大修改或增加造价时执行上述合同价款计算办法按照甲方代表书面指令乙方才予实施。

第八条 违约责任

乙方违约责任

一、 由于乙方责任造成工程质量不符合合同规定的负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的偿付逾期违约金。

改欢迎下载

可编辑可修

二、 由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的乙方偿付逾期违约金。

三、保修期如发生质量问题 乙方接到甲方通知后48小时内进行修理否则 甲方有权另请施工单位进行修理 因此而发生的修理费用由乙方承担。

甲方违约责任

一、未能按合同的规定履行自己应负担责任除竣工日期得以顺延外还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中 由于设计变更以及设计错误造成的返工应采取措施弥补或减少损失并应赔偿乙方由此造成的实际损失。

三、工程未验收 甲方提前使用或擅自动用 由此而发生的质量或其他问题 由甲方承担责任。

第九条 纠纷解决办法

本合同履行中发生争议双方当事人应及时协调解决协调不成可申请煤炭部主管部门进行调解。协调不成或调解未达成协议双方当事人向中阳县人民法院起诉。

第十条 施工安全

乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。

改欢迎下载

可编辑可修

工程施工中乙方应严格按国家关于矿山生产安全方面的规定执行认真采取安全防护措施做好安全防范工作严防事故发生。乙方在施工中出现的安全事故其责任自负、费用自理承担由此带给甲方的损失并对乙方罚款3000—20000元在工程施工范围外出现的安全事故其责任和费用由责任方负责。

施工过程中因甲方原因发生安全事故对乙方造成损失的由甲方负责并承担相应费用。

第十二条 附则

一、本合同一式八份甲乙双方各执肆份。

二、本合同自双方代表签字加盖公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求结清工程款后终止。

三、本合同签订后如需修改补充的双方协调一致后可以签订补充协议作为本合同的组成部分。

第十三条 补充条款

1、山西**煤矿风井梯子间封闭工程的施工由乙方进行施工。

2、玻璃钢板由甲方负责采购联系等事宜 乙方协助材料验收。

3、乙方保证进入现场后必须服从甲方管理累计超过三次不服从甲方管理除因甲方原因外 甲方有权终止合同。

4、乙方承诺在施工期间如因乙方原因发生重伤以上事故承担全部费用并承担因事故给甲方造成的连带费用。

5、本工程禁止转包、分包。

6、其它未尽事宜甲乙双方另行友好协调解决。

改欢迎下载

可编辑可修改欢迎下载