篇一挂靠协议通用版
上海市乔锋海陆运输有限公司
内
部
经
济
责
任
承
包
合
同
二O一四月年编制
内部经济责任承包合同
根据《中华人民共和国合同法》及我公司与签订的《建设工程施工合同》的有关条款之规定实行“独立核算自负盈亏讲法平等”的承包方式达成一致。为明确双方中建宏大建设有限公司简称甲方承包人简称乙方责任、权利
1
和义务现将双方有关事项协议如下
承包人 身份证号
一、工程名称重庆市
二、工程概况 合同价小写 元
三、承包范围详见甲方与业主签订的施工合同
四、费用计取
1、本工程实行经济承包责任制 乙方必须承担上缴国家的税金、所得税、规费、公司管理费及相关费用。
2、 乙方必须上缴公司项目承包管理费承包管理费为施工承包范围内的工程竣工结算总造价的%。支付方式为建设单位支付的工程款时由甲方收取相关管理费用后直接由乙方用于工程建设。具体支付办法 乙方为甲方开设项目专户时支付万元其余管理费用按工程进度支付直到工程竣工结算为止。
3、企业营业税等国家相关税收不含企业所得税、规费等由乙方自行在工程所在地按国家税法规定足额缴纳具体税费按国家规定执行。如乙方不及时缴纳各种税费款 甲方有权从每月的工程款中按税收发票交甲方后此款由甲方如数退还乙方。
4、企业所得税必须由甲方在企业注册所在地缴纳。本工程企业所得税税率为%若愚合同期内政策性调整税率根据国家相关规定协调调整。
2
5、 乙方必须按照甲方《财政制度》规定进行工程成本结算如若因乙方成本空帐处理提供发票不足造成税务部门对企业追缴的所得税由乙方承担。
6、工程质量保证金返还按甲方与发包人签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》相应条款执行。
五、双方责任
1、 甲方在开工之前进行技术、安全交底并组织施工现场人员进行技术安全规程学习。 甲方技术管理部、质量安全部、经营管理部负责指导、协助、监管乙方的相关工作。
2、施工期间 甲方负责技术指导并派出施工管理机构指派专职施工员位质检员位安全员 位材料员位。在乙方自聘施工管理人员情况下
经甲方考核认可后乙方所聘施工管理人员可以继续担任施工相关工作否则乙方必须无条件接受甲方指派人员。 甲方派出管理人员费列入乙方工程管理成本从工程款中列支。施工员元月质检员元月安全员元月预算员元月材料员元月。 乙方可对甲方派驻人员进行工程考评考聘满意留任否则可申请撤回调换他人。
3、 乙方在进场前必须编制《项目生产、技术、质量规划》 即明确项目组织机构、人员职责、班组进场计划、现场平面布置、工程进度计划、主机机构设备、材料来源、质量控制等、并报总公司审核备案。
3
4、 乙方应全面负责工程所有资金发生的收支管理工作人员调配辖区地方事务协调处理解决工作机国家税金各项各类费用资金的支付缴纳工作施工现场管理人员及农民工文化素质、质量、安全人为意识的学习培训工作并配合协助公司各职能部门对项目部内部管理的检查、督导、监督工作。
六、工程工期
本工程合同工期总日历天数为 天。工期以甲方与发包人签订的施工合同的工期标准工期。
工期延期延误工期按甲方与发包方签订合同相对应条款执行或甲乙双方与发包人交涉达成协议一致后顺延工期。若乙方原因造成工期延误未能得到发包方工期顺延 由此而产生的赔偿费用全额由乙方支付 甲方慨不负责。
七、工程款支付及结算l、结算及付款方式按照甲方与发包方签订的《建筑工程施工合同》及补充协议中的结算及付款方式进行乙方自行负责工程款的收入工作。
2、工程款 甲乙双方应保证工程款专款专用不得挪用。
3、每笔工程款必须先进入本项目专用账户专用账户由乙方主管甲方监章。
八、质量标准l、工程质量标准确保达到甲方与发包方签订的《建筑工程
4
施工合同》及《补充协议》约定的质量等级否则造成的一切法律责任、经济损失由乙方自行承担。
2、若工程质量验收不合格 乙方必须无条件进行返修至合格为止并承担由此造成的一切经济损失及法律责任。
九、安全标准
1、乙方必须严格按照《建筑安装工程安全技术操作规程》及现场标准化管理规定进行施工为作业人员发放安全生产所需的防备用品并为该工程从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
2、施工期间必须杜绝安全事故如出现工作及伤亡事故所有的经济损失及赔偿由乙方承担 甲方本着双方有利的原则参与事故的处理或调解。
3、 乙方必须认真贯彻执行国务院《建设工程安全生产管理条例》及部分
J GJ 5959检查标准之要求必须实行施工现场安全生产、文明施工标准化管理严格执行公司所指定的各项规章制度防范于未然杜绝死亡。工地出现任何工伤及伤亡事故所涉及的法律、经济责任均由乙方自行承担所有的损失及赔偿均由乙方承担 甲方本着双方互利的原则参与事故的处理或调解。重伤控制在0.8以内轻伤控制在4.5以内确保安全达标验收一次性优良。每出现一次轻伤事故罚款壹万元每出现一次重伤及伤亡事故罚款拾万元。
5
4、施工区域内应确保施工用电、临边及“四口”防护措施到位标化到位确保基坑、基井的施工安全万无一失。切实做好物料提升设备及各施工机械设备的使用安全工作要落实到人到位加强施工现场标准化管理工作消防、市容、环保、产品保护要达标。认真落实安全生产责任制。
5、项目开工前必须跟甲方签订安全生产责任状按规定要求严格执行。
6、安全文明施工按照甲方标准化管理力达安全优良样板工程。文明施工一次验收严重不达标甲方将处罚贰仟元。
十、工程技术治疗和安全资料
1、工程技术、变更、签证、安全等资料由乙方负责编制与整理。资料内容应真实、完整。 甲方不定时指定专职人员抽查若因资料不全影响工程竣工及结算处以罚款伍万元。
2、若乙方资料员经甲方抽查所编制资料严重不合格经整改后仍不能达到甲方要求、甲方有权要求乙方调换资料员。若不调换甲方有权派资料员接管相应资料(费用由乙方承担)。
十一、工程保修
工程竣工验收合格后乙方必须按照甲方与发包方所签订的《建筑工程施工合同》及《补充协议》中的保修条款进行保修如乙方拒绝保修导致甲方自行派人维修的一切费用由乙方承担。并处罚款壹万元。乙方不得以甲方名义向业主
6
做出任何背离《建筑工程施工合同》的承诺违者承担违约金伍万元并承担由此产生的经济、法律责任。
十二、证件管理
1、施工过程中所需的企业证件、人员证件原件、项目部章等由甲方提供。如需要建造师等证件需另付甲方压证费用没人没证每月3000元 乙方要求甲方有关人员到施工现场的除由乙方承担其产生的差旅费外另支付出场费三天内每人每次3000元超出三天按每超一天500元计。
2、 乙方办理施工许可证 甲方应给给予配合提供办理施工许可证所需各类证件。对于由于种种原因暂不能办理施工许可证而又己开工建设或直至项目竣工均未办理施工许可证的工程 甲方在乙方工程款中预留造价的1 多退少补作为办理费用。如本工程在办理竣工备案后仍不需要办理施工许可证此款退还乙方(需凭发包人文字证明材料)。
十三、其他
1、 乙方若繁盛拖欠农民工工资、材料款及安全事故费用现象 甲方有权直接从项目账户资金中划拨支付。
2、项目部不得私自刊刻项目印章(乙方未向公司申请刊刻未经公司统一并未在企业所在工商注册地申请刊刻备案印章)。一经发现甲方将追究相关法律责任并处以不低于贰万元罚款。
3、若分公司所属工程项目列入公司重点监控者
7
则须接受由甲方指派一名常务项目经理对所施工项目进行质量、安全、经济、进度等全程跟踪监管。常务项目经理对施工项目中质量、安全、经济、进度等方面存在的不足和隐患有监管权同时协助乙方做好施工项目对外以及对甲方各职能部门的工作联系与协调。
4、 乙方必须在承包期间积极配合甲方资料归档工作必须将本工程的中标通知书、建筑施工合同、施工图、施工许可证、工程结算书、竣工图、竣工备案表等相关工程资料在工程旅工及竣工后及时、完整的归还给甲方。若不能完整、真实的提供上述工程资料甲方将按工程总造价1预留资料费 乙方若数归还上述资料后甲方退还此项费用。
5、 乙方违反本协议给甲方造成的损失甲方有权向乙方追索 乙方同时还应承担甲方进行追索的费用(包含不限于诉讼、保全、监定、律师等费用)。 因履行本协议产生的纠纷由甲方所在地人民法院管辖。
本合同正本两份经甲乙双方各自签字盖章后并与 签订了有效施工合同生效在乙方按《建筑工程质量管理条例》中的保修条款规定内容履行完毕及工程款结清后自动失效。
甲方签字盖章 乙方签字及身份证号码
签订时间 年月日
篇二挂靠协议
挂靠协议
8
甲方 以下简称甲方
乙方 以下简称乙方
本着公平、公正、 自愿的原则就在甲方工程设计资质证书范围内乙方拓展业务、 自主经营的相关事宜在甲、 乙双方磋商后达成如下协议条款。
第一条、 甲方拥有工程设计资质证书证书编号 有效期至年月日现乙方挂靠甲方开展工程设计范围内的经营业务挂靠经营期限为 年。经营“独立核算、 自负盈亏”。
第二条、为了提升甲方企业形象同时方便乙方经营需要甲方公司内部设立“设计所”归乙方使用该设计所的人事任命由乙方掌握报甲方备案。
第三条、在挂靠期内 乙方每年上缴给甲方管理服务费第一年保底上缴元后每年递增%若乙方设计费开发票金额超出上缴给甲方的保底管理服务费超出部分按超出金额的%补缴给甲方为管理服务费。 乙方上缴的管理服务费中不含税金税金以开发票金额为基数%双方约定另行上缴。乙方同时缴纳保证金 元合同终止结算清楚并且无纠纷后无息退还。
第四条、 甲方授权“设计所”印章一枚归乙方使用 乙方不得在承包经营范围外使用印章。
第五条、 乙方的设计经营收入必须进入甲方账号 甲方在收到乙方经营收入后叁天内将扣除税金和约定费用后的余
9
