大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程

招标文件(招标编号:ZQZC-2019093)招标人:大连市公安局甘井子分局招标代理:大连展全工程项目管理有限公司日期:二一九年九月目录第一章投标须知前附表及投标须知第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程建设要求第五章图纸第六章工程量清单第七章投标文件部分格式第八章评标细则大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程投标邀请函大连展全工程项目管理有限公司受大连市公安局甘井子分局的委托,对大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程进行公开招标,欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标.
一、项目编号:ZQZC-2019093二、招标内容:本工程为周水子派出所弱电施工工程,其中包含广播系统配套设施、内网系统、外网系统、视频专网、警勤指挥室、四楼大会议室、三楼小会议室、一楼大厅、监控报警及门禁配套设施、门禁系统、出入口系统、UPS系统、综合布线配套设施等(详见工程量清单).

三、采购概算:110.
18万元(投标人的投标报价超过采购预算的,按无效投标处理).

注:投标人所投的台式计算机、监视器、电视为《节能产品政府采购品目清单》中的强制采购产品,投标人须提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能产品认证证明资料(认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图),否则为无效投标.

四、投标人的资格条件:(1)须为具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的独立企业法人;(2)项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格,无在处罚期内的不良行为记录.

注:1、本项目不接受联合体投标;2、截至2019年10月15日,经"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)、"信用辽宁"网站(www.
lncredit.
gov.
cn)、"信用大连"网站(credit.
dl.
cn)、"中国政府采购网"网站(www.
ccgp.
gov.
cn)查询,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目.

五、报名及招标文件发售时间:自2019年9月24日起至2019年9月30日每天8:30-11:30,13:00-16:30(北京时间,公休日、节假日除外)在大连展全工程项目管理有限公司发售招标文件.

六、报名要求:投标人申请购买招标文件:未注册会员的供应商须登陆大连市政府采购服务中心信息网(http://www.
ccgp-dalian.
gov.
cn/)"会员专区"进行注册并申请购买招标文件;已注册会员的供应商须进入政府采购交易管理系统申请购买招标文件.

通过大连市政府采购服务中心管理系统申请购买招标文件的投标人携带政府采购投标报名回执码、营业执照副本、税务登记证副本(三证合一可不提供)、组织机构代码证(三证合一可不提供)、企业资质证书、项目经理证书、法定代表人证书(法定代表人本人报名有效)或委托代理人证明(授权书和被授权人身份证)及以上材料相应的复印件各一份(复印件须加盖公章).
采购代理人将对供应商进行资格初审(仅限于发售招标文件),初审合格后发售招标文件.

七、招标文件售价:300元/套.
八、接受投标文件的时间与地点:2019年10月16日8:45至9:15时(北京时间),大连市公共行政服务中心大楼五楼第2受理处(地址:大连市甘井子区东北北路101号).

九、投标截止时间、开标时间与地点:2019年10月16日9:15时(北京时间)在大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心第(2)开标室.

十、招标人:大连市公安局甘井子分局联系人:张学军电话:0411-88053076地址:大连市甘井子区明珠广场5号招标代理:大连展全工程项目管理有限公司联系人:全玲玲电话:0411-86501313地址:大连市甘井子区钻石湾未来里公寓G31019第一章投标须知前附表及投标须知一.
投标须知前附表19.
投标文件撤回及修改前附表(一)五.
开标前附表(二)20.
开标一般规定前附表(三)21.
开标程序前附表(四)六.
评标前附表(五)22.
评标一般规定二.
总则23.
符合性审查01.
使用文字种类24.
评标程序02.
使用货币种类25.
现场询标03.
建设资金26.
细微偏差修正04.
投标费用27.
投标文件的评审、比较和否决05.
投标资格七.
授予合同06.
投标有效期28.
中标通知书07.
投标人投标保证金29.
授标及废除授标08.
中标人履约保证30.
签订合同09.
工程量清单31.
招标代理服务费三.
招标文件11.
招标文件组成12.
招标文件解释及澄清13.
招标文件修改四.
投标文件14.
投标文件组成15.
投标文件格式16.
投标报价17.
投标文件密封及标志18.
投标文件提交一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程2建设地点招标人指定地点3建设规模及招标范围本工程为周水子派出所弱电施工工程,其中包含广播系统配套设施、内网系统、外网系统、视频专网、警勤指挥室、四楼大会议室、三楼小会议室、一楼大厅、监控报警及门禁配套设施、门禁系统、出入口系统、UPS系统、综合布线配套设施等(详见工程量清单).

4合同价款约定方式固定价格合同:投标报价文件包含投标总价及综合单价时,投标总价为合同总价.
合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容(工程内容)及相应风险范围之内不可调整.

5采购预算110.
18万元(投标人的投标报价超过采购预算的,按无效投标处理).
6质量要求质量目标:合格;执行标准:执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准.
7工期要求30日历天8资金来源财政资金9投标人资质等级要求(1)须为具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的独立企业法人;(2)项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格,无在处罚期内的不良行为记录.

注:1、本项目不接受联合体投标;2、截至2019年10月15日,经"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)、"信用辽宁"网站(www.
lncredit.
gov.
cn)、"信用大连"网站(credit.
dl.
cn)、"中国政府采购网"网站(www.
ccgp.
gov.
cn)查询,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目.

10资格审查方式资格后审.
11投标报价计价方式:工程量清单计价其它说明:投标报价:依据2017年辽宁省计价依据《建筑工程费用标准》的建设工程费用组成投标报价.
计价方式为工程量清单计价,投标报价总额应与单位工程汇总表总额一致,投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标报价中12投标有效期90日历天(从投标截止之日算起).
13投标保证金金额投保保证金:投标保证金:2万元人民币;投标保证金形式:(1)电汇;(2)支票;(3)银行汇票;(4)保函(支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票).

投标保证金递交时间及地点:(1)投标保证金(电汇形式除外)请于开标之前递交到大连展全工程项目管理有限公司财务部(每天8:30~11:00、13:00~16:30,公休日、节假日除外).

(2)如电汇,请汇至"大连展全工程项目管理有限公司;中国建设银行股份有限公司大连天津街支行,账号:21250128008000000129",以开标前前到帐为准,不接受个人名头汇款.

注:1.
若在规定日期前没有收到任何形式的付款(以到帐时间为准),则视为自动放弃此次投标.
2.

开标现场不接受任何形式的投标保证金.
14答疑及踏勘现场自行踏勘15投标文件份数及要求投标文件编制要求、数量及封装要求:1、投标文件有连续齐全的页码,清晰可辨的章节、目录,章节、目录与页码准确对应.

2、投标文件应采用胶装.
3、1套正本,4套副本,以上投标文件正、副本密封在一个封袋中.
16投标文件提交地点及时间收件人:大连展全工程项目管理有限公司;地点:大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心第2受理处;截止时间:2019年10月16日9:15时.
17开标开始时间:2019年10月16日9:15时;地点:大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心第2开标室.
18评标方法综合评分法19履约保证中标人提供的履约担保金额为:合同价款的10%;形式为银行保函、支票、汇票.
20主要材料1、投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求,符合招标文件技术参数要求,产品生产许可证和合格证等证书齐全,具有建材质检部门出具有效期检测合格报告的工程材料;2、投标人须按照招标人提供的主要材料清单及技术标准要求逐项注明材料品牌、产地、生产厂家、规格(型号)、数量、单价、质量标准及总价.
投标人未注明或更改招标人要求的品牌、产地、生产厂家、规格(型号)、数量、单价、质量标准的,一旦中标,中标人应当参考所列品牌的材料和工程设备,采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备.

21工程款支付方式1、预付款:无.
2、进度款:无.
3、结算款:工程竣工验收合格后,经大连市财政局相关部门审核支付至结算总价款的97%.
保修金:结算价款的3%作为质量保修金,保修期(按国家规定)满后一次性全部结清(无息).

注:本工程结算价款以大连市财政局相关部门最终审定值为准.
22规费、税金1)、规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费社会保险费、住房公积金.
2)、投标报价中的工程排污费、社会保险险费、住房公积金根据有权部门的规定和企业缴纳支出情况,自行确定.

3)、税金:按《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标2019(09)号)规定的工程造价计价依据中增值税税率由10调整为9%.

23投标函件1、法定代表人资格证明书;2、投标文件签字授权委托书;3、投标函;4、投标承诺书、项目经理承诺、造价工程师或一级造价员投标承诺;5、资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资格证明文件.

24技术标书1、总体概述:施工程序总体设想及施工段划分;2、施工平面布置和临时设施布置;3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺;4、劳动力和材料投入计划及其保证措施;5、机械设备、办公设备及检测设备投入计划;6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案;7、质量保证措施与违约承诺;8、安全生产和文明施工措施及违约承诺;9、对设计图纸、工程量清单及施工管理的合理化建议;10、新技术应用与承诺(应针对本项目实际来编制);11、其它材料.
25商务标书商务报价包括以下内容:1.
封面2.
投标总价;3.
工程项目总价表;4.
单项工程造价汇总表;5.
单位工程造价费用汇总表;6.
单位工程规费计价表;7.
分部分项工程量清单计价表;8.
措施项目清单计价表;9.
其他项目清单计价表;10.
零星工作项目计价表;11.
分部分项工程量清单综合单价分析表;12.
措施项目费分析表;13.
主要材料价格表;14.
投标人所投的台式计算机、监视器、电视必须属于财政部、国家发改委等部门发布的最新一期品目清单之列的产品,投标人须同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能产品认证证明(节能产品认证证明可以是认证证书复印件,也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图).
投标单位如提供的产品属于品目清单范围以外的,投标为无效投标.
;15.
投标人所投的产品属于财政部、国家发改委等部门发布的最新一期品目清单的须提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明(节能环保产品认证证明可以是认证证书复印件,也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图)才能享受节能环保优惠政策.

业绩与信誉包括以下内容:16、投标人业绩和信誉(加盖公章);17、项目管理机构情况及主要人员简历(加盖公章);18、生产操作人员持证上岗情况(加盖公章);26工程价款调整方式发生了经发包人核准的工程变更,相应的分部分项综合单价、措施项目费用,按以下原则确定:1、合同中已有适用的费用项目(含分部分项综合单价、措施项目费用,下同),按合同已有的费用项目确定;2、合同中有类似的费用项目,参照类似的费用项目确定;3、合同中没有适用或类似的费用项目,由承包人依据辽宁省与大连市建设行政主管部门发布的2017《辽宁省建设工程计价依据》报出综合单价(但取费不得高于相应工程类别取费标准),由发包人认可后报甘井子区财政局相关部门审核确认;4、具体分部分项综合单价、措施项目费用确定方法,按本文本第二章"合同条款"第21条"补充条款"约定执行.
27投标报价风险1、投标人依据招标文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算投标报价,一旦中标,投标综合单价将不会因市场变化因素而得到调整;2、投标报价中综合单价应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,投标人漏报或不报,招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付;3、投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价,投标人没有填写综合单价及合价的项目,招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付;4、招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改,投标人根据现场踏勘情况确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差时,应至少在投标截止日之前15天,以书面方式向招标人提出.
投标人未在规定的时间内向招标人提出异议或对招标人发出的补疑文件无异议,则视为投标人已认可该工程量清单包含了本工程的所有内容并保证更新改造后通过具有检测技术服务资质的机构的检测验收,投标人自行承担由此带来的风险.
招标人不再额外增加费用.

28投标报价依据2017年辽宁省计价依据《建筑工程费用标准》的建设工程费用组成投标报价.
计价方式为工程量清单计价,投标报价总额应与单位工程汇总表总额一致,投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标报价中.
29招标代理服务费本项目的招标代理服务费由中标人支付.
中标人在领取中标通知书时,须向本项目的招标代理机构(大连展全工程项目管理有限公司)100万元以下按1.
0%;100万元以上500万元以下按0.
7%标准支付代理服务费.

30其他要求1、中标人违约解除合同的特别约定:中标人向甲方以现金方式赔偿合同价款的50%作为违约金.
2、中标人违约的其他情形:未按约定工期交工的、未按规定时间内签订合同的、擅自更换项目经理的(其他情形在合同时约定).

3、中标人违约责任的承担方式和计算方法:须向甲方赔偿合同价款的5%作为违约金.

二、总则1.
使用文字种类及度量衡单位1.
1招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面方式(包括电子邮件、传真)的来往函件、记录等均应使用简体中文.

1.
2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位或招标文件确定的度量衡单位.

2.
使用货币种类2.
1招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算.
3.
建设资金3.
1建设资金已获得,将首先保证用于本工程施工合同的支付.
4.
投标费用4.
1投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用.
不管投标结果如何,招标人对上述费用不承担任何责任.

5.
投标资格5.
1投标人保证满足投标须知前附表中所规定的投标资格及其它要求.
5.
2投标人资格的其他要求:5.
2.
1投标人只有在法律上和财务上独立,并且与招标人没有行政隶属关系才可以参与本项目的采购.

5.
2.
2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标.
法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标;投标人之间不应存在授权关系.
如有此类情况,则只接受先报名的投标人.

5.
2.
3因腐败和欺诈行为而被有关部门禁止投标的不能参加本项目.
5.
2.
4投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件.

5.
2.
5除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动5.
2.
6投标人必须是通过大连政府采购网管理系统申请购买招标文件,并向招标代理购买招标文件且登记备案.
未通过大连市政府采购服务中心政府采购交易管理系统申请购买招标文件,或未向招标代理购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标.

5.
2.
7本项目不接受联合体参与.
6.
投标有效期6.
1投标有效期按投标须知前附表执行.
在此期间,投标人的投标文件将受招标文件约束,如投标人被授予合同,投标人不得拒绝.

6.
2原定投标有效期终止之前,若出现特殊情况,招标人可以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求.

6.
3投标人须以书面方式答复是否接受延长投标有效期的要求.
6.
4投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金.
接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件,但需要相应延长投标保证金有效期.

6.
5因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予赔偿,但因不可抗力需要延长投标有效期的除外.

6.
6本招标文件第8条投标保证金的规定仍然适用于延长后的投标有效期.
7.
投标保证金7.
1投标人的投标保证金是投标文件的组成部分.
7.
2投标人采用是支票、汇票、银行保函等非现金形式提供投标保证金,投标人应该投标截止时间前提供投标保证金.

7.
3对未中标单位的投标保证金,在中标通知书发出后5个工作日内,投标单位凭交付凭证到大连展全工程项目管理有限公司办理投标保证金退还手续.
中标单位在收到中标通知书与招标人签订采购合同后,持采购合同和投标保证金收据5个工作日内到招标代理退还投标保证金.

7.
4收到投标保证金的单位只向投标人退还(保证金退回收款单位的名称与投标人的名称相符).

7.
5招标人若证实投标人存在下列行为之一,将没收其投标保证金:7.
5.
1弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标.
7.
5.
2投标截止之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件.
7.
5.
3因中标人过错被废除授标.
7.
5.
4中标人未能在规定期限内提交履约保证或签订合同协议.
7.
5.
5法律法规规定其它损害招标人利益的情形.
8.
中标人履约保证8.
1合同签订前,中标人应按本须知前附表所规定的金额向招标人提交履约保证.

8.
2履约保证可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或大连市企业信用保证有限公司出具的履约保函(格式详见第三章)或有资质的保证公司出具的履约保函.

8.
3履约保证将作为施工合同的组成部分.
8.
4无论履约保证来源何方,该履约保证在全部工程结束,经各方验收合格后一次性无息返还,收到履约保证的单位只向中标人退还(履约保证退回收款单位的名称与投标人的名称相符).

8.
5若中标人不能按本须知第8.
1条款的规定执行,招标人将有充分的理由解除合同,并没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿.

9.
工程量清单9.
1招标范围之内的所有分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单.

三招标文件10.
招标文件组成10.
1招标文件包括招标文件目录所列文件及所有按本招标文件第12条、第13条发出的补充通知及第7条所述的答疑会议纪要内容.

11.
招标文件解释及澄清11.
1招标文件解释权归招标人,解释顺序按发出时间的相反顺序.
11.
2投标人获得招标文件后,应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等,投标人若认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或容易引起误解需要招标人予以澄清的,应于答疑会议召开之前至少提前1天(或招标人认可的时间)以书面方式向招标人提出,否则由此引起的损失投标人自己负责,若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的,其风险由投标人自行承担,按招标文件有关条款规定,该投标有可能被拒绝.

11.
3如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑,视为充分理解招标文件所有内容,一旦递交投标文件,则认为该投标人接受招标文件所有条款.

11.
4招标人对投标人提出的问题将以书面答疑纪要的方式予以答复,答复仅包括对问题的解释,但不说明问题的来源.

11.
5书面答复、补充通知或答疑纪要于投标截止之前至少提前15天(或所有获得招标文件的投标人认可的时间)内送达所有获得招标文件的投标人.
书面答复或答疑纪要作为招标文件的组成部分,具有约束作用.

12.
招标文件修改12.
1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日之前(或招标人和所有获得招标文件的投标人认可的时间),招标人可以补充通知等书面方式修改招标文件.

12.
2补充通知送招标管理机构备案并以书面方式送达所有获得招标文件的投标人,投标人应于收到该补充通知后2日内以书面形式给予确认.
补充通知作为招标文件的组成部分,具有约束力.

12.
3鉴于投标人编制投标文件时需根据补充通知内容进行调整,招标人将按照法律法规规定适当延长投标截止时间.

12.
4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准.
当文件内容表述不一致时,以最后发出的书面文件为准.

四投标文件的编制13.
投标文件的组成13.
1投标文件分为投标函件部分、技术标书部分、商务标书三部分.
13.
2根据招标项目的实际情况需要,应以投标须知前附表中相关条款中具体内容为投标文件的实际组成部分.

14.
投标文件格式14.
1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展,未提供的格式投标人可自行确定).
未按招标人提供的格式编制投标文件,评标机构可做出不利于该投标人的评价.

14.
2投标人须按本招标文件投标须知规定封装投标文件,并在投标文件封面右上角标明"正本"或"副本"字样.
投标文件正本与副本若有不一致之处以正本为准.

14.
3投标文件正本与副本须由投标人法定代表人(或法定代表人委托代理人)签字并盖章,并加盖投标人法人公章.

14.
4投标文件"正本"与"副本'字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写,若有修改应在修改处加盖投标人法人公章.

14.
5投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改,若投标文件存在涂改及行间插字,招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误.

14.
6投标文件经济标书必须按照招标人提供的工程量清单编制,并由相关专业造价工程师(或一级造价员)签章确认,同时加盖投标人法人公章,投标人委托其他造价咨询公司完成工程量计价的须附与该造价咨询公司签订的委托合同.
否则视为无效投标文件.

14.
7投标人应在投标文件中加盖投标单位的行政公章(加盖投标单位的财务章、投标专用章或其他业务章视为无效投标).

投标文件的正本和所有的副本均使用永不褪色的墨水工整书写或打印.

除投标人对错处做必要修改外,投标文件不得行间插字、涂改和增删,如有修改,必须由投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章.

15.
投标报价15.
1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现,报价中应包括完成永久工程所消耗的下列费用:(1)直接费:直接工程费(人工费、材料费、施工机械使用费)和措施费(其费用构成见措施项目清单);(2)间接费:规费(非竞争性费用,读取标准见前附表)和管理费;(3)利润和税金;(4)为实现合同目的所涉及的工程维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与投标等所有费用;(5)直接费、间接费、利润、税金所包含的各项具体费用及解释,按《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标2019(09)号)文件和大连市工程造价主管部门的相关规定执行.

15.
2本项目招标人给出的工程量清单的项目明细及项目工程量是根据设计文件、现场情况和招标文件有关要求编制与计算的,不含在本次招标范围内的项目,招标人在招标文件进行特殊说明,招标人未作说明的项目均含在本次招标范围内,费用包含在相应的投标报价中.

15.
3投标报价的规则15.
3.
1投标人应根据招标人提供的招标文件、工程量清单、补充通知及澄清(答疑)纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围等、按照2017年《辽宁省建设工程计价依据》和辽宁省、大连市的实施细则,参照辽宁省相关工程消耗量定额及市场价格,结合企业自身潜力、市场情况、竞争因素,编制工程量清单投标报价表以确定投标报价.
本工程和每一计价项目只允许有一个报价,任何有选择的报价或工程量偏差报价,招标人将不予接受.

15.
3.
2工程量清单计价表的综合单价应为:完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润,并考虑风险因素.

15.
3.
3投标人应按投标须知前附表的规定,自行承担投标报价的风险,包括人工、材料、设备的市场价格上涨等市场因素.

15.
3.
4招标文件所给的技术条件、工程量清单、答疑,相互之间有矛盾时以技术条件为准,技术条件没有的项目应以答疑文件为准.

15.
3.
5不论招标文件是否说明,其报价应包含完成合格产品和确保工程结构安全和施工安全所采取的各种辅助工作和措施费用,包括文明施工与安全施工技术措施费、季节性施工措施费、实现工期目标和质量目标的费用、现场环境管理费用、检验检测技术服务费等.

15.
3.
6投标人应充分考虑停电、停水、环卫、市容、环保、二次搬运、夜间限制施工、成品保护等所需的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期,和受此影响所造成的一切增加费用.

15.
3.
7报价中应包括投标人为自己的雇员、分包、施工机械、财产等所作的人身和财产保险的费用,以及第三方责任险.

15.
3.
8水、电使用费应按市政府主管部门规定的标准,根据用量计算后计入投标报价中,招标人不再另行支付.

15.
3.
9本项目包含的所有工程在验收时发生的设备、设施等检测、试运行费用均由中标人承担,投标人在投标时应充分考虑相关费用.

15.
3.
10施工现场要设置安全围档、安全网架,由此发生的费用,由中标人承担.
投标人编制投标报价时,在措施项目费用列出.

15.
3.
11投标人在施工中,造成场地内、外的道路与管线损坏,费用自负.
15.
3.
12投标人有责任为发包人以及质量监督部门对工程的检查免费提供方便.

15.
4投标人投标报价编制应按照招标文件前附表中商务报价的内容和本文件提供的工程量清单报价表格的填写(表格可以按同样格式扩展).

15.
5投标报价要求15.
5.
1本工程采用固定价格合同,投标报价文件包含投标总价及综合单价时,投标总价为合同总价.
合同总价在招标文件及施工合同约定的招标内容(工程内容)及相应风险范围之内不可调整.
招标人所给工程量清单是依据施工现场实际情况编制的.
如在具体施工中由于工程变更、签证等引起的工程量、工程造价变化,须按投标须知前附表规定执行.

15.
5.
2投标人应结合现场情况,施工所产生的建筑垃圾的外运、弃渣应自行解决,由此发生的排渣费、环保费、城市卫生费等均应含在投标报价中.

15.
5.
3投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险,包括漏项、现场管理条件、施工条件、建筑材料价格、人工费变动和各种税费、施工措施费用等.

15.
5.
4分部分项工程量清单计价表中的不同项目,必须编制综合单价分析表,综合单价分析表中的单价均应等于分部分项工程量清单计价表中的单价,否则,有可能导致投标文件被拒绝.

15.
6投标人按招标文件给出的主要材料价格表,详细标明投标人用于工程的材料及成品的名称、规格、型号、品牌、产地、单价、数量及合价.

16.
投标文件封装及标志16.
1投标文件应按本招标文件投标须知前附表第15项要求进行封装.
16.
2投标文件封面应参考本招标文件提供的《投标文件密封封面》及说明进行密封及标志.

16.
3投标文件若未按规定进行封装、密封及标志,招标人不承担投标文件错投错放或提前开封、错开标书的责任.

17.
投标文件提交17.
1投标人应于《投标须知前附表》中确定的投标截止时间之前将投标文件递交至《投标须知前附表》中确定的地点和接收人.

17.
2招标人可以按本招标文件规定以补充通知的方式酌情延长投标截止时间,原定投标截止时间之前关于招标投标方面的约定仍然适用于延长后的投标截止时间.

18.
投标文件撤回及修改18.
1投标人递交投标文件后,可于投标截止之前以书面方式向招标人递交撤回或补充修改其投标文件的通知.
投标截止之后至投标有效期终止之前,投标人将不能撤回或修改投标文件.

18.
2投标人撤回或修改投标文件的通知,应按本招标文件第17项的规定进行标志及密封,并在密封封面标明"撤回"或"修改"字样.

18.
3投标人在投标截止之前以书面方式向招标人递交的补充、修改内容为投标文件的组成部分.

五开标19.
开标一般规定19.
1投标人应按《投标须知前附表》规定的时间、地点参加开标会议(另有约定的除外).

19.
2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封,并退回投标人.
20.
开标程序开标会议由招标代理机构工作人员主持,程序如下:(1)主持人宣布开标会议注意事项;(2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况;(3)主持人宣布参加开标会议的投标人和《投标文件》送达情况;(4)开标机构对投标人到会的法定代表人或法定代表人委托代理人身份进行验证;(5)开标机构工作人员宣布和现场查验各投标人投标保证金到账情况;(6)由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况,宣布检查结果;(7)经确认无误后,由有关工作人员当众开启各投标人的《投标文件》正本,宣读投标单位总报价、工期、质量标准及投标文件的其他主要内容;(8)招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件,开标时应当众予以拆封、宣读;(9)投标人代表及开标工作人员在《开标记录表》上签字确认;(10)开标会议结束.
六评标21.
评标一般规定21.
1评标委员会由招标人依法组建,负责评标活动.
21.
2评标委员会须按法律法规规定及投标须知前附表中第18项所述评标办法,公平、公正、择优的确定中标候选人.

21.
3在评标过程中,出现各类带有争议或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定.

21.
4开标后,直至授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况,与评标有关的其他任何情况均应严格保密.

21.
5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中,中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为,都将导致被取消投标资格.

22.
符合性审查22.
1开启标书前,经确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并拒收投标文件:(1)投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议;(2)投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人;(3)投标人未按招标文件要求提交投标保证金或投标保函;(4)投标文件未按招标文件规定要求进行密封;(5)法律、法规规定的其它情形.
22.
2开启标书后,经评标委员会确认有下列情况之一的为无效投标文件:(1)投标文件未经投标人法定代表人(法定代表人委托代理人)签字或未加盖投标人法人章;(2)投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求;(3)投标总价、分部分项工程量清单计价、综合单价分析表、主要材料价格表、设备价格表逻辑关系不一致,评委会认定属重大偏差的;(4)投标文件正本或副本数目不足,重要内容不全或关键字迹模糊不清;投标文件中投标函件、工程量清单计价表、主要材料价格表、施工组织设计、项目经理简历及资格证明书等主要内容不全;不符合投标文件编制要求的.

(5)没有提供有效的资质证明(资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等)、投标承诺书(包括投标单位、项目经理、造价师)等招标文件中已明确要求提供的资料;(6)采用工程量清单计价的,投标人擅自修改工程量清单内容的,未按规定格式报价的,投标报价未加盖本企业(或聘用造价咨询企业)注册造价师(或一级造价员)印章的;(7)投标价格:投标人未以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标且未以其他弄虚作假方式投标;不同投标人的投标文件内容、数据不存在大量雷同;投标报价未高于预算价且未低于有效投标单位投标报价算术平均值下浮15%,不存在投标人恶意哄抬标价的或低于成本价竞标.
投标总价未严重偏离合理报价;(8)对""条款做出实质性响应,不发生偏离.
(9)同一份投标文件中,有两个以上不同投标报价的;(10)投标人拒绝对细微偏差做出补正;投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的;(11)投标文件中的报价及其他内容均须按照国家及行业主管部门相关法律法规规定执行;(12)法律、法规规定的其它情形.
23.
3招标人或评标委员会必须严格按照以上标准认定无效投标文件,不得使用除此之外的标准作为认定无效投标文件的依据.
招标人将予以拒绝,并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异,使之成为具有符合性的投标文件.

23.
4评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认,因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标.

24.
评标程序24.
1监督人员宣读评标纪律.
24.
2招标人介绍招标项目情况,公布投标人名称,请评标专家填写评标专家承诺.

24.
3介绍评委,推选产生评委会主任.
24.
4请评委熟悉招标文件有关内容,重点是评标办法、评标程序、废标条件等.

24.
5对投标文件进行符合性评审,认定无效投标文件,确定有效投标人.
24.
6请投标人澄清问题,必要时进行项目经理陈述及答辩.
24.
7评委会主任组织进行评审意见汇总,编写《评标报告》,当众宣读,全体评委签字.

24.
8监督人员填写评委测评表,评委填写投标人测评意见.
24.
9评标会议结束.
25.
现场询标及澄清25.
1评标过程中,评标委员会可以个别要求投标人在评标会上澄清其投标文件中表述不确切或容易引起误解的内容(按本招标文件要求进行评审时发现的算术错误不在此列).

25.
2评标会上澄清不允许更改投标文件的实质性内容.
25.
3评标会上澄清的每一次要求与答复,须立即以书面方式进行记录,并经全体评委签字确认.

25.
4投标人在评标会上澄清时,不能明确解释或解释前后矛盾时,评标委员会对投标人做出的澄清将不予采纳.

26.
细微偏差修正26.
1细微偏差是指经评标委员会确认的符合性投标文件虽然实质上响应了招标文件要求,但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据,并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容,不会对其他投标人造成不公平结果.
细微偏差不影响投标文件的有效性.

26.
2经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件,评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正,若投标人拒绝修正,其投标文件将被拒绝并且其投标保证金也将被没收,并不影响评标工作.

26.
3修正调整后的内容经投标人代表签字确认后有效.
27.
投标文件的评审、比较和否决27.
1评标委员会将按照本须知第23条规定,仅对通过符合性审查,在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较.

27.
2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料.

27.
3评标委员会依据本须知前附表第18项规定的评标方法及评标细则,对投标文件进行评审和比较,向招标人提出书面评标报告,对通过符合性审查的有效投标人进行价格比较,能满足招标文件的实质性要求,价格最低的为中标候选人.
招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人.

27.
4评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标.
所有投标被否决后,招标人应当依法重新招标.

七授予合同28.
中标通知书28.
1招标代理人应当在规定时间内向采购人提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料,采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人.

28.
2招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内,在财政部门指定的媒体上公告中标结果,中标公告期限为1个工作日.
在公告中标结果的同时,招标代理机构应当向中标人发出中标通知书.

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力.
中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标的,应当依法承担法律责任.

28.
3中标公告详见《大连市政府采购网》.
29.
授标及废除授标29.
1招标人将把施工合同授予经法定程序确定的中标人.
29.
2中标通知书发出之后,招标人若查实中标人存在下列行为之一,仍然可以废除授标:(1)经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标;(2)于投标有效期终止之前撤回投标文件;(3)因中标人过错而未能按照规定与招标人签订施工合同;(4)因中标人过错而未能按照规定向招标人提交履约保证;(5)法律法规规定的其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形.
29.
3中标人因上述原因被废除授标,招标人将依排名次序选择中标候选人或重新组织招标的方式处理.

29.
4中标人因上述原因被废除授标,至少将要承担下列违约责任:(1)将被没收全部投标保证金;(2)按招标文件规定,重新确定中标人的中标价若高出弃标人的中标价,其差价部分视为弃标人违约给招标人造成的损失,弃标人应予赔偿;(3)承担因此可能给招标人造成的其它损失.
30.
签订合同30.
1招标人及中标人双方应在中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件由双方法定代表人(或法定代表人授权签字文件的受权代表)共同签订书面工程施工合同.
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议.

30.
2招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款.

中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任.

30.
3招标人、中标人不得再行订立背离招标文件和合同条款实质性内容的其他协议.
为避免"黑白合同",在协议书合同双方签字页中要求必须加入下列条款:(1)合同双方确认,本协议书及本协议约定的其它合同文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果,不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款,如果存在任何此类不一致的条款,也不是合同双方真实意思的表示,对合同双方不构成任何合同或法律约束力;(2)本协议书及本协议书约定的其它合同文件的组成部分之外,合同双方不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同.
如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同,也不是合同双方真实意思的表示,对合同双方不构成任何合同或法律约束力.

30.
4中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工转让(转包)给他人.

31.
招标代理服务费31.
1.
招标代理人向中标人收取代理服务费.
31.
2本次招标代理服务费100万元以下按1.
0%;100万元以上500万元以下按0.
7%标准支付.

注:(1)促进中小企业发展政策说明1.
根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)规定,符合条件的中小企业,享受政府采购扶持政策.

2.
享受政府采购扶持政策的中小企业,应当同时符合以下条件:⑴符合中小企业划分标准;⑵提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物.
本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物.

⑶提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函.
3.
中小企业:符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业.
中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业.

4.
投标人报价产品是小微企业制造的,其产品报价给予一定比例的扣除,其中:小型企业给予6%的扣除,微型企业给予8%的扣除,用扣除后的价格参与报价计算.

5.
中小企业签订的政府采购合同,履约保证金支付比例不得超过合同金额的5%.

(2)支持监狱企业发展根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定,符合条件的监狱企业,享受政府采购扶持政策.

1.
享受政府采购支持的监狱企业,应当同时符合以下条件:监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业.
监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件.

2.
投标人投标产品是监狱企业制造的,其产品报价给予一定比例的扣除,其产品报价给予6%的扣除,用扣除后的价格参与投标报价计算.

(3)扶持残疾人福利性单位发展根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,符合条件的残疾人福利性单位,享受政府采购扶持政策.

1.
享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位,应当同时符合以下条件:①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%),并且安置的残疾人人数人数不少于10人(含10人);②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)劳动合同或服务协议;③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物).

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人,包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人).
在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数.

⑥投标人投标产品是残疾人福利性单位制造的,其产品报价给予6%的扣除,用扣除后的价格参与投标报价计算.

(4)节能产品相关规定1.
节能产品、环境标志产品是指列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的品目清单中的产品.
列入品目清单内的产品包括强制采购产品和优先采购产品.

2.
财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据实际情况,对品目清单进行实时调整.
在调整公布最新一期品目清单之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动,按照采购文件的约定执行,在发布之后开展的采购活动,应按照最新的品目清单执行.

3.
节能环保产品认证证明,可以是认证证书复印件,也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图.
认证证书,是由国家有关部门确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书.
认证证明应与所投产品、产品类别保持一致,否则视为认证证明无效.

4.
供应商应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明,才能享受节能环保优惠政策.
任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求供应商提供其他证明资料.

5.
拟采购产品属于品目清单中强制采购的产品,采购文件中应以""标注,并作为符合性审查条款,若未按规定提供强制采购产品,投标无效.

6.
拟采购产品属于品目清单中优先采购的产品,应按以下方式进行评审:(1)对采用综合评分法评标的项目,对投标产品价格给予4%的加分,对技术项目给予4%的加分.

(2)对采用最低评标价法评标的项目,对其投标价格给予4%的价格扣除.
7.
对于既属于节能产品,又属于环境标志产品的,可以分别享受优先采购政策.

(5)关于质疑的说明1.
供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使得自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑.
供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,重复针对同一采购程序环节提出的质疑将不予受理.

(1)接收质疑函的方式:质疑函原件书面送达招标代理人,如采用邮寄的方式寄送质疑函以招标代理人签收函件时间为准.

(2)联系人及电话:全玲玲0411-86501313(3)通信地址:大连市甘井子区钻石湾未来里公寓G310192.
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料.
质疑函应当包括下列内容:(1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;(2)质疑项目的名称、编号;(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;(4)事实依据;(5)必要的法律依据;(6)提出质疑的日期.
供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章.
未按要求签署的质疑函招标代理人不予受理.

3.
如有未尽事宜,按照《政府采购供应商质疑答复与投诉处理办法》(财政部94号令)执行.

第三章合同条款(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管局第一部分合同协议书发包人(全称):大连市公安局甘井子分局承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.
工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程.
2.
工程地点:招标人指定地点.
3.
工程立项批准文号:4.
资金来源:财政资金.
5.
工程内容:本工程为周水子派出所弱电施工工程,其中包含广播系统配套设施、内网系统、外网系统、视频专网、警勤指挥室、四楼大会议室、三楼小会议室、一楼大厅、监控报警及门禁配套设施、门禁系统、出入口系统、UPS系统、综合布线配套设施等(详见工程量清单).

6.
工程承包范围:二、合同工期计划开工日期:年月日.
计划竣工日期:年月日.
工期总日历天数:30日历天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准.

三、质量标准工程质量符合合格标准.
四、签约合同价与合同价格形式1.
签约合同价为:人民币(大写)元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)元);(4)暂列金额:人民币(大写)元).
2.
合同价格形式:五、项目经理承包人项目经理:.
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件.
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分.

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.
专用合同条款及其须经合同当事人签字或盖章.

七、承诺1.
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款.

2.
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.

3.
发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议.

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同.
九、签订时间本合同于年月日签订.
十、签订地点本合同在签订.
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分.

十二、合同生效本合同自生效.
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份.
发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)中的"通用合同条款"部分.
可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分.

第三部分专用合同条款1.
一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
10其他合同文件包括:.
1.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
1.
2.
4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
2.
5设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
3工程和设备1.
1.
3.
7作为施工现场组成部分的其他场所包括:.
1.
1.
3.
9永久占地包括:.
1.
1.
3.
10临时占地包括:.
1.
3法律适用于合同的其他规范性文件:.
1.
4标准和规范1.
4.
1适用于工程的标准规范包括:.
1.
4.
2发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:发包人提供国外标准、规范的名称:1.
4.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:1.
5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:按《通用合同条款》约定排序.
1.
6图纸和承包人文件1.
6.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:;发包人向承包人提供图纸的数量:;发包人向承包人提供图纸的内容:.
1.
6.
4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:.
1.
6.
5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:.
1.
7联络1.
7.
1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.

1.
7.
2发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:;承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:;监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:.
1.
10交通运输1.
10.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:.
1.
10.
3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:.
1.
10.
4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担.
1.
11知识产权1.
11.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:1.
11.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:.
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:.
1.
11.
4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:.
1.
13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:2.
发包人2.
2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
发包人对发包人代表的授权范围如下:.
2.
4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
4.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:.
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:由承包人自行解决,费用自负.

2.
5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:.
发包人是否提供支付担保:.
发包人提供支付担保的形式:.
3.
承包人3.
1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:承包人需要提交的竣工资料套数:承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人提交的竣工资料移交时间:承包人提交的竣工资料形式要求:(10)承包人应履行的其他义务:.
3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:.
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:.
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:.
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:.
3.
2.
3承包人擅自更换项目经理的违约责任:.
3.
2.
4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:.
3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:.
3.
3.
3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:.
3.
3.
4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:3.
3.
5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:.
3.
5分包3.
5.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:.
主体结构、关键性工作的范围:.
3.
5.
2分包的确定允许分包的专业工程包括:.
其他关于分包的约定:3.
5.
4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:.
3.
6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:3.
7履约担保承包人是否提供履约担保:是.
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:4.
监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:关于监理人的监理权限:关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:.
4.
2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:.
4.
4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)(2)(3)5.
工程质量5.
1质量要求5.
1.
1特殊质量标准和要求:关于工程奖项的约定:5.
3隐蔽工程检查5.
3.
2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:小时.
6.
安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:(1)承包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定,因承包人原因造成的安全事故,由承包人承担相应责任及发生的费用.
(2)发包人应遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定,因发包人原因造成的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用.
6.
1.
4关于治安保卫的特别约定:关于编制施工场地治安管理计划的约定:6.
1.
5文明施工合同当事人对文明施工的要求:6.
1.
6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:7.
工期和进度7.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:7.
2施工进度计划7.
2.
2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:7.
3开工7.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:7.
3.
2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:7.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)(2)(3)7.
9提前竣工的奖励7.
9.
2提前竣工的奖励:8.
材料与设备8.
4材料与工程设备的保管与使用8.
4.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担.
8.
6样品8.
6.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:.
8.
8施工设备和临时设施8.
8.
1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担.
9.
试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
2试验设备施工现场需要配置的试验场所:施工现场需要配备的试验设备:施工现场需要具备的其他试验条件:9.
4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:10.
变更10.
1变更的范围关于变更的范围的约定:10.
4变更估价10.
4.
1变更估价原则关于变更估价的约定:10.
5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:发包人审批承包人合理化建议的期限:承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:10.
7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见11:《暂估价一览表》.
10.
7.
1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定.
10.
7.
2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定.
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:10.
8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:11.
价格调整11.
1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:否.
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整.
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:;第2种方式:采用造价信息进行价格调整.
(2)关于基准价格的约定:专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整.
第3种方式:其他价格调整方式:12.
合同价格、计量与支付12.
1合同价格形式2、总价合同.
总价包含的风险范围:①、投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算投标报价,一旦中标,投标报价将不会因市场变化因素而得到调整.

②、投标报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用.
投标人漏报或不报,招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付.

③、投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价,投标人没有填写综合单价及合价的项目,招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付.

④、招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改,投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时,应至少在投标截止日之前15天,以书面方式向招标人提出.

投标人提出清单工程量修正意见而招标人未采纳时,投标人应自行考虑由此引起的报价风险.
投标人在报价中未计算此类风险的,责任由投标人承担.
风险费用的计算方法:投标报价中自行计算.
风险范围以外合同价格的调整方法:按投标须知前附表"第26条补充条款"调整.
不可抗力因素调整方法详见"通用合同条款"约定.
3、其他价格方式:不采用.
12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额:本项目无预付款.
12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:2017年《辽宁省建设工程计价依据》.
12.
3.
2计量周期关于计量周期的约定:12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:12.
4.
2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:(2)发包人支付进度款的期限:1、预付款:无.
2、进度款:无.
3、结算款:工程竣工验收合格后,经大连市财政局相关部门审核支付至结算总价款的97%.
保修金:结算价款的3%作为质量保修金,保修期(按国家规定)满后一次性全部结清(无息).

注:本工程结算价款以大连市财政局相关部门最终审定值为准.
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:12.
4.
6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:13.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
2监理人不能按时进行验收时,应提前小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:小时.
13.
2竣工验收13.
2.
2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:.
13.
2.
5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:(1)单机无负荷试车费用由承担;(2)无负荷联动试车费用由承担.
13.
3.
3投料试车关于投料试车相关事项的约定:13.
6竣工退场13.
6.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:14.
竣工结算14.
1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:竣工结算申请单应包括的内容:14.
2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人完成竣工付款的期限:关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:14.
4最终结清14.
4.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:承包人提交最终结算申请单的期限:14.
4.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:(2)发包人完成支付的期限:15.
缺陷责任期与保修15.
2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:15.
3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:15.
3.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:(2)%的工程款;(3)其他方式:15.
3.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:关于质量保证金的补充约定:15.
4保修15.
4.
1保修责任工程保修期为:2年.
15.
4.
3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:(7)其他:16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.

16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:(1)未按约定工期交工的.
(2)擅自更换项目经理的;项目经理须每天至少8小时(上午9点到下午5点)在现场监督,招标人定期或不定期抽查出勤情况,如发现一次不在场罚款5000元,三次以上按违约处理.
(3)中标人违约解除合同的.

16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)未按约定工期交工的.
(2)擅自更换项目经理的.
(3)中标人违约解除合同的.

16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:以国家有关部门认可为准.
17.
4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付.
18.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:18.
3其他保险关于其他保险的约定:承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:18.
7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:20.
争议解决20.
3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:20.
3.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:选定争议评审员的期限:争议评审小组成员的报酬承担方式:其他事项的约定:20.
3.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:20.
4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(1)种方式解决:(1)向大连建设经济仲裁中心仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉.
21.
补充条款21.
1本项目工程为固定总价合同,最终工程造价以大连市财政局相关部门审核为准.

21.
2工程结算价款审定方法:21.
2.
1未发生工程变更的项目,工程结算价款等值于合同价.
21.
2.
2发生了经发包人批准的工程变更(含设计变更、工程内容增减,下同),工程结算价款按以下条件核定:工程量按实际发生计算;工程变更项目综合单价、措施项目费用,依据下述3条和4条原则核定,并相应计算工程结算价款.
21.
2工程变更项目综合单价、材料费用确定原则发生了经发包人批准并审核确认的工程变更,并引起工程造价增减的工程项目,分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目费用按下述原则确定.

21.
2.
1分部分项工程综合单价21.
2.
1.
1变更项目与招标工程量清单中已列的项目相同时,执行承包人投标综合单价.

21.
2.
1.
2变更项目与招标工程量清单中所列的项目不同时:(1)承包人投标报价中有类似综合单价的,参照类似单价计价标准,确定综合单价.

(2)承包人投标报价中无类似综合单价的,承包人依据2017年《辽宁省建设工程计价依据》报出综合单价(但取费不得高于相应工程类别取费标准),由发包人认可后报甘井子区财政部门审核确认.

(3)参照上述原则计算出的综合单价高于市场价的,以市场价为准.
21.
3.
2材料费用21.
3.
2.
1变更项目所用材料与投标书中已列材料相同时,按照投标书所列材料价格执行.

21.
3.
2.
2变更项目所用材料与投标书中已列材料不同时:由承包人按建设当期的市场价格计取,经发包人、监理单位认可后审核确认.

21.
4措施项目计价确定原则21.
4.
1可以计算工程量的措施项目:措施项目综合单价参照21.
3.
1确定原则计算;21.
4.
2不能计算工程量并以"项"计价的措施项目:当此项措施费不随其他工程项目的增减而变化的,均包干使用.

21.
5合同双方确认,本合同及组成合同文件中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果,不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款,如果存在任何此类不一致的条款,也不是合同双方真实意思的表示,对合同双方不构成任何合同或法律约束力.

21.
6本合同及组成合同文件之外,合同双方不存在且也不会签定任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同.
如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同,也不是合同双方真实意思的表示,对合同双方不构成任何合同或法律约束力.

以下无正文.
协议书1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款2:发包人供应材料设备一览表3:工程质量保修书4:主要建设工程文件目录5:承包人用于本工程施工的机械设备表6:承包人主要施工管理人员表7:分包人主要施工管理人员表1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期2:发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注3:工程质量保修书发包人(全称):大连市公安局甘井子分局承包人(全称)发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程(工程全称)签订工程质量保修书.
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任.

质量保修范围包括广播系统配套设施、内网系统、外网系统、视频专网、警勤指挥室、四楼大会议室、三楼小会议室、一楼大厅、监控报警及门禁配套设施、门禁系统、出入口系统、UPS系统、综合布线配套设施等.
具体保修的内容,双方约定如下:承包人实际承包施工范围的全部工程内容.

二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:装饰装修工程为2年.
其他项目保修期限约定如下:本项目质保期2年.
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算.
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算.

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金.
四、质量保修责任1.
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.

2.
发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.

3.
对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修.

4.
质量保修完成后,由发包人组织验收.
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
六、双方约定的其他工程质量保修事项:工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.

发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第四章工程建设要求项目编号:ZQZC-2019093项目名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程工程建设标准关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求项目管理班组及生产操作人员要求主要材料的技术标准要求一、工程建设标准1、有关国家法律《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》2、国家、行业技术标准及管理规定承包人应遵照下列(但不限于)技术标准、规程和规范,下列技术标准、规程和规范如有更新版本的,遵照新版本执行.

《建设工程项目管理规范》(GB/T50382-2001);《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50382-2001)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000);《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94);《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004);《综合布线工程验收规范》(GB50312-2007)《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006);《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《民用建筑电线电缆防火设计规程》(DGJ08-93-2002)《综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007)《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA/T70-94)《安全防范工程工序与要求》(GA/T75-94)3、安全生产规范、规程标准《建筑施工工程安全技术规程》(国务院)《建筑工程施工现场管理规定》(建设部15号令)《建筑机械使用安全技术规程》(JGB33-86)《建筑安全监督管理规定》(建设部13号令)4、说明:上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求,并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程.
在施工中对于上述未尽事宜,按国家和地方现行的规定执行.

(二)工程建设技术要求1、说明:本招标文件技术规格及要求,主要由各相关的工程工程量清单和相应的技术规格要求组成.

1.
1请投标人仔细阅读招标文件的全部条文(包括合同条款),对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况,投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清.

1.
2依据工程量清单和技术文件要求,本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求.

1.
3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工.
1.
4本技术标书中提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求,并未对一切技术细节做出全部详细规定,也并未充分引述有关标准和规范的条文,投标人所有与本项目工程施工有关的技术要求均应符合招标时已颁布的国家和行业标准,或相应的国际标准的有关条文.

1.
5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标准.
环境保护方面,必须使用国家和辽宁省有关标准.

1.
5.
1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程;1.
5.
2与本标工程有关的施工及验收技术规范;1.
5.
3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据;2、工程承包范围的说明2.
1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的,承包人应研究其他文件,特别是根据工程量清单去完全了解工程的实际范围.

2.
2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件.
尤其是已充分了解了工程的内容;3、施工组织与计划3.
1现场施工组织应充分,在人员活动、材料堆放、施工时间安排上,按有关规要求安排计划.

3.
2承包人应根据现场环境与工程特点,编制施工组织设计,严密组织,文明施工,不得扰民、污染环境、影响周边居民生活和交通安全.

4、现场施工测量4.
1承包人应负责工程施工所需的全部安装施工测量放线工作.
4.
2承包人应按本技术条款的规定,提交计量测量资料报送监理人审核.
发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量,亦可要求投标人在发包人直接监督下进行复核对照、测量.
若经双方协商统一,投标人可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量,经双方签认的测量成果,可直接用于计量付款.

5、现场试验5.
1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验,承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人.

5.
2承包人应按本技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验.

5.
3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等,均应编制现场工艺试验报告,报送发包人审批,并经发包人批准后才能用于施工.

5.
4承包人应根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等标准规范制订试验方案,详细进行设备绝缘、耐压等各项试验并做好试验记录.

6、技术要求6.
1本工程的材料及设备由投标人根据现行规范、标准进行报价,并在投标文件中按本招标文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容.

6.
2实际工程中使用的材料必须经招标人认可后方可用于工程中.
6.
3投标人用于本工程的设备供货、主要材料,其产品许可证、产品鉴定证书大连市建设工业产品备案证书齐全.

7、产品要求7.
1本工程所需材料均应符合设计图纸中技术参数与技术规格的要求.
7.
2投标人所选用的材料,产品许可证与合格证等证书齐全,均应达到中华人民共和国现行国家标准,均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品.

8、安全生产、文明施工及卫生要求8.
1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》(GB/T24000-1996)、《建筑施工场地噪音限值》、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等规范规定.

8.
2项目全体参建人员应严格按招标人要求,做好施工技术及安全交底工作,并着统一服装.

8.
3施工现场的布置严格按业主审批后的施工现场平面布置图进行,施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐,并应避开主要通道.

8.
4做好产品保护实施和检查工作.
8.
5提倡文明礼貌,杜绝酒后上岗作业现象,一经发生将当事人立即清除出场.

8.
6严禁随地便溺,一经发生将当事人立即清除出场,施工设备应定期维修保养,现场排列整齐美观.
生活区域干净卫生,公共场所专人负责清理卫生,清除垃圾,做到工完场清.

8.
7危险作业区域应用红白色小旗或标志杆、警戒线、警示带围起以示警戒,并设专人现场指挥作业.

8.
8施工人员一定要遵守招标人的有关规章制度,不说脏话粗话,言行检点,不得在施工现场发生任何打斗事件.
开展文明教育,施工人员均遵守市民文明规范.

8.
9设立围挡及安全网,保护施工人员及他人的财产和生命安全等.
8.
10施工现场不能影响相关人员的正常工作及相关单位的正常经营,并派专人负责疏导.

8.
11施工现场对关键地点、工序、环节等控制要有全面的技术、质量及安全保障措施.

8.
12针对大风、雨雪天等特殊天气,应采用相应的安全措施.
8.
13施工单位须针对潜在的对人身安全造成威胁的所有安全隐患及危险做好防范措施.
坚决杜绝任何危险意外的发生.

9.
验收本工程竣工后,建设单位会同施工单位进行竣工验收,并达到国家相关法律及规范要求,如验收不合格,中标单位必须采取相应措施整改,直至达到国家相关法律及规范要求,并承担相应费用.

二、关键技术和工艺、办公和检测设备要求项目内容主要内容及描述项目施工重点、难点及关键技术工艺要求1、如何保证主要材料的质量和及时的供应.
2、主要材料进场前应进行相关的各项试验,各项指标满足要求后才能进场使用.

3、本项目工期较紧,施工单位应做好材料、人员的安排,及与招标人的配合.

4、如何确保工程质量.
5、如何做好安全防范措施.
6、投标人认为的其他重点、难点、关键工艺及保障措施.
新技术新工艺新材料应用要求鼓励建筑业十项新技术应用本工程推荐使用的新技术、新产品包括以下内容:(1)建筑节能技术(2)新型环保材料施工机械设备要求施工前做好施工机械设备的检查,确保其正常运行.
办公设备检测设备要求做好电脑、打印机、复印机等办公设备的检查,保证正常运行.
三、项目管理班组及生产操作人员要求名称有关要求项目经理资质等级机电工程工程专业二级及以上注册建造师职称及学历中级及以上职称,本科及以上学历技术负责人技术职称中级及以上职称学历本科及以上学历工作年限三年以上工作经验其他管理人员要求施工员与本企业签订的有效期内的劳动合同.
安全员与本企业签订的有效期内的劳动合同.
质检员与本企业签订的有效期内的劳动合同.
档案员与本企业签订的有效期内的劳动合同.
材料员与本企业签订的有效期内的劳动合同.
造价员与本企业签订的有效期内的劳动合同.
持证上岗.
生产操作人员要求1.
施工现场生产操作人员应持有国家劳动部颁发的《职业资格证书》,其中:电工、架子工、电焊工、司机等特种作业人员持证率应达必须达到100%;其它专业作业人员持证率应达必须达到80%以上.

其他要求:施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装,持证、戴牌上岗;项目组管理人员应为投标单位自有人员,并能真正全程参与工程建设.
中标后施工期间,项目经理证书原件招标人代为保管.
投标人提供虚假业绩的,一旦被发现将无条件废标,并追究责任.
中标后未经招标人允许擅自更换管理班组管理人员的,每发现一人次的,罚款3-5万元,缺1人次不到位的罚款5-10万元.

主要材料和设备的技术标准要求编号材料名称主要技术性能参数品牌、厂家、产地、规格、型号1监控摄像机海康威视、宇视、大华2交换机海康威视、H3C、大华3镀锌钢管国标有关要求:所有材料和设备属备案管理的,应取得《大连市建设工业产品备案证书》,可登陆大连建设科技网站(www.
dljskj.
gov.
cn)查询;除本表说明外,用于本标工程的其它产品,均须是国产优质中档名牌产品.

第五章图纸(另附)项目编号:ZQZC-2019093项目名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程第六章工程量清单(另附)项目编号:ZQZC-2019093项目名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程第七章投标文件格式投标文件密封封面投标项目名称:投标文件分类:【】投标函件【】技术标书【】经济标书投标人全称(法人章)法定代表人签字(或盖章)或其委托代理人签字:投标人地址:邮编:投标联系人:办公电话:手机:文件开封时:年月日时分前不得开封说明投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印;本封面复印或打印有效;3.
投标文件密封各封口处须加盖投标人公章,否则按废标处理.
正(副)本建设工程投标文件(投标函件)项目编号:项目名称:项目地址:投标人(公章)法定代表人签字(或盖章)或其委托代理人签字:联系人:电话:手机:目录一、法定代表人身份证明书二、投标文件签字授权委托书三、投标函四、政府采购投标保证金保证五、投标承诺书(投标单位、项目经理承诺、造价工程师或一级造价员投标承诺)六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料一、法定代表人身份证明书单位名称:单位性质:地址:成立时间:年月日,经营期限:资质证书编号:营业执照编号:姓名:性别:年龄:职务:系的法定代表人.
为施工、竣工和保修的工程,签字上述工程的投标文件、进行合同谈判、签字合同和处理与之有关的一切事务.

特此证明.
投标人:盖公章)日期:年月日二、投标文件签字授权委托书兹授权(委托代理人姓名)(身份证号)为我方委托代理人,参加政府(项目名称、包号)项目编号)的投标活动,并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜.
在此次投标过程中,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任.

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同,自签章之日起生效.

法定代表人签字或盖章被授权人签字投标人公章注:1、法定代表人和被授权人签字,必须是亲笔签名.
2、法定代表人盖章和投标人公章,必须是经公安部门备案的印章.
3、不得使用其他印章或电子制版签名.
三、投标函致:1、根据你方招标工程项目(项目名称、包号)项目编号)的招标文件,我方将遵照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律的规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单等其他有关文件后,我方愿意以人民币(大写)元(RMB元)的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任.

2、我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件(包括修改文件、等相关资料)规定的内容,并承诺在发生争议时,不会以对招标文件存在误解、不明为由,向招标人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权.

3、一旦我方中标,我方保证按合同中规定的工期日历天内完成并移交全部工程.
4、如果我方中标,我方承诺工程质量达到标准.
5、如果我方中标,我方将按照招标文件规定提交上述总价%的履约保证.
6、本投标有效期为自开标日起90个日历日.
7、我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分,若招标文件存在要求,而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下,我方接受招标文件的有关约束,并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分.

8、我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效.
由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效,给其他投标人及招标人造成的全部损失,我方同意无条件予以赔偿.

9、我方已按招标文件规定交纳了投标保证金,并完全理解、同意并接受当发生招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还投标保证金情形时,我方所交纳的投标保证金将不被退还.

10、我方承诺,我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件.

投标人代表签字投标人名称投标人公章日期注:1、本格式文件内容不得擅自删改.
2、投标人代表签字,必须是亲笔签名.
3、投标人公章必须是经公安部门备案的印章.
4、不得使用其他印章或电子制版签名.
四、政府采购投标保证金保证1、政府采购投标担保函(担保公司)编号:(招标人)鉴于_以下简称"投标人")拟参加_项目名称、包号)(项目编号)以下简称"本项目")投标,根据本项目招标文件,投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金,且可以投标担保函的形式交纳投标保证金.
应投标人的申请,我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保:一、保证责任的情形及保证金额(一)在投标人出现下列情形之一时,我方承担保证责任:在提交投标文件截止时间后到投标有效期届满前,投标人撤回投标;或在收到中标通知后30天内,投标人无正当理由未能与招标人签订合同;或3.
招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形;(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币___元(大写),即本项目的投标保证金金额.

二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证.
我方的保证期间为:本保函自开标之日起90个日历日内有效.
三、承担保证责任的程序(一)你方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知.
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号.

(二)一旦收到贵方提出的第一条第一款事实的书面通知,我方将立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币(金额数)保证金:四、保证责任的终止(一)保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止.

(二)我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任终止.

(三)符合法律法规规定责任终止情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止.

五、免责条款(一)依照法律规定或你方与投标人的另行约定,全部或者部分免除投标人投标保证金义务时,我方亦免除相应的保证责任.

(二)你方对招标文件进行任何澄清或修改,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外.

六、争议的解决因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为你方所在地人民法院.

七、保函的生效本保函自我方加盖公章之日起生效.
保证人(公章):年月日2、投标保证金保函(银行)开具日期:致:(招标人)1.
本保函为(投标人名称)(以下简称"投标人")(项目名称、包号)(项目编号)提供的投标保函.

2.
(出具保函银行名称)无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人,一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知,立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币(金额数)保证金:在提交投标文件截止时间后到投标有效期届满前,投标人撤回投标;或在收到中标通知后30天内,投标人无正当理由未能与招标人签订合同;或5.
招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形;本保函自开标之日起90个日历日内有效.
出具保函银行名称出具保函银行公章签字人姓名和职务签字人签名出具保函银行地址出具保函银行电话出具保函银行传真注:1、本函的内容不得删减,各银行自制的保函至少包含本保函的内容.

2、本保函需由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具.
五、投标承诺书致:本投标人已详细阅读了(工程名称)工程招标文件,自愿参加上述工程投标,现就有关事项向招标人郑重承诺如下:1、本投标人自愿在个日历天内按照招标文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务,按时竣工验收并向招标人移交工程.
工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求.

2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定,自觉维护建筑市场秩序.
否则,同意被废除投标资格并接受处罚.

3、服从招标文件规定的时间安排,遵守招标有关会议现场纪律.
否则,同意被废除投标资格并接受处罚.

4、接受招标文件全部内容.
否则,同意被废除投标资格并接受处罚.
5、保证投标文件内容无任何虚假.
若评标过程中查出有虚假,同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金,若中标之后查出有虚假,同意废除中标资格、被没收投标保证金,并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚.

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为,也不存在恶意高高报价行为.
否则,同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金.

7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约保证并商签施工合同.
否则,同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金.

8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容,履行保修责任.
否则,同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证.

9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍,若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍.
否则,同意接受违约处罚并被没收履约保证.

10、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备.
否则,同意接受违约处罚并被没收履约保证.

11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作,服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理.

12、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜,不发生签字施工合同之后恶意提高造价的行为.

13、保证不参与陪标、围标行为.
否则,同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚.

14、如我方中标,保证按照大连市政府51号令及招标文件要求,按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资,决不拖欠.
如有拖欠,无条件接受有关规定的制裁.

本投标人在规定的投标有效期限内及合同有效期内,将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺.
若有违背上述承诺问题,将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚.

投标人(法人章):法定代表人(签字或盖章):年月日项目经理投标承诺致:我(姓名)在此郑重承诺:我是(投标人)编制内项目经理,近两年内没有不良记录.
在(工程名称)投标中所提供的个人资格及业绩均属实,不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象.
如我公司中标,我保证按期作为项目经理承担该项目建设,在该项目建设期间,不再承担其他工程建设.

如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题,或被举报核实有上述违反承诺行为,或在项目建设中有违规行为;我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚:视情节严重,半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理,严重的吊销项目经理资格证书.

承诺人签字:身份证号码:项目经理资格证书编码:办公电话:手机:年月日造价工程师或一级造价员投标承诺致:我(姓名)在此郑重承诺:我是(投标人)或投标人委托的(造价咨询企业)的注册造价师(或一级造价员),近两年内没有不良记录.
在(工程名称)投标中所提供的个人资格及业绩均属实,且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价,在编制投标文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高投标报价行为.

如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为,或被举报核实有上述违反承诺行为;我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚:记入不良记录;视情节严重,半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作,严重的吊销造价师资格证书.

承诺人(印鉴)身份证号码:造价师资格证书编码:办公电话:手机:年月日六、招标文件要求投标人提交的其他投标资料相关资格证明文件:(资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、无重大违法记录声明等).

无重大违法记录声明(代理机构名称):我单位在参加政府采购项目(项目名称:项目编号:)前3年内在经营活动中没有重大违法记录.

特此声明.
(注:重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚.
依据《辽宁省行政处罚听证程序暂行规定》,辽宁省内的行政机关或组织对法人和其他组织作出的10000元以上罚款属于较大数额罚款,中央或其他省市的较大数额罚款数额按照有关规定执行.
)投标人名称:(加盖公章)法定代表人或其授权代表人:(签字或盖章)年月日正(副)本建设工程施工投标文件(商务部分标书)项目编号:项目名称:项目地址:投标人(公章)法定代表人签字(或盖章)或其委托代理人签字:联系人:电话:手机:编制日期:年月日目录第一部分投标报价一、封面二、投标总价三、工程项目总价表四、单项工程造价汇总表五、单位工程造价费用汇总表六、单位工程规费计价表七、分部分项工程量清单计价表八、措施项目清单计价表九、其他项目清单计价表十、零星工作项目计价表十一、分部分项工程量清单综合单价分析表十二、措施项目费分析表十三、主要材料价格表十四、投标人所投的台式计算机、监视器、电视必须属于财政部、国家发改委等部门发布的最新一期品目清单之列的产品,投标人须同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能产品认证证明(节能产品认证证明可以是认证证书复印件,也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图).
投标单位如提供的产品属于品目清单范围以外的,投标为无效投标.
;十五、投标人所投的产品属于财政部、国家发改委等部门发布的最新一期品目清单的须提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明(节能环保产品认证证明可以是认证证书复印件,也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图)才能享受节能环保优惠政策.

第二部分业绩、信誉及管理人员十六、投标人业绩和信誉十七、项目管理机构人员配备情况十八、生产操作人员持证上岗情况投标报价说明1.
本报价依据本工程投标须知和招标文件的有关条款进行编制.
2.
投标报价采用工程量清单计价,由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成.
投标总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致.

3.
投标价按招标人提供的工程量清单填报,填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单一致.

4.
分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价,均包括为完成本工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及招标文件中约定投标人承担的所有风险费用.
漏报或不报,视为有关费用已包括在投标报价中.

5.
措施项目费系根据招标文件中的措施项目清单及本次投标拟定的施工组织设计编制,包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用.

6.
本报价的币种为人民币.
7.
本报价中所有要求签字、盖章处已按要求由规定人员签字、盖章并承担相应的责任.

8.
本次投标拟建工程施工中所用材料的品牌、产地、生产厂家、规格(型号)、单价等已按规定在投标报价表中详细注明,并保证满足工程建设要求.
若未注明的,一旦中标,招标人有权指定符合设计规范要求的名优品牌产品,投标人必须无条件接受.

一、封面大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程工程量清单报价表投标人:单位盖章)法定代表人:签字或盖章)造价工程师及注册证号:盖执业专用章)编制时间:二、投标总价建设单位:工程名称:投标总价(小写):(大写):投标人:单位盖章)法定代表人:签字或盖章)编制时间:三、工程项目总价表工程名称:第页共页序号单项项目名称金额(元)合计四、单项工程造价汇总表工程名称:第页共页序号项目名称金额(元)合计五、单位工程造价费用汇总表工程名称:第页共页序号项目名称金额(元)11.
12345分部分项工程量清单计价合计人工费+机械费措施项目清单计价合计其他项目清单计价合计规费工程排污费社会保险费住房公积金税金合计六、单位工程规费计价表工程名称:序号项目名称计算基础费率(%)金额(元)1工程排污费2社会保险费3住房公积金合计:(大写)七、分部分项工程量清单计价表工程名称:第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额(元)综合单价合价本页小计合计八、措施项目清单计价表工程名称:第页共页序号项目名称金额(元)合计九、其他项目清单计价表工程名称:第页共页序号项目名称金额(元)1招标人部分小计2投标人部分小计合计十、零星工作项目计价表工程名称:第页共页序号名称计量单位数量金额(元)综合单价合价1人工小计2材料小计3机械小计合计十一、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称:第页共页序号项目编码项目名称工程内容综合单价组成综合单价人工费材料费机械使用费管理费利润十二、措施项目费分析表工程名称:第页共页序号措施项目名称单位数量金额(元)人工费材料费机械使用费管理费利润小计合计十三、主要材料表工程名称:第页共页序号材料名称型号规格单位单价(元)厂家产地、品牌(名)、颜色质量要求备注十四、投标人所投的台式计算机、监视器、电视必须属于财政部、国家发改委等部门发布的最新一期品目清单之列的产品,投标人须同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能产品认证证明(节能产品认证证明可以是认证证书复印件,也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图).
投标单位如提供的产品属于品目清单范围以外的,投标为无效投标.

十五、投标人所投的产品属于财政部、国家发改委等部门发布的最新一期品目清单的须提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能环保产品认证证明(节能环保产品认证证明可以是认证证书复印件,也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图)才能享受节能环保优惠政策.

格式:政府采购节能产品、环境标志产品声明函本单位承诺,本次参加的_采购项目(项目编号:所投的下列产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品,并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明,符合优先采购/强制采购政策.
本单位对以下填列的各项信息以及相关产品认证证明的真实性负责.
如有虚假,将依法承担相应责任.

序号所投产品产品属性产品类别是否为强制采购产品规格型号计量单位数量单价金额合计认证证书编号认证证明可以是认证证书复印件或是法定信息发布平台公布的认证信息截图,认证证明应加盖投标单位公章.

说明:产品类别,是指国家有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单规定的产品类别.
如计算机、电冰箱、水嘴等.

产品属性:节能、环保、节能环保.
本表应逐项填写,并按规定签署,不得漏项,否则视为该《声明函》无效.

认证证明应与所投产品、产品类别保持一致,否则视为认证证明无效.
投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明,才能享受节能环保优惠政策.

投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章:投标人公章:年月日十六、投标人业绩和信誉1企业名称(公章)2总部地址邮编3当地代表处地址邮编4法人代表技术经理5企业资质等级资质证书号6企业性质营业执照注册号7注册年份年产值(万元)8职工总数技术管理人数9联系人联系电话10传真电子信箱11主营范围1、2、3、12管理体系认证情况1、2、3、4、13信誉等级情况14近三年企业承建项目获奖情况工程名称合同编号合同金额竣工质量获奖情况竣工日期注:1、投标人须填写此表,获奖项目较多时可附表.
近三年以来完成的类似工程业绩一览表建设单位项目名称规模开竣工日期质量证明人注:类似业绩指企业近三年(2016年1月至今)完成的弱电施工业绩,业绩以中标通知书或施工合同为准.

十七、项目管理机构人员配备情况1、项目管理机构人员配备情况表2、项目经理简历表3、项目技术负责人简历表4、其他人员简历表1、项目管理机构人员配备情况表工程名称职务姓名职称学历执业或职业资格证明已完成或建工程情况个人获得奖励情况本人签字确认证书名称级别证号专业身份证号项目数主要获奖项目名称项目经理技术负责人质检员安全员施工员造价员档案员材料员1.
管理机构的主要人员须为本单位自有人员,此表后须附以上人员的证明资料复印件(身份证、执业资格证、职称证、劳动合同、加盖社保中心缴费专用章的连续六个月内的社保缴费证明原件);投标书中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位,不得延误.
一旦中标后,上述人员未经建设单位许可、招投标管理部门备案,不得更换;施工期限内招标人将代为保管项目经理证书原件,在主体工程未竣工前不允许其参加其他项目投标.

2、上述人员提供的资料必须真实可信,如有弄虚作假,一旦被发现将按废标处理,并追究有关单位、人员责任.

2、项目经理简历表姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间项目经理年限项目经理资格证书编号身份证号码近五年内已完成类似工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话项目经理本人签字我承诺上述资料情况属实,如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚.

签字:年月日3、项目技术负责人简历表工程名称姓名性别年龄学历职务职称毕业学校所学专业参加工作时间担任技术负责人年限近三年在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量证明人联系电话技术负责人本人签字我承诺上述资料情况属实,如有虚假同意接受建设行政主管部门严厉处罚.

签字:年月日十八、生产操作人员持证上岗情况项目名称:序号工种姓名级别所属专业劳务公司名称职业资格证书编号投标书中承诺为本工程配备的主要人员、主要设备必须按时到位,不得延误,如提供虚假信息将可能导致废标.

正(副)本建设工程施工投标文件(技术标书)项目编号:项目名称:项目地址:投标人(法人章)法定代表人签字(或盖章)或其委托代理人签字:联系人:电话:手机:编制日期:年月日施工组织设计编制说明1、投标人须按招标文件要求编制施工组织设计,编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法;通用施工技术项目应包括以下10项内容及相关附表,如缺项将被扣分,情节严重的将被废标;内容上必须结合工程特点,有针对性编制.

(1)总体概述:施工程序总体设想及施工段划分;(2)施工平面布置和临时设施布置;(3)施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺;(4)劳动力和材料投入计划及其保证措施;(5)机械设备、办公设备及检测设备投入计划;(6)关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案;(7)质量保证措施与违约承诺(应有保证实现质量目标的可靠措施);(8)安全生产和文明施工措施及违约承诺(须结合大连市文明工地管理要求编制);(9)对设计图纸、工程量清单及施工管理的合理化建议;(10)新技术应用与承诺(应针对本项目实际来编制);(11)其它材料.
2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后.

2.
1施工总平面图;2.
2计划开、竣工日期和施工进度网络图;2.
3劳动力计划表;2.
4拟投入的主要施工机械设备、办公设备、检测设备表;2.
5施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案;2.
6合理化建议及意见表.
1、施工总平面图投标人应提交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明工人宿舍、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、施工设备等设施的情况和布置.

2、计划开、竣工日期和施工进度网络图1.
投标人应提交施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期.
中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划.

2.
施工进度表可采用网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期.

3.
施工进度计划应与施工组织设计相适应.
3、劳动力计划表工程名称:工种按工程施工阶段投入劳动力情况(单位:人)持证上岗率注:1.
投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表.
2.
本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的.
4、拟投入的主要施工机械设备、办公和检测设备表工程名称:序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注说明:此页不够可另附页.
5、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表工程名称:序号施工重点、难点关键技术、工艺解决方案及保证措施12345说明:此页不够可另附页.
6、合理化建议及意见表工程名称:序号针对建设和施工管理方面的合理化建议和意见合理化建议1合理化建议2合理化建议3合理化建议4第八章评标细则一、总则依照《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》,结合本工程特点,制定本办法.

二、评标委员会1、评标委员会依法组建,负责评标活动,向招标人推荐中标候选人.
2、评标委员会由招标人代表以及随机抽取的技术、经济等方面的专家组成.

3、评标委员会成员应客观、公正地履行职责,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任.

4、评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触,不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处.
评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况.

三、评标方法综合评分法:对通过符合性审查的有效投标人进行综合评分,能满足招标文件的实质性要求,综合得分最高的为中标候选人.
本项目按综合得分由高至低推荐中标候选人.

四、评标程序及方法1、初审1.
1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据.

1.
2评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准的方法,对投标文件进行系统地评审和比较.
招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据.

1.
3在评标过程中,评标委员会发现投标人的报价标报价超过财政预算的,不得中标.

1.
4符合性审查执行投标须知前附总则第23条规定.
2、对通过符合性评审的投标单位的技术标评审(满分50分)3、商务标书量化评审(满分50分)附表1初步评审表序号评审项目(评审结果为合格、不合格)投标单位名称及审查意见资格性评审1有效证件:营业执照、税务登记证、组织机构代码.
2资质等级:具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的独立企业法人.

3项目经理:须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格.
4投标人信用信息查询情况符合要求(查询情况以代理机构提供的《声明书》为准.

5无重大违法记录声明情况(以提供的声明为准)符合性评审1投标人名称与营业执照一致.
2法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章.
3只能有一个有效报价.
4投标文件格式:符合招标文件规定的格式、编制要求及内容填写.
5投标文件正本、副本数目齐全;投标文件中投标函件、工程量清单计价表、主要材料价格表、施工组织设计、项目经理资格证及简历表主要内容齐全,字迹清晰可辨.

6提供了有效的(营业执照、组织机构代码证、税务登记证等)、投标承诺书(包括投标单位、项目经理、造价师)、等招标文件中已明确要求提供的资料.

7采用工程量清单计价的,投标人未擅自修改工程量清单内容的,按规定格式报价的,投标报价加盖本企业(或聘用造价咨询企业)注册造价师(或一级造价员)印章.

8工期:30日历天.
9工程质量目标:合格.
10投标有效期:90日历天,从开标之日算起.
11投标保证金或投标担保:2万元.
12技术标准和要求:技术标准和要求满足招标文件要求.
13投标人所投的台式计算机、监视器、电视必须属于财政部、国家发改委等部门发布的最新一期品目清单之列的产品,投标人须同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与节能产品认证证明(节能产品认证证明可以是认证证书复印件,也可以是法定信息发布平台公布的认证信息截图).
投标单位如提供的产品属于品目清单范围以外的,投标为无效投标.

14投标人未以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标且未以其他弄虚作假方式投标;不同投标人的投标文件内容、数据不存在大量雷同;投标报价未高于招标控制价且未低于有效投标单位投标报价算术平均值下浮15%,不存在投标人恶意哄抬标价的或低于成本价竞标;投标总价未严重偏离合理报价.

15符合"工程量清单"给出的范围及数量;投标总价、分部分项工程量清单与计价表、综合单价分析表逻辑关系一致;采用工程量清单计价的,投标人未擅自修改工程量清单内容,按规定格式报价;按规定计取相关费用.

16投标人未拒绝对细微偏差作出补正;投标文件中未存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的.

"√"表示合格;"*"表示不合格.
评委签字:日期:附表2技术标量化评审表序号评审内容及分值(50分)投标单位名称(或编号)及评审得分1总体概述:施工程序总体设想及施工段划分(10分)2施工进度计划和各阶段进度保证措施及承诺(8分)3劳动力投入计划、机械、办公、检测设备投入、进场计划、持证上岗及保证措施(6分)4关键施工技术、工艺及施工重点、难点分析及解决方案(8分)5工程质量保证措施及违约承诺(9分)6安全文明施工保证措施及违约承诺(9分)合计得分说明:评委根据招标文件中施工组织设计评分细则规定评分标准进行独立评分.

评委签字:年月日附表3商务标量化评审表序号商务标评审(满分50分)投标单位名称(编号)及评审得分1工程量清单总报价40分:(每高于最佳报价1%扣1分,每低于最佳报价1%扣1分,不足1%的插值计算).

2项目管理班组人员构成2分:每缺1人扣1分,素质不达标,每人次扣0.
5分,最低0分.
3企业实力4分:1.
投标人具有有效期内的省级安全技术防范设施设计施工一级资质得1分,二级资质得0.
5分.

2.
投标人具有有效期内的省级社会信用体系建设领导小组和发展和改革委员会联合监制的企业信用报告,3A级得1分,2A级得0.
5分.
3.
投标人同时具有有效期内的经过年审的质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书的得1分.

4.
投标人近三年(以证书颁发时间为准)获得过省级及以上工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业公示证书的得1分.

4企业业绩4分:企业(2016年1月至今)完成的弱电施工业绩,每项得1分,满分4分.
以中标通知书或施工合同为准.
,合计得分注:最佳报价:对通过符合性审查、投标报价未高于拦标价且未低于有效投标单位投标报价算术平均值下浮15%以下的投标单位的投标报价取平均值为最佳报价.

评委签字:年月日《施工组织设计》评分细则分项分值(满分50分)评分标准总体概述(10分)9-10分:对项目总体认识全面深刻,论述完整清晰,总体组织符合实际、总体设计符合规范,总体计划合理,综合措施科学.

7-8分:对项目总体认识比较全面,论述比较完整清晰,总体组织比较符合实际、总体设计比较符合规范,总体计划比较合理,综合措施比较科学.

5-6分:对项目总体认识基本全面,论述基本完整清晰,总体组织基本符合实际、总体设计基本符合规范,总体计划基本合理,综合措施基本科学.

0分:对项目总体认识不全面,论述不完整不清晰,或总体组织不够符合实际、或总体设计不够符合规范,或总体计划不够合理,或综合措施不够科学.

2、施工进度计划和各阶段进度保证措施及承诺(8分)7-8分:施工进度计划编制合理、可行,关键线路清晰、准确、完整,关键节点控制措施得力、可操作性强,保证措施可靠,承诺违约责任最大、经济赔偿最大.

5-6分:施工进度计划编制比较合理、可行,关键线路比较清晰、准确、完整,关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强,保证措施比较可靠,承诺违约责任次大、经济赔偿次大.

1-4分:施工进度计划编制基本合理、可行,关键线路基本清晰、准确、完整,关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件,保证措施基本可靠,有违约责任承诺,有经济赔偿承诺.

0分:施工进度计划编制基本不合理、不可行,或关键线路不清晰、不准确、不完整,或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件,或保证措施不可靠,或无违约责任承诺,或无经济赔偿承诺.

3.
劳动力投入计划、机械、办公、检测设备投入、进场计划、持证上岗及保证措施(6分)5-6分:劳动力投入能满足施工需要,持证上岗率90%以上,机械设备、办公和检测设备投入能满足施工需要,投入计划与进度计划协调,调配计划合理,保证措施具体.

3-4分:劳动力投入满足施工需要,持证上岗率80%以上,机械设备、办公和检测设备投入满足施工需要,投入计划与进度计划比较协调,调配计划比较合理,保证措施比较具体.

1-2分:劳动力投入基本满足施工需要,持证上岗率60%以上,设备投入基本满足施工需要,投入计划与进度计划基本协调,调配计划基本合理,保证措施基本合理.

0分:劳动力投入不能满足施工需要,持证上岗率30%以上,投入计划与进度计划不协调,或调配计划不合理,或保证措施不具体.

4关键施工技术、工艺及施工重点、难点分析及解决方案(8分)7-8分:对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确,解决方案科学、系统、安全、经济,可操作性强,保障措施得力,对施工关键技术、工艺把握准确,应用到位,阐释清晰.
5-6分:对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确,解决方案比较科学、系统、安全、经济,可操作性比较强,保障措施比较得力,对施工关键技术、工艺把握比较准确,应用到位,阐释比较清晰.

3-4分:对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确,解决方案基本科学、系统、安全、经济,具有可操作性,保障措施基本正确,对施工关键技术、工艺把握基本准确,应用到位,阐释基本清晰.

0分:对工程重点、难点认识不深刻、表述不全面不准确,或解决方案不科学、不系统、不安全、不经济,或可操作性不强,或保障措施不具体,或对施工关键技术、工艺把握不准确、阐释不清.
5.
工程质量保证措施及违约承诺(9分)8-9分:工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体,责任到人,承诺工程质量标准高,承诺违约责任最大、经济赔偿最大.
6-7分:工程质量保证计划比较全面细致、比较结合实际,措施比较具体,责任到人,承诺工程质量标准高,承诺违约责任次大、经济赔偿次大.

4-5分:工程质量保证计划基本全面细致、基本结合实际,措施基本可行,责任基本到人,工程质量标准满足招标文件要求,承诺违约责任较大、经济赔偿较大.

0分:工程质量保证计划不全面不细致、结合实际不够、或措施不具体、责任未到人,虽然工程质量标准满足招标文件要求,但承诺违约责任最小、经济赔偿最少.

6.
安全文明施工保证措施及违约承诺(9分)8-9分:根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整,关键地点、工序、环节控制保障措施得力,责任人具体,承诺安全文明施工标准最高,承诺违约责任最大、经济赔偿责任最大.

6-7分:根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较全面周到、完整,关键地点、工序、环节控制保障措施比较得力,责任人比较具体,承诺安全文明施工标准高,承诺违约责任次大、经济赔偿责任次大.

4-5分:根据实际情况制定安全文明施工保证计划计基本全面周到、完整,关键地点、工序、环节控制保障措施基本制订,责任人基本到位,有安全文明施工标准承诺,有违约责任承诺、有经济赔偿责任承诺.

0分:根据实际情况制定安全文明施工保证计划计不全面不周到、不完整,或关键地点、工序、环节控制保障措施未制订,或责任人基本未明确,或无安全文明施工标准承诺,或无违约责任承诺、或无经济赔偿责任承诺.

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第1页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费广播系统配套设施1030506001063纯后级功放1.
名称:纯后级功放2.
参数:100V、70V定压输出和4Ω;Ω~16Ω定阻输出;LED电平指示;RCA插口和XLR插口供方便地环接;输出短路、过流、过载保护及告警、过热告警和饱和失真告警;额定功率450W;灵敏度1V信噪比﹥80dB频响50Hz-15kHz±3dB输出方式70V;100Vor4-16Ω谐波失真﹤0.
3%,含安装调试;台12030506001087时序电源控制器安装1.
名称:电源时序器2.
参数:按顺序开启/关闭多达16路受控设备电源通过定时器作自动/人工控制插座总容量达4.
5KVA产品参数电源插座输出容量总容量4.
5kVA,16通道,220V,每个插座最大输出电流为10A定时器控制信号短路信号(0V)动作间隔时间0.
4s-0.
5s电源AC220-240V/50-60Hz/20A;含安装调试;台13030506001064定时节目播放器1.
名称:定时节目播放器2.
参数:微电脑控制,单键飞梭,图形化界面,多级菜单操作模式;液晶屏幕显示,中文字幕,工作状态一目了然;内置全系列广播音乐和铃声,可根据自己的要求随意擦录,长录音时间达4小时;同时具有定时播放内置节目,1路定时电源输出口,含安装调试;台14030506001117前置放大器1.
名称:前置放大器2.
参数:10路输入(5路话筒,3路线路,2路紧急);分路音量控制,统一音调控制;每路输入/输出信号LED指示,工作状态一目了然;内置钟台1本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第2页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费声发生器,具有默音强插功能,含安装调试;5030506004005智能分区器1.
名称:智能分区器2.
参数:2路输入(A和B),10通道输出,任意选通;2路输入告警电平选择;有告警强行选通功能;告警信号和输出信号LED状态指示;含安装调试台16030506001013电子调谐器1.
名称:电子调谐器2.
参数:微电脑控制,数字调谐系统;全轻触式按键控制VFD显示;具有自动搜索和记忆功能,AM/FM各可储存20个电台;有断电记忆功能,音频信号电平指示;能接受遥控和定时控制,含安装调试;台17030506001095麦克1.
名称:麦克2.
参数:最大功耗:3W;指向特性:心型;传声器类型:电容式膜片;串扰衰减:>80dB;失真:80dB,含安装调试;台28030506001065室内天花吸顶扬声器1.
名称:室内天花吸顶扬声器2.
参数:喇叭单元:6.
5″*1;额定功率:5W;最大功率:10W;额定输入:70/100V;灵敏度(1m,1W):93dB±2dB;最大声压级(1m):98dB±2dB;频率响应:140-18kHz;含安装调试;只309030502001001安装机柜、机架落地式1.
名称:广播机柜2.
规格:网络机柜;42U;优质宝钢冷轧钢板,脱脂、酸洗、磷化、清洗、优质阿克苏粉末喷涂;承重:800KG;整体采用组装式结构,安装简易,运输方便;左右侧板前后门可以实现快拆;前门采用台1本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第3页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费5mm优质高强度钢化玻璃;后门双开,可开启130度,节约安装空间;内部可安装四条可调节立柱,确保能承受安装各种设备;完全适合摆放服务器设备、网络产品、网络布线等的机房需求.
电源排插组件1套,固定板3块,风扇组件1套;重型脚轮4只,M12支脚4只,M6方螺母螺钉50套.
800宽机柜配2根金属走线槽.
高度:2000mm;宽度:600mm;深度:600mm3.
含设备之间连接的所有线缆及跳线;10030411006013机柜PDU1.
名称:机柜PDU2.
参数:PDU电源分配器;额定输入电压:250V;输出插座规格:10A;输出插座数量:8孔;输出电流:10A;进线电线规格:3*1.
5mm;进线电缆长度:3米个211030411004187管内穿线穿多芯软导线二芯单芯导线截面≤1.
5mm21.
名称:广播线2.
规格:RVVP2*1.
010m28.
612030411001002套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设砖、混凝土结构明配外径20mm1.
名称:镀锌钢管2.
规格:JDG203.
暗装部分含剔堵沟槽,明装部分含支吊架的安装10m4.
313030506005002广播系统试运行及调试1.
含所有调试系统114030509001005建筑智能化工程脚手架搭拆费项115030417001005电气设备安装工程措施项目脚手架搭拆费项1内网系统1030501012018核心交换机1.
名称:核心交换机2.
参数:三层核心交换机,交换容量336Gbps,包转发率51Mpps;24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口;支持RIP台1本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第4页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费,OSPF等路由协议;支持DHCPserver;支持虚拟化;支持MACC云平台统一管理,含安装调试2030501012019接入交换机1.
名称:接入交换机2.
参数:48个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口,三层交换机,交换容量336Gbps,包转发率87Mpps/166Mpps;48个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口;支持RIP,OSPF等路由协议;支持DHCPserver;支持虚拟化;支持MACC云平台统一管理,含安装调试;台33030502009018光模块1.
名称:光模块2.
参数:千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km个64030502001011安装机柜、机架落地式1.
名称:内网设备机柜2.
参数:网络机柜;42U;优质宝钢冷轧钢板,脱脂、酸洗、磷化、清洗、优质阿克苏粉末喷涂;承重:800KG;整体采用组装式结构,安装简易,运输方便;左右侧板前后门可以实现快拆;前门采用5mm优质高强度钢化玻璃;后门双开,可开启130度,节约安装空间;内部可安装四条可调节立柱,确保能承受安装各种设备;完全适合摆放服务器设备、网络产品、网络布线等的机房需求.
电源排插组件1套,固定板3块,风扇组件1套;重型脚轮4只,M12支脚4只,M6方螺母螺钉50套.
800宽机柜配2根金属走线槽.
高度:2000mm;宽度:600mm;深度:600mm3.
含设备之间连接的所有线缆及跳线;台15030411006010机柜PDU1.
名称:机柜PDU2.
参数:PDU电源分配器;额定输入电压:250V个2本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第5页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费;输出插座规格:10A;输出插座数量:8孔;输出电流:10A;进线电线规格:3*1.
5mm;进线电缆长度:3米6030509001006建筑智能化工程脚手架搭拆费项17030417001006电气设备安装工程措施项目脚手架搭拆费项1外网系统1030501009002路由器1.
名称:路由器2.
参数:固化8个千兆电口,固化2个千兆光口,可选配置1T硬盘(即插即用),内置AC功能可管理32个RAP或64个WALLAP(应用及URL特征库免费升级,IPSec/SSLVPN免费).
推荐带机量500台终端,推荐带宽500M-1.
5G.
台12030501012026核心交换机1.
名称:核心交换机2.
参数:三层核心交换机,交换容量336Gbps,包转发率51Mpps;24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口;支持RIP,OSPF等路由协议;支持DHCPserver;支持虚拟化;支持MACC云平台统一管理,含安装调试台13030501012020汇聚交换机安装1.
名称:汇聚交换机2.
参数:48个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口,三层交换机,交换容量336Gbps,包转发率87Mpps/166Mpps;48个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口;支持RIP,OSPF等路由协议;支持DHCPserver;支持虚拟化;支持MACC云平台统一管理,含安装调试;台34030501012021接入交换机1.
名称:接入交换机2.
参数:24个10/100/1000M电口(台2本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第6页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费PoE/PoE+),2个千兆光口,整机最大PoE功率370W,非网管型PoE交换机含安装调试;5030502009019光模块1.
名称:光模块2.
参数:千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km个66030501011007安全行为管理1.
名称:安全行为管理2.
参数:固定接口5电口+2USB接口,静态路由、OSPF动态路由、策略路由、链路负载均衡、持续路由、链路备份、PPPOE拨号、DHCP服务器、DHCP中继、DHCP客户端、DNS代理、DNS缓存、动态DNS功能、智能DNS、VLAN、链路聚合、网页代理,流量优先级、父子通道、最大带宽、保障带宽、预留带宽、基于线路的流控、基于应用的流控、基于URL的流控、基于IP的流控、基于用户组的流控、基于时间段的流控、基于单个用户的流控、应用限额管理台17030502001012安装机柜、机架落地式1.
名称:外网机柜2.
参数:网络机柜;42U;优质宝钢冷轧钢板,脱脂、酸洗、磷化、清洗、优质阿克苏粉末喷涂;承重:800KG;整体采用组装式结构,安装简易,运输方便;左右侧板前后门可以实现快拆;前门采用5mm优质高强度钢化玻璃;后门双开,可开启130度,节约安装空间;内部可安装四条可调节立柱,确保能承受安装各种设备;完全适合摆放服务器设备、网络产品、网络布线等的机房需求.
电源排插组件1套,固定板3块,风扇组件1套;重型脚轮4只,M12支脚4只,台1本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第7页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费M6方螺母螺钉50套.
800宽机柜配2根金属走线槽.
高度:2000mm;宽度:600mm;深度:600mm3.
含设备之间连接的所有线缆及跳线;8030411006011机柜PDU1.
名称:机柜PDU2.
参数:PDU电源分配器;额定输入电压:250V;输出插座规格:10A;输出插座数量:8孔;输出电流:10A;进线电线规格:3*1.
5mm;进线电缆长度:3米个29030501016004网络系统试运行系统110030509001007建筑智能化工程脚手架搭拆费项111030417001007电气设备安装工程措施项目脚手架搭拆费项1视频专网1030501012022汇聚交换机安装1.
名称:汇聚交换机2.
参数:48个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口,三层交换机,交换容量336Gbps,包转发率87Mpps/166Mpps;48个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口;支持RIP,OSPF等路由协议;支持DHCPserver;支持虚拟化;支持MACC云平台统一管理,含安装调试台32030502009020光模块1.
名称:光模块2.
参数:千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km个63030501012023节点式光端机1.
名称:节点式光端机2.
参数:高密度单板设计,提升系统可靠性能,具有易于安装调试,免维护,性能稳定的特点;设备面板上拥有完善的功能控制开关和智能告警指示功能,可以即时提示设备传输通道及各种业务口的台8本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第8页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费通讯情况;设备可提供2路光传输通道、4路交换式的千兆以太网口;传输网可以组成基于光纤的环网、链网,也可以组成混合环网和链网.
组网方式非常灵活;当业务节点设备出现硬件故障或掉电或当环网线路中有断路不能成环时,可自动工作于链网模式,使故障减小到最小程度;设备均自带IP地址,并提供WEB界面可对各节点的设备进行设置,如IP地址的设置、工作模式、各节点的串口速率分配,端口设置等,使工程安装更加快速便捷,含安装调试4030502001013安装机柜、机架落地式1.
名称:外网视频专网机柜2.
参数:网络机柜;42U;优质宝钢冷轧钢板,脱脂、酸洗、磷化、清洗、优质阿克苏粉末喷涂;承重:800KG;整体采用组装式结构,安装简易,运输方便;左右侧板前后门可以实现快拆;前门采用5mm优质高强度钢化玻璃;后门双开,可开启130度,节约安装空间;内部可安装四条可调节立柱,确保能承受安装各种设备;完全适合摆放服务器设备、网络产品、网络布线等的机房需求.
电源排插组件1套,固定板3块,风扇组件1套;重型脚轮4只,M12支脚4只,M6方螺母螺钉50套.
800宽机柜配2根金属走线槽.
高度:2000mm;宽度:600mm;深度:800mm3.
含设备之间连接的所有线缆及跳线;台15030411006012机柜PDU1.
名称:机柜PDU2.
参数:PDU电源分配器;额定输入电压:250V;输出插座规格:10A;个2本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第9页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费输出插座数量:8孔;输出电流:10A;进线电线规格:3*1.
5mm;进线电缆长度:3米6030509001008建筑智能化工程脚手架搭拆费项17030417001008电气设备安装工程措施项目脚手架搭拆费项1警勤指挥室1030506007054LCD拼接屏1.
名称:LCD拼接屏2.
参数:LCD液晶显示单元;尺寸:46英寸;分辨率:1920x1080;视角:178°(水平)/178°(垂直);响应时间:12ms(GtoG);对比度:4000:1;亮度:500cd/㎡;物理拼缝:3.
5mm;输入接口:VGA*1,DVI*1,BNC*1,YPbPr*1,HDMI*1,USB*1;输出接口:VGA*1,DVI*1,BNC*2;控制接口:RJ45forRS-232(输入*1,输出*2);可选配接口:3GSDI(输入*1、输出*1)、DP、HDbaseT、TVI(输入*1、输出*1)、网络源;功耗:≤150W;电源要求:AC100-240V~,50/60Hz;寿命:≥60000小时;含安装调试台92030408004057拼接屏支架1.
名称:拼接屏支架2.
参数:专业铝型材制作;支持现场扩容;积木式,方便安装付93030407001031拼接屏底座1.
名称:拼接屏底座2.
参数:专业铝型材制作;高度:600;支持现场扩容;积木式,方便安装套34030506007050拼接控制器1.
名称:拼接控制器2.
参数:3U机箱+4路HDMI+12路DVI输出+单主控板+单电源;整机支持解码8路2400W@25Hz、或16路1200W@25Hz、或32路套1本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第10页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费800W@25Hz、或64路400W@25Hz、或128路200W@30Hz,256路720P@30Hz,或256路4CIF@30Hz以下分辨率5030502009021大屏专用线缆1.
名称:大屏专用线缆2.
参数:DVI-D电缆,单通道,10m条66030502009022大屏专用线缆1.
名称:大屏专用线缆2.
参数:HDMI线缆,单通道,10m条97030507013009网络键盘1.
名称:网络键盘2.
参数:采用7英寸800*480的触摸式液晶屏;支持控制视频综合平台和解码器输出上墙;支持云台PTZ操作,支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用;支持直接在触控屏幕上预览前端视频,支持1080P及以下分辨率的网络视频;支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙;支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作;支持飞梭控制录像回放;支持语音对讲;支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器;支持U盘录像文件回放;最大3个操作员用户,每个用户支持管理1280台设备;支持IE方式配置键盘;支持键盘配置参数的导入导出;支持Excel表格导入导出输入通道列表;支持对已添加设备进行远程配置和维护;支持网络方式接入海康的DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台、多屏控制器、网络摄像机、网络球、IVMS系列平台软件;支持同一网段内自动搜索设备;支持通过域名添加网络设备;支持通过台1本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第11页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费RS232控制模拟矩阵;支持通过RS485控制模拟球;支持对接平台软件;支持256路的NVR接入,支持将NVR的输入切换到输出通道显示8030502001008安装机柜、机架落地式1.
名称:勤务指挥室机柜2.
参数:网络机柜;32U;优质宝钢冷轧钢板,脱脂、酸洗、磷化、清洗、优质阿克苏粉末喷涂;承重:800KG;整体采用组装式结构,安装简易,运输方便;左右侧板前后门可以实现快拆;前门采用5mm优质高强度钢化玻璃;后门双开,可开启130度,节约安装空间;内部可安装四条可调节立柱,确保能承受安装各种设备;完全适合摆放服务器设备、网络产品、网络布线等的机房需求.
电源排插组件1套,固定板3块,风扇组件1套;重型脚轮4只,M12支脚4只,M6方螺母螺钉50套.
800宽机柜配2根金属走线槽.
高度:1200mm;宽度:600mm;深度:600mm台19030411006008机柜PDU1.
名称:机柜PDU2.
参数:PDU电源分配器;额定输入电压:250V;输出插座规格:10A;输出插座数量:8孔;输出电流:10A;进线电线规格:3*1.
5mm;进线电缆长度:3米个110030501013012台式电脑1.
名称:台式电脑2.
参数:商用电脑;预装Windows7PRO;Intel酷睿i56500;内存容量:4GB;硬盘容量:1TB;DVD;显卡/声卡;显存容量:2GB;显示器:19.
5英寸台611030506001078音响1.
名称:音响2.
参数:额定功率80W;最大功率120W;额定阻抗只2本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第12页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费8Ω;高音单元44芯100磁;低音单元12″50芯140磁;覆盖角度50°*80°;灵敏度95dB;频率响应60Hz--18KHz;最大声压级105dB12030506001109功率放大器安装1.
名称:功率放大器2.
参数:STEREOPOWER8:650Wx2;频率响应FREQUENCYRESPONSE:20Hz-20KHz/-0.
3dB;失真度THD+N:50dB15030506004032无线麦克接收设备1.
名称:无线麦克接收设备2.
参数:具有世界先进的ACT(自动频道锁定)功能,能快速精确的自动锁定接收机的工作频率;采用高传真,宽音域,高动态范围,高质清晰亮丽的超心型指向性的咪芯;CPU控制;锁相环频率合成技术;真正分集技术;大屏幕动态液晶显示,可动态显示AF,RF电平及讯道转换;200讯道可调;同时使用200套不受干扰;面板可设定工作距离,显示方式,面板锁功能套116030411004192管内穿线穿多芯软导线二芯单芯导线截面≤1.
5mm21.
名称:广播线2.
规格:RVVP2*1.
510m617030506006008公共广播、背景音乐系统试运行系统118030509001009建筑智能化工程脚手架搭拆费项119030417001009电气设备安装工程措施项目脚手架搭拆费项1四楼大会议室1030506001118音响1.
名称:音响2.
参数:额定功率80W;最大功率120W;额定阻抗8Ω;高音单元44芯100磁;低音单元12″50芯140磁;覆盖角度50°*80°;灵敏度95dB;频率响应60Hz--18KHz;最大声压级105dB只42030506001119功率放大器安装1.
名称:功率放大器2.
参数:STEREOPOWER8:450Wx2;频率响应台1本页小计表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大连市公安局甘井子分局周水子派出所弱电工程标段:第14页共36页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中人工费+机械费FREQUENCYRESPONSE:20Hz-20KHz/-0.
3dB;失真度THD+N:>1000次,IDC线卡镀镍,可接线径为0.
4-0.
6mm的铜线,可重复卡接>200次.
90°卡接方式,模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用.

架1410030502017001理线架1.
名称:理线架2.
用于线缆的整理、固定、隐藏等.
标准的19″安装尺寸.
由钢板经模具冲压制作而成,用于管理和保护线缆的构件.