承包人机窗裂粘后继续飞

三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件招标文件招标文件招标文件((((备案登记号备案登记号备案登记号备案登记号::::三招建备三招建备三招建备三招建备【【【【2021】】】】039号号号号))))招标人:三门县健跳镇人民政府招标代理人:台州正听工程项目管理有限公司行业主管部门:三门县住房和城乡建设局二〇二一年三月三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件三三三三门门门门县县县县建建建建设设设设工工工工程程程程招招招招标标标标文文文文件件件件((((备案登记号备案登记号备案登记号备案登记号::::三招建备三招建备三招建备三招建备[20[20[20[2021212121]]]]039039039039号号号号))))项目名称项目名称项目名称项目名称::::三门县健跳镇入城口改造提升工程三门县健跳镇入城口改造提升工程三门县健跳镇入城口改造提升工程三门县健跳镇入城口改造提升工程招招招招标标标标人人人人::::三门县健跳镇人民政府三门县健跳镇人民政府三门县健跳镇人民政府三门县健跳镇人民政府((((盖章盖章盖章盖章))))联联联联系系系系人人人人::::陈军陈军陈军陈军联系电话联系电话联系电话联系电话::::13566419190135664191901356641919013566419190招标代理招标代理招标代理招标代理::::台州正听工程项目管理有限公司台州正听工程项目管理有限公司台州正听工程项目管理有限公司台州正听工程项目管理有限公司((((盖章盖章盖章盖章))))联联联联系系系系人人人人::::叶青青叶青青叶青青叶青青联系电话联系电话联系电话联系电话::::13867602988138676029881386760298813867602988行业主管部门行业主管部门行业主管部门行业主管部门::::三门县住房和城乡建设局三门县住房和城乡建设局三门县住房和城乡建设局三门县住房和城乡建设局((((盖章盖章盖章盖章))))二二二二〇〇〇〇二二二二一一一一年三月年三月年三月年三月三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件1目目目目录录录录第一卷第一卷第一卷第一卷.
4第一章第一章第一章第一章招标公告招标公告招标公告招标公告.
4第二章第二章第二章第二章投标人须知投标人须知投标人须知投标人须知5投标人须知前附表投标人须知前附表投标人须知前附表投标人须知前附表.
51.
总则总则总则总则.
102.
招标文件招标文件招标文件招标文件.
123.
投标文件投标文件投标文件投标文件.
134.
投标投标投标投标.
145.
开标开标开标开标.
156.
评标评标评标评标.
157.
合同授予合同授予合同授予合同授予.
158.
重新招标和不再招标重新招标和不再招标重新招标和不再招标重新招标和不再招标.
169.
纪律和监督纪律和监督纪律和监督纪律和监督.
1610.
需要补充的其他内容需要补充的其他内容需要补充的其他内容需要补充的其他内容.
17第三章第三章第三章第三章评标办法评标办法评标办法评标办法.
18评标办法前附表评标办法前附表评标办法前附表评标办法前附表.
181.
评标方法评标方法评标方法评标方法.
192.
评审标准评审标准评审标准评审标准.
193.
评标程序评标程序评标程序评标程序.
19评标办法评标办法评标办法评标办法.
错误!
未定义书签.
第四章第四章第四章第四章合同条款及格式合同条款及格式合同条款及格式合同条款及格式22第一部分第一部分第一部分第一部分合同协议书合同协议书合同协议书合同协议书.
23第二部分第二部分第二部分第二部分通用合同条款通用合同条款通用合同条款通用合同条款((((略略略略)))26第三部分第三部分第三部分第三部分专用合同条款专用合同条款专用合同条款专用合同条款.
26第四部分第四部分第四部分第四部分工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书53第五部分第五部分第五部分第五部分安全生产协议书安全生产协议书安全生产协议书安全生产协议书.
55三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件2第五章第五章第五章第五章工程工程工程工程量清单量清单量清单量清单571.
投标报价组成投标报价组成投标报价组成投标报价组成.
572.
投标报价要求投标报价要求投标报价要求投标报价要求.
583.
工程量清单与计价表工程量清单与计价表工程量清单与计价表工程量清单与计价表.
58第二卷第二卷第二卷第二卷.
60第六章第六章第六章第六章图图图图纸纸纸纸.
61第三卷第三卷第三卷第三卷.
62第七章第七章第七章第七章技术标准和要求技术标准和要求技术标准和要求技术标准和要求.
621.
工程概况工程概况工程概况工程概况.
622.
技术规范及标准技术规范及标准技术规范及标准技术规范及标准.
623.
.
.
.
材料质量要求材料质量要求材料质量要求材料质量要求.
634.
.
.
.
工程管理的要求工程管理的要求工程管理的要求工程管理的要求.
645.
.
.
.
其他其他其他其他.
64第四卷第四卷第四卷第四卷.
65第八章第八章第八章第八章投标文件格式投标文件格式投标文件格式投标文件格式.
65一一一一、、、、商商商商务务务务标标标标.
66封面封面封面封面.
67一一一一、、、、项目负责人简历表项目负责人简历表项目负责人简历表项目负责人简历表.
69二二二二、、、、项目技术负责人简历表项目技术负责人简历表项目技术负责人简历表项目技术负责人简历表.
70三三三三、、、、主要施工机械设备表主要施工机械设备表主要施工机械设备表主要施工机械设备表.
71四四四四、、、、台州市建设工程投标人资格自查表台州市建设工程投标人资格自查表台州市建设工程投标人资格自查表台州市建设工程投标人资格自查表72五五五五、、、、台州市建设工程投标项目负责人资格自台州市建设工程投标项目负责人资格自台州市建设工程投标项目负责人资格自台州市建设工程投标项目负责人资格自查表查表查表查表73六六六六、、、、台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表74七七七七、、、、台州市建设工程诚信投标承诺书台州市建设工程诚信投标承诺书台州市建设工程诚信投标承诺书台州市建设工程诚信投标承诺书.
75八八八八、、、、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书台州市建设工程安全生产任职资格承诺书台州市建设工程安全生产任职资格承诺书台州市建设工程安全生产任职资格承诺书76九九九九、、、、法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书.
77十十十十、、、、法定代表人身份证明法定代表人身份证明法定代表人身份证明法定代表人身份证明.
78三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件3三门县公共资源交易不见面开标大厅试运行投标人须知1、三门县公共资源交易不见面开标大厅(以下简称:不见面开标系统)登录方式:插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统.
2、不见面开标系统对投标人终端要求:详见《三门县不见面开标大厅投标人操作手册》.
特别提示:IE浏览器需安装插件,请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置.
3、不见面开标系统需在"三门县工程建设电子交易平台"注册,未注册的请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过,见三门县公共资源交易网"下载中心".
4、不见面开标系统需使用数字证书(CA)操作,未取得数字证书(CA)的,请前往"三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统"自助办理(网址:http://www.
tseal.
cn/tcloud/smxztb.
5、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制,软件下载地址见网站下载中心,投标工具锁申请地址:http://commkey.
pminfo.
cn/RegisterRockey/Login/Login.
aspx.
6、投开标当日,投标人不必抵达开标现场,仅需在任意地点通过三门县公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议,并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动.
未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的,视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利,投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作,并承担由此导致的一切后果.
7、投标文件递交截止时间后,主持人将在系统内发出投标文件解密的指令,投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密(投标人远程解密方法详见操作手册),投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成.
因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因,导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时,视为投标人放弃投标;因招标人原因或网上招投标平台发生故障等,导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间.
8、开评标全过程中,各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人,中途不得更换,在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时,投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表,投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱,投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果.
重要事项说明:(1)开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准.
(2)投标文件递交截止时间前,各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到,未完成签到的未完成签到的未完成签到的未完成签到的,,,,将无法解密投标文件将无法解密投标文件将无法解密投标文件将无法解密投标文件,,,,并视为放弃投标并视为放弃投标并视为放弃投标并视为放弃投标.
(3)投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时,视为放弃投视为放弃投视为放弃投视为放弃投标标标标.
(4)若投标人已申请多把CA锁,请注意使用差别,确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的,否则造成解密失败的,由投标人负责.
(5)如有疑问,请咨询品茗公司技术服务电话,技术服务电话:章宏涛,13968512856.
QQ"三门交易平台交流群"(群号:146117595),进行业务咨询.
此群也将作为不见面开标的备用远程交互群.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件4第一卷第一章招标公告详见网上招标公告(网址:http://jyzx.
sanmen.
gov.
cn/)三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件5第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款号条款号条款号条条条条款款款款名名名名称称称称编编编编列列列列内内内内容容容容1.
1.
2招标人名称:三门县健跳镇人民政府地址:三门县健跳镇联系人:陈军联系电话:135664191901.
1.
3招标代理机构名称:台州正听工程项目管理有限公司地址:浙江省台州市三门县海游街道交通路327号5楼联系人:叶青青电话:138676029881.
1.
4工程名称三门县健跳镇入城口改造提升工程1.
1.
5建设地点三门县健跳镇1.
2.
1资金来源及出资比例自筹1.
2.
3资金落实情况已落实1.
3.
1招标范围招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的所有内容.
1.
3.
2工期要求不超过180天(日历天)(投标人在投标文件中必须明确工期天数)1.
3.
3质量要求合格1.
4.
1投标人资质条件和项目负责人资格要求投标人资质条件:具备建筑工程施工总承包三级及以上资质.
项目负责人资格要求:具备建筑工程专业注册建造师二级及以上,无在建工程.
其他等要求:详见投标人须知正文1.
4.
3是否接受联合体投标不接受1.
9.
1踏勘现场不组织1.
10.
1投标预备会不召开1.
11分包不允许允许,分包内容要求:承包人不得将工程主体、关键性工作分包.
工程的其他部分或工作如需分包,须经发包人同意.
接受分包的第三人资质要求:分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应.
1.
12偏离不允许2.
1构成招标文件的其他材料其他材料:1)电子招标文件(含工程量清单)及投标工具安装程序(三门投标编制4.
0.
2.
8版本);2)施工图纸电子文档;三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件62.
2.
2投标截止时间详见本工程招标公告详见本工程招标公告详见本工程招标公告详见本工程招标公告3.
1投标文件组成投标文件由资信标和商务标两部分组成,由三门投标编制4.
0.
2.
8版本生成后缀名.
已加密投标文件.
1、资信标由三门投标编制4.
0.
2.
8版本生成的资信标电子投标文件包括:(1)项目负责人简历表(投标文件格式一);(2)项目技术负责人简历表(投标文件格式二);(3)主要施工机械设备表(投标文件格式三);(4)台州市建设工程投标人资格自查表(投标文件格式四);(5)台州市建设工程投标项目负责人资格自查表(投标文件格式五);(6)台州市建设工程投标人及项目负责人资信自查表(投标文件格式六);(7)台州市建设工程诚信投标承诺书(投标文件格式七);(8)台州市建设工程安全生产任职资格承诺书(投标文件格式八);(9)法定代表人授权委托书(投标文件格式九)或法定代表人身份证明(投标文件格式十);(10)投标保证金(投标文件格式十一);(11)(11)(11)(11)证书材料证书材料证书材料证书材料::::①《省外企业进浙承接业务备案证明》(仅指浙江省省外企业);②《企业营业执照》、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》(若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书),投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址:http://jzsc.
mohurd.
gov.
cn/(或省、直辖市相应平台)中查询结果为准.
③项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》、《安全生产考核合格证》,(《建造师临时执业证书》不予认可).
若为住房和城乡建住房和城乡建住房和城乡建住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、、、、市市市市,,,,可提供可提供可提供可提供从业人员的电子证书从业人员的电子证书从业人员的电子证书从业人员的电子证书.
以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址::::http://jzsc.
mohurd.
gov.
cn/http://jzsc.
mohurd.
gov.
cn/http://jzsc.
mohurd.
gov.
cn/http://jzsc.
mohurd.
gov.
cn/((((或省或省或省或省、、、、直辖市相应平台直辖市相应平台直辖市相应平台直辖市相应平台))))中查询结果中查询结果中查询结果中查询结果为准为准为准为准.
.
.
.
项目负责人项目负责人项目负责人项目负责人提供投标截止时间前近提供投标截止时间前近提供投标截止时间前近提供投标截止时间前近3333个月内任一个月的个月内任一个月的个月内任一个月的个月内任一个月的社保缴纳证社保缴纳证社保缴纳证社保缴纳证明明明明((((提供有效证明材料提供有效证明材料提供有效证明材料提供有效证明材料)))),,,,若项目负责人已退休但仍可执业的若项目负责人已退休但仍可执业的若项目负责人已退休但仍可执业的若项目负责人已退休但仍可执业的,,,,社保缴纳证社保缴纳证社保缴纳证社保缴纳证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代.
.
.
.
④④④④投标人的信用等级证明投标人的信用等级证明投标人的信用等级证明投标人的信用等级证明((((网上截图或打印件网上截图或打印件网上截图或打印件网上截图或打印件))))(12)其他证明材料(如有).
备注:(1)以上资信标内容均需在三门投标编制4.
0.
2.
8版本中的资信标对应处自行添加后自动生成,添加的内容须为清晰的电子文档.
2、、、、商务标商务标商务标商务标由三门投标编制4.
0.
2.
8版本生成的商务标电子投标文件.
3.
2.
1最高投标限价和最高投标限价和最高投标限价和最高投标限价和预算审核价预算审核价预算审核价预算审核价本次预算审核价为人民币本次预算审核价为人民币本次预算审核价为人民币本次预算审核价为人民币::::5291252912529125291273737373元元元元.
.
.
.
最高投标限价为人民币最高投标限价为人民币最高投标限价为人民币最高投标限价为人民币::::4894427489442748944274894427元元元元((((5291273元元元元*92.
5%),),),),投投投投标报价标报价标报价标报价高于最高投标限价的作无效标处理高于最高投标限价的作无效标处理高于最高投标限价的作无效标处理高于最高投标限价的作无效标处理.
.
.
.
3.
3.
1投标有效期90日历天(自投标截止日起计算)三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件73.
4.
1投标担保1、担保金额:不低于9.
6万元.
2、投标保证金缴纳方式:现金或工程保函(银行保函、保险机构保证保险保单).
3、采用保函方式:3.
1投标保函应当是银行业金融机构、保险机构开立的无条件的无条件的无条件的无条件的、、、、不不不不可撤销的可撤销的可撤销的可撤销的独立保函或保证保险保单,投标人和担保人应对出具的保函的真实性、合法性、有效性负责.
使用保函的须在投使用保函的须在投使用保函的须在投使用保函的须在投标文件资信标中标文件资信标中标文件资信标中标文件资信标中附针对本项目投标保函扫描件或复印件附针对本项目投标保函扫描件或复印件附针对本项目投标保函扫描件或复印件附针对本项目投标保函扫描件或复印件.
保函格式投标人自拟,必须明确以下内容:3.
1.
1保函开具受益人为本项目招标人;3.
1.
2保函有效期不少于本项目投标有效期,保函有效期应从投标截止日期起算.
4、采用现金方式:4.
1电汇或网银转账(请不要使用"支付宝"等第三方支付平台),并通过"三门县工程建设电子交易平台"取得相应的银行账号后支付,具体详见三门县公共资源交易中心网站"办事指南"栏目"三门县投标保证金(虚拟账户)缴纳操作说明".
4.
2投标保证金缴纳必须使用"三门县工程建设电子交易平台",并在投标文件提交截止时间前到账(因各银行系统到账时间不同,请尽量提前缴纳).
4.
3投标单位汇出账号必须是"三门县工程建设电子交易平台"中备案的银行基本账户账号.
4.
4温馨提醒:(1)账号根据不同工程(标段)由系统随机生成,此账号只在本工程(标段)中使用有效,请注意核对.
账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金.
(2)为确保保证金及时到账,建议使用电汇加急或者网银加急方式进行汇款(人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00,若周一为投标截止期的,请在上周五确保资金到账).
3.
5是否允许递交备选投标方案不允许4.
1投标文件递交要求1.
本项目采用不见面开标形式本项目采用不见面开标形式本项目采用不见面开标形式本项目采用不见面开标形式,,,,投标人无需到开标现场投标人无需到开标现场投标人无需到开标现场投标人无需到开标现场,电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台(步骤如下),投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密,如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856.
2.
2.
2.
2.
电子投标文件上传步骤电子投标文件上传步骤电子投标文件上传步骤电子投标文件上传步骤::::1)登录三门县工程建设电子交易平台(网址:jyzx.
sanmen.
gov.
cn/);2)须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件,后在"我的待办",选择投标项目,点击"上传标书(后缀名.
已加密投标文件)"并保存.
投标人应投标人应投标人应投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件在投标截止时间前上传完成电子投标文件在投标截止时间前上传完成电子投标文件在投标截止时间前上传完成电子投标文件.
.
.
.
4.
1.
2递交投标文件地点详见本工程招标公告详见本工程招标公告详见本工程招标公告详见本工程招标公告4.
1.
3是否退还投标文件否三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件84.
2.
5投标文件递交要求1、本项目采用不见面开标形式本项目采用不见面开标形式本项目采用不见面开标形式本项目采用不见面开标形式,,,,投标人投标人投标人投标人无需到开标现场无需到开标现场无需到开标现场无需到开标现场,电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台(步骤如下),投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密,如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856.
2.
电子投标文件上传步骤电子投标文件上传步骤电子投标文件上传步骤电子投标文件上传步骤::::1)登录三门县工程建设电子交易平台(网址:http://jyzx.
sanmen.
gov.
cn/);2)须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件,后在"我的待办",选择投标项目,点击"上传标书(后缀名.
已加密投标文件)"并保存.
投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件.
5.
1开标时间和地点详见本工程招标公告详见本工程招标公告详见本工程招标公告详见本工程招标公告5.
2开标程序1、本项目采用不见面开标形式,所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日(投标截止时间前)登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到,未完成签到的未完成签到的未完成签到的未完成签到的,,,,将无法解密投标文件将无法解密投标文件将无法解密投标文件将无法解密投标文件,,,,并视为放弃投标并视为放弃投标并视为放弃投标并视为放弃投标.
不见面开标大厅系统登录:插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统.
2、招标代理开启不见面开标系统视频直播,开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查.
3、投标截止时间到达后,各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密,投标文件解密时间为40分钟(时间以招标人或招标代理机构确定"开始解密"时开始计算),逾期未解密的视为投标人放弃投标.
4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况.
5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审.
每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布.
6、招标人代表现场抽取调整系数,抽取过程在不见面开标系统同步直播,接受招标监管机构人员监管.
7、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通,若评标委员会要求投标人澄清或说明时,投标人在规定的时间(由评标委员会确定合理所需时间)以予澄清或说明,否则视为自动放弃;后果由该投标人自行承担.
所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输.
注:若有异常情况或疑问的,可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系,或及时咨询品茗公司,技术服务电话:章宏涛,13968512856,也可加入QQ"三门交易平台交流群"(群号:146117595)进行业务咨询.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件97.
3.
1工程担保履约担保的形式:现金或工程保函(银行保函、保险机构保证保险保单).
(现金必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定的银行帐户)履约保证金汇入账户:履约担保的金额:合同价的2%农民工工资按三人社〔2019〕41号关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见执行.
10需要补充的其他内容10.
1电子投标文件编电子投标文件编电子投标文件编电子投标文件编制制制制本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序((((三门投标编制三门投标编制三门投标编制三门投标编制4.
0.
2.
8版本版本版本版本))))编制编制编制编制,,,,下载地址及下载地址及下载地址及下载地址及"建设工程电子投标编制操作手册建设工程电子投标编制操作手册建设工程电子投标编制操作手册建设工程电子投标编制操作手册"见见见见https://http://jyzx.
sanmen.
gov.
cn//Download.
.
.
.
电子电子电子电子投标文件的编制和递投标文件的编制和递投标文件的编制和递投标文件的编制和递交交交交,,,,应依照招标文件的规定进行应依照招标文件的规定进行应依照招标文件的规定进行应依照招标文件的规定进行.
.
.
.
如未按招标文件要求编制如未按招标文件要求编制如未按招标文件要求编制如未按招标文件要求编制、、、、递交电子递交电子递交电子递交电子投标文件投标文件投标文件投标文件,,,,将可能导致将可能导致将可能导致将可能导致无效标无效标无效标无效标,,,,其后果由投标人自负其后果由投标人自负其后果由投标人自负其后果由投标人自负.
.
.
.
投标工具的开发投标工具的开发投标工具的开发投标工具的开发商可根据投标人的要求商可根据投标人的要求商可根据投标人的要求商可根据投标人的要求,,,,提供必要的培训和技术指导提供必要的培训和技术指导提供必要的培训和技术指导提供必要的培训和技术指导.
.
.
.
投标工具开发商投标工具开发商投标工具开发商投标工具开发商::::杭州杭州杭州杭州品茗信息技术有限公司品茗信息技术有限公司品茗信息技术有限公司品茗信息技术有限公司联系电话联系电话联系电话联系电话::::章宏涛章宏涛章宏涛章宏涛13968512856,,,,苏子路苏子路苏子路苏子路1395767991210.
2增值税计税方增值税计税方增值税计税方增值税计税方式式式式本工程采用一般计税法本工程采用一般计税法本工程采用一般计税法本工程采用一般计税法10.
3中标后提交投中标后提交投中标后提交投中标后提交投标文件份数标文件份数标文件份数标文件份数中标候选人在领取中标通知书前中标候选人在领取中标通知书前中标候选人在领取中标通知书前中标候选人在领取中标通知书前,,,,需向招标人提供纸质投标文件需向招标人提供纸质投标文件需向招标人提供纸质投标文件需向招标人提供纸质投标文件((((资信资信资信资信标标标标、、、、商务标分册装订商务标分册装订商务标分册装订商务标分册装订))))5份份份份((((1正正正正,,,,4副副副副)()()()(投标工具中所有内容打印成投标工具中所有内容打印成投标工具中所有内容打印成投标工具中所有内容打印成纸质文件纸质文件纸质文件纸质文件,,,,纸质文件上的水印码须与上传至纸质文件上的水印码须与上传至纸质文件上的水印码须与上传至纸质文件上的水印码须与上传至""""电子交易平台电子交易平台电子交易平台电子交易平台""""上的投上的投上的投上的投标文件的水印码一致标文件的水印码一致标文件的水印码一致标文件的水印码一致))))10.
4温馨提示温馨提示温馨提示温馨提示投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册投标人须在递交投标保证金前在三门县工程建设电子交易平台中注册并核验通过并核验通过并核验通过并核验通过.
.
.
.
10.
5投标制作工具投标制作工具投标制作工具投标制作工具USBUSBUSBUSB加密锁加密锁加密锁加密锁开标后开标后开标后开标后,,,,经核查若不同投标人投标工具软件经核查若不同投标人投标工具软件经核查若不同投标人投标工具软件经核查若不同投标人投标工具软件USB加密锁号相同加密锁号相同加密锁号相同加密锁号相同,,,,所涉及所涉及所涉及所涉及投标文件均按无效标处理投标文件均按无效标处理投标文件均按无效标处理投标文件均按无效标处理,,,,同时投标保证金总额中的人民币同时投标保证金总额中的人民币同时投标保证金总额中的人民币同时投标保证金总额中的人民币3万元不予万元不予万元不予万元不予以退还以退还以退还以退还((((如采用保函的如采用保函的如采用保函的如采用保函的,,,,需补缴纳人民币需补缴纳人民币需补缴纳人民币需补缴纳人民币3万元万元万元万元).
).
).
).
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件101.
总则1.
1工程概况1.
1.
1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标工程已具备招标条件,现对本招标工程进行招标.
1.
1.
2本招标工程招标人:见投标人须知前附表.
1.
1.
3本招标工程招标代理机构:见投标人须知前附表.
1.
1.
4本招标工程名称:见投标人须知前附表.
1.
1.
5本招标工程建设地点:见投标人须知前附表.
1.
2资金来源和落实情况1.
2.
1本招标工程的资金来源及出资比例:见投标人须知前附表.
1.
2.
2本招标工程的资金落实情况:见投标人须知前附表.
1.
3招标范围、计划工期和质量要求1.
3.
1本招标工程的招标范围:见投标人须知前附表.
1.
3.
2本招标工程的工期要求:见投标人须知前附表.
1.
3.
3本招标工程的质量要求:见投标人须知前附表.
1.
4投标人资格要求1.
4.
1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求.
(1)资质条件:见投标人须知前附表;(2)项目负责人资格:见投标人须知前附表;(3)其他要求:项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法(试行)》(建市[2008]48号)第九条执行,同时在本工程投标文件提交截止日前,原承接(包括已办理项目负责人变更手续)的工程项目未通过竣工(交工)验收的(以竣工或交工验收记录为准),项目负责人不得参加投标.
发生下列情形之一的除外:a.
同一工程相邻分段发包或分期施工的;b.
因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的(并须提供经工程所在地建设(建筑业)行政主管部门同意停工的书面证明原件).
c.
合同约定的工程已完工,承包方向建设单位提交竣工(交工)报告时间已超过120天(含),且经建设单位同意可承接其他项目的(并须提供经工程所在地建设(建筑业)行政主管部门书面证明原件和竣工(交工)报告原件).
如发生以上情形如发生以上情形如发生以上情形如发生以上情形,,,,投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人,,,,投标截止投标截止投标截止投标截止日后提供的证明材料视为瞒报日后提供的证明材料视为瞒报日后提供的证明材料视为瞒报日后提供的证明材料视为瞒报、、、、漏报漏报漏报漏报,,,,将不予认可将不予认可将不予认可将不予认可.
.
.
.
项目负责人在原承接项目的中标候选人公示项目负责人在原承接项目的中标候选人公示项目负责人在原承接项目的中标候选人公示项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、、、、中标公示中标公示中标公示中标公示、、、、中标通知书中标通知书中标通知书中标通知书、、、、合同合同合同合同、、、、施工许可证施工许可证施工许可证施工许可证、、、、现场现场现场现场公告牌公告牌公告牌公告牌、、、、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的,,,,均视为已承均视为已承均视为已承均视为已承接该项目接该项目接该项目接该项目.
.
.
.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件111.
4.
2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业((((仅指项目负责人不得同时是仅指项目负责人不得同时是仅指项目负责人不得同时是仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员其他单位的公务员或者事业单位在编人员其他单位的公务员或者事业单位在编人员其他单位的公务员或者事业单位在编人员,,,,涉及到其他情形的涉及到其他情形的涉及到其他情形的涉及到其他情形的,,,,投标资格不受影响投标资格不受影响投标资格不受影响投标资格不受影响).
).
).
).
1.
4.
3投标人不得存在下列情形之一:(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)为本工程前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;(3)为本工程的监理人;(4)为本工程的代建人;(5)为本工程提供招标代理服务的;(6)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;(7)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;(8)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;(9)被责令停业的;(10)被暂停或取消投标资格的(包括项目负责人);(11)安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的;(12)根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》(台建规[2010]219号)规定,投标人(包括法定代表人)和项目负责人其一有行贿犯罪记录的(由投标文件提交截止之日上溯3年,行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准);(13)投标人及相关管理人员(包括项目负责人)安全生产任职资格不符合相关规定.
(14)浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的.
1.
4.
4投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.
4.
1项、第1.
4.
2项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标.
(4)招标文件如有同意联合体参加投标的,应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金.
1.
5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理.
投标人网上免费下载招标文件,不收取任何工本费.
1.
6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任.
1.
7语言文字除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文.
必要时专用术语应附有中文注释.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件121.
8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位.
1.
9踏勘现场1.
9.
1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场.
1.
9.
2投标人踏勘现场发生的费用自理.
1.
9.
3除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失.
1.
9.
4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责.
1.
10投标预备会投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题.
1.
11分包投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件.
1.
12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度.
2.
招标文件2.
1招标文件的组成本招标文件包括:(1)招标公告;(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)工程量清单;(6)图纸;(7)技术标准和要求;(8)投标人须知前附表规定的其他材料.
除上款内容外除上款内容外除上款内容外除上款内容外,,,,招标人在提交投标文件截止时间前招标人在提交投标文件截止时间前招标人在提交投标文件截止时间前招标人在提交投标文件截止时间前,,,,发布在三门县公共资源交易中心网站发布在三门县公共资源交易中心网站发布在三门县公共资源交易中心网站发布在三门县公共资源交易中心网站((((http://jyzx.
sanmen.
gov.
cn/))))对招标文件的澄清或修改内容对招标文件的澄清或修改内容对招标文件的澄清或修改内容对招标文件的澄清或修改内容,,,,均为招标文件的组成部分均为招标文件的组成部分均为招标文件的组成部分均为招标文件的组成部分,,,,对招标人对招标人对招标人对招标人和投标人起约束作用和投标人起约束作用和投标人起约束作用和投标人起约束作用,,,,投标人应经常浏览发布招标公告的媒体投标人应经常浏览发布招标公告的媒体投标人应经常浏览发布招标公告的媒体投标人应经常浏览发布招标公告的媒体.
.
.
.
2.
2招标文件的澄清2.
2.
1投标人从交易场所(发布招标公告的媒体上)自行下载的方式获取招标文件及相关.
投标人在获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有内容不全、对内容有疑问等问题应三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件13自招标文件发布在交易场所(发布招标公告的媒体上)10日内向招标人提出,要求招标人对招标文件予以澄清.
2.
2.
2招标人的澄清将在交易场所(发布招标公告的媒体上)发布,所有获取招标文件的潜在投标人自行下载.
澄清内容可能影响投标文件编制的,招标人应当在投标截止时间(投标截止时间详见投标人须知前附表2.
3款规定)至少15日前,将澄清的内容在交易场所(发布招标公告的媒体上)发布;不足15日的,招标人应当顺延投标文件的截止时间.
2.
2.
3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复,只能供投标人参考,对招标人无任何约束力.
2.
3招标文件的修改招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改.
招标人的修改内容将在交易场所(发布招标公告的媒体上)发布,所有获取招标文件的潜在投标人自行下载.
修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应当在提交投标截止时间至少15日前,将修改的内容在交易场所(发布招标公告的媒体上)发布;不足15日的,招标人应当顺延提交投标文件的截止时间.
3.
投标文件3.
1投标文件的组成投标文件的组成:见投标人须知前附表.
3.
2投标报价3.
2.
1招标控制价:本工程招标控制价采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范(GB50858-2013)》、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)以及相关补充规定与综合解释等规范编制,具体金额见投标人须知前附表.
投标人应按第五章"工程量清单"的要求填报相应表格.
3.
2.
2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,同时修改第五章"工程量清单"中的相应报价的.
此修改须符合本章第4.
2款的有关要求.
3.
3投标有效期3.
3.
1在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件.
3.
3.
2出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期.
投标人同意延长的,应相应延长其投标担保的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标担保.
3.
4投标担保3.
4.
1投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定递交投标担保.
3.
4.
2投标人不按本章第3.
4.
1项要求提交投标担保的,招标人将视为不响应投标而予以拒绝.
3.
4.
3投标担保按以下方式退还:(1)中标人在合同签订后退还;三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件14(2)其余投标人(含无效标的)在中标候选人公示结束后退还.
3.
4.
4投标人有下列情形的,招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理:(1)投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容,在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的,对其投标担保总金额的15%不予退还;在评标结束后被查实的,对其投标担保总金额的35%不予退还;涉及中标候选人的,对其投标担保总金额的55%不予退还;(2)投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容,在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的,对其投标担保总金额的75%不予退还;在评标结束后发现并被查实的,对其投标担保全部不予退还;(3)投标人放弃中标候选人或中标资格的(包括中标人无正当理由不与招标人订立合同;在签订合同时向招标人提出附加条件;不按照招标文件要求提交履约担保),对其投标担保全部不予退还;对招标人造成的经济损失(包括报价的差额损失)超过投标担保总金额的,应对超过部分予以赔偿;(4)投标人在投标有效期内撤销其投标文件的,对其投标担保全部不予退还;(5)投标人因同一行为涉及上述多种情形的,招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理.
3.
4.
5投标人涉嫌违法违规或被投诉的,在调查处理期间,其投标担保暂不退还,待调查处理结果明确后,按有关规定办理.
3.
5备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案.
允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑.
评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案.
3.
6投标文件的编制3.
6.
1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写.
投标文件其它格式要求见投标人须知前附表.
3.
6.
2由三门投标编制由三门投标编制由三门投标编制由三门投标编制4.
0.
2.
8版本版本版本版本打印生成的投标文件中注明签署或盖章的打印生成的投标文件中注明签署或盖章的打印生成的投标文件中注明签署或盖章的打印生成的投标文件中注明签署或盖章的,,,,投标人均应按要求投标人均应按要求投标人均应按要求投标人均应按要求进行电子签署或盖章进行电子签署或盖章进行电子签署或盖章进行电子签署或盖章.
.
.
.
4.
投标4.
1投标文件的递交4.
1.
1投标人应在本章第2.
3项规定的投标截止时间前上传投标文件.
4.
1.
2投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表.
4.
1.
3除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还.
4.
1.
4招标人(三门县工程建设电子交易平台)收到投标文件后,向投标人发出确认投标成功的提示.
4.
1.
5逾期上传的或者未上传指定系统的,视为投标文件未上传.
4.
2投标文件的修改与撤回4.
2.
1在本章第2.
3项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件.
4.
2.
2投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行.
投标人应先撤回已上传的电子投标文件,再上传修改后重新生成后缀名为".
已加密投标文件"的电子投标文件,并保证在投标截止三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件15时间前完成上传.
5.
开标5.
1开标时间和地点招标人在本章前附表第2.
3项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标.
5.
2开标程序开标程序:见投标人须知前附表.
6.
评标6.
1评标委员会6.
1.
1评标由招标人依法组建的评标委员会负责.
评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成.
6.
1.
2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》.
6.
2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则.
6.
3评标评标委员会按照第三章"评标办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审.
第三章"评标办法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据.
7.
合同授予7.
1中标候选人公示7.
1.
1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所(发布招标公告的媒体上)进行公示,公示内容公示内容公示内容公示内容还还还还应包括被否决的投标及否决原因应包括被否决的投标及否决原因应包括被否决的投标及否决原因应包括被否决的投标及否决原因,,,,各投标人资信标等内容的评分情况各投标人资信标等内容的评分情况各投标人资信标等内容的评分情况各投标人资信标等内容的评分情况,,,,中标候选人的资信中标候选人的资信中标候选人的资信中标候选人的资信标得分依据标得分依据标得分依据标得分依据((((包括业绩包括业绩包括业绩包括业绩、、、、奖项等材料奖项等材料奖项等材料奖项等材料),),),),公示期不得少于3日(最后一日为工作日).
公示期间,招标人(招标代理机构)应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》(台建规[2010]219号)规定,对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询.
公示期间招标人(招标代理)应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查,在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见.
7.
1.
2属于属于属于属于《《《《中华人民共和国招标投标法实施条例中华人民共和国招标投标法实施条例中华人民共和国招标投标法实施条例中华人民共和国招标投标法实施条例》》》》第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条、、、、第四十四条第四十四条第四十四条第四十四条、、、、第五十四条规定第五十四条规定第五十四条规定第五十四条规定事项投诉的事项投诉的事项投诉的事项投诉的,,,,应当向招标人(招标代理机构)提出(附相关有效证明材料),招标人(招标代理机构)应给予答复.
投标人对答复不服或认为招标人(招标代理机构)有违反有关规定及其他弄虚作假情形的,可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查,并提交相关材料.
7.
1.
3涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的,招标人(招标代理机构)可以书面形式要求其进行澄清或说明.
中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明.
7.
1.
4中标候选人有以下情形之一的,其资格无效:(1)投标资格不符合本章第1.
4项规定的;(2)投标人提供虚假材料骗取投标资格的;三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件16(3)按第三章"评标办法"规定应作无效标处理的;(4)拒绝按本章第7.
1.
3款规定进行说明或不能合理说明理由的;(5)法律法规规定作无效标处理的其它情形.
7.
2中标通知书7.
2.
1招标人应当确定中标候选人为中标人.
如涉及其他投标人资格无效的,评标结果不作调整.
中标候选人放弃中标,或者因不可抗力提出不能履行合同,或者因违反本章第7.
1.
4项规定造成其资格无效的,本次招标失败,重新组织招标.
7.
2.
2中标人确定后,招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》.
7.
2.
3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时,应当将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布,不再另行书面通知未中标的投标人.
7.
2.
4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力.
《建设工程中标通知书》发出后,如中标人违反法律法规规定而中标无效的,应承担相应的法律责任,本次招标失败,应重新组织招标.
7.
3合同签订7.
3.
1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保,未提交履约担保的,不授予合同.
履约担保方式额度详见投标人须知前附表.
7.
3.
2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内,招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.
招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议.
7.
3.
3若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金的若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金的若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金的若中标人无正当理由不与招标人按时订立合同或者未按时提供履约保证金的,,,,取消其中标取消其中标取消其中标取消其中标资格资格资格资格,,,,投标保证金不予退还投标保证金不予退还投标保证金不予退还投标保证金不予退还.
.
.
.
7.
3.
4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》(台纪[2001]19号)的要求签订《廉政合同》.
8.
重新招标和不再招标8.
1重新招标有下列情形之一的,招标人将重新招标:(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;(2)有效投标少于3个,使得投标明显缺乏竞争,经评标委员会评审后否决所有投标的.
8.
2不再招标重新招标后投标人仍少于3个的,报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标.
9.
纪律和监督9.
1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益.
9.
2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件17标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作.
9.
3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章"评标办法"没有规定的评审因素和标准进行评标.
9.
4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行.
9.
5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉.
任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门举报.
10.
需要补充的其他内容需要补充的其他内容:见投标人须知前附表.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件18第三章评标办法评标办法前附表条款号条款号条款号条款号评审因素评审因素评审因素评审因素评审标准评审标准评审标准评审标准2.
1.
1形式评审标准投标文件组成符合第二章"投标人须知"第3.
1项规定投标保证金符合第二章"投标人须知"第3.
4.
1项规定投标文件格式符合第二章"投标人须知"第3.
6.
1项规定投标文件签字盖章符合第二章"投标人须知"第3.
6.
2项规定报价唯一只能有一个有效报价2.
1.
2资格评审标准投标人资格符合第二章"投标人须知"第1.
4款规定2.
1.
3响应性评审标准工期符合第二章"投标人须知"第1.
3.
2项规定工程质量符合第二章"投标人须知"第1.
3.
3项规定投标报价符合第五章"工程量清单"第2.
3款规定2.
1.
4串通投标评审标准存在本章3.
1.
2项、3.
1.
3项规定情形之一的3.
2详细评审标准评审和评分详见"评标办法"三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件191.
评标方法本次评标办法见评标办法.
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第2.
2款规定的评分标准进行评审和评分,并推荐中标候选人.
2.
评审标准2.
1初步评审标准2.
1.
1形式评审标准:见评标办法前附表.
2.
1.
2资格评审标准:见评标办法前附表.
2.
1.
3响应性评审标准:见评标办法前附表.
2.
1.
4串通投标评审标准:见评标办法前附表.
2.
1.
5成本价评审标准:见评标办法前附表.
2.
2分值构成与评分标准分值构成与评分标准:见评标办法.
3.
评标程序3.
1初步评审3.
1.
1评标委员会依据本章第2.
1.
1项、第2.
1.
2项、第2.
1.
3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审.
有一项不符合评审标准的,作无效标处理.
3.
1.
2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的,应认定为串通投标行为,其投标作无效标处理:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件);(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出.
3.
1.
3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的,应当向投标人质询,如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的,应认定为串通投标行为,其投标作无效标处理:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动.
3.
1.
4商务标修正.
评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有计算上、累计上三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件20或表达上的错误.
修正错误的顺序和原则如下:(1)针对投标人的报价组价进行复核及评审,如发现有计算前后不一致时,以计算前的数据为准,调整计算后数值;除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏,此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据.
因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计.
(2)在总报价不变的前提下,评标委员会以合理原则,通过调整组价的相应内容使其一致.
按上述修正错误的原则,调整或修正投标文件的投标报价,经投标人确认后,调整后的投标组价对投标人起约束作用.
如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的,评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价,进入商务标详细评审,但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格.
3.
2详细评审评标委员会按本章第2.
2款规定进行评审和评分.
3.
3投标文件的澄清和补正3.
3.
1在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正.
评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正.
3.
3.
2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外).
投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分.
投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制,总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求.
3.
3.
3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求.
如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的,投标人的投标报价进入详细评审,但投标人最终将丧失其中标资格.
3.
3.
4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的,其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的,可视作拒绝或放弃澄清或说明.
3.
4评标结果3.
4.
1评标委员会按照"评标办法"规定推荐中标候选人.
3.
4.
2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件21评标办法综合评估法(3)一、资格审查评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款,对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查,凡不符合资格后审要求的,以无效标处理,不再进入下一阶段评审.
二、资信标评审(10分)(一)投标人的信用评价分(5分)与招标项目相同专业类别的投标人信用等级AA及以上的,得5分;A的,得4.
8分;B的,得4.
3分;未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人,其信用评价分为3.
8分.
(二)项目负责人的信用评价分(5分)与招标项目相同专业类别的项目负责人信用等级AA及以上的,得5分;A的,得4.
8分;B的,得4.
3分;未取得与招标项目相同专业类别信用等级的项目负责人,其信用评价分为3.
8分.
投标人和项目负责人的信用等级情况根据本工程投标截止日前两个月,经台州市建筑业信息管理网网站(http://www.
tzjzy.
com.
cn/xwwzuser/index/)信用评价系统发布的评审结果为准(例:投标截止日为7月X日采用台州市住房和城乡建设规划局网站发布的5月份信用评价分).
(三)资信标得分=投标人的信用评价分+项目负责人的信用评价分.
三、商务标评审(80分)(一)评标标底价最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价,即评标标底价=最高投标限价*调整系数.
(以元为单位,保留整数)调整系数=(100–D)%,D值在0.
00~0.
99范围内随机抽取产生.
先从0~9中抽取十分位数字X,再从0~9中抽取百分位数字Y,则抽取的D值即为0.
XY.
(二)商务标得分投标人的投标报价等于评标标底价的得80分.
偏离评标标底价的,每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣2分,即商务标得分=80-|(投标报价-评标标底价)|/评标标底价*100*2(小数点后保留2位,小数点后第3位四舍五入).
四、评标总得分的确定投标人的评标总得分=资信标得分+商务标得分.
五、中标候选人的确定:评标委员会按评标总得分确定中标候选人,即总得分最高者为第一中标候选人.
如出现总得分相同的,按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序:(一)资信标得分高者;(二)投标报价低者;(三)抽签确定.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件22第四章合同条款及格式合同文本采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201).
合同通用条款采用《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款(GF-2017-0201).
合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件23第一部分合同协议书发包人发包人发包人发包人((((全称全称全称全称):):):):三门县健跳镇人民政府三门县健跳镇人民政府三门县健跳镇人民政府三门县健跳镇人民政府承包人承包人承包人承包人((((全称全称全称全称):):):):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就三门县健跳镇入城口改造提升工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一一一一、、、、工程概况工程概况工程概况工程概况1.
工程名称:三门县健跳镇入城口改造提升工程.
2.
工程地点:三门县健跳镇.
3.
工程立项批准文号:三发改审【2019】232号.
4.
资金来源:财政拨款.
5.
工程内容:招标人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的全部内容.
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(1).
6.
工程承包范围:(1)发包人提供的施工图纸范围内及工程量清单中所包含的全部工程等,为施工总承包.
二二二二、、、、合同工期合同工期合同工期合同工期计划开工日期:年月日.
计划竣工日期:年月日.
工期总日历天数:天.
工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准.
三三三三、、、、质量标准质量标准质量标准质量标准工程质量符合合格标准.
四四四四、、、、签约合同价与合同价格形式签约合同价与合同价格形式签约合同价与合同价格形式签约合同价与合同价格形式1.
签约合同价为:人民币(大写)(元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(元);三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件24(4)暂列金额:人民币(大写)(元).
2.
合同价格形式:单价合同.
3.
发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户.
承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第(1)种方法,并与工程计价时采用的计税方法一致.
(1)一般计税方法.
(2)简易计税方法.
五五五五、、、、项目经理项目经理项目经理项目经理承包人项目经理:.
六六六六、、、、合同文件构成合同文件构成合同文件构成合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件.
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分.
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.
专用合同条款及其须经合同当事人签字或盖章.
七七七七、、、、创优目标创优目标创优目标创优目标工程质量创/.
安全文明施工创/.
八八八八、、、、承诺承诺承诺承诺1.
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款.
2.
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.
3.
承包人承诺不拖欠工人工资,因拖欠工资造成的一切后果,均由承包人承担,发包三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件25人有权将应拔付的工程款,先代付工人工资.
4.
发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议.
九九九九、、、、词语含义词语含义词语含义词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同.
十十十十、、、、签订时间签订时间签订时间签订时间本合同于年月日签订.
十十十十一一一一、、、、签订地点签订地点签订地点签订地点本合同在签订.
十十十十二二二二、、、、补充协议补充协议补充协议补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分.
十十十十三三三三、、、、合同生效合同生效合同生效合同生效本合同自双方法定代表人或委托代理人签字,并加盖公章后生效.
十十十十四四四四、、、、合同份数合同份数合同份数合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份,合同备案机构执份.
发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)统一社会信用代码:统一社会信用代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件26第二部分通用合同条款(略)合同通用条款采用《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款(GF—2017—0201)第三部分专用合同条款1.
一般约定一般约定一般约定一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
10其他合同文件包括:工程招标文件、《三门县政府性投资项目变更管理实施办法》(三政发〔2018〕44号)、三政办发〔2020〕1号、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件.
1.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
1.
2.
4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
2.
5设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
3工程和设备1.
1.
3.
7作为施工现场组成部分的其他场所包括:.
1.
1.
3.
9永久占地包括:.
1.
1.
3.
10临时占地包括:.
1.
3法律适用于合同的其他规范性文件:《建筑工程工程量计算规范(GB50855-2013)》、《安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》、《市政工程工程量计算规范(GB50857-2013)》、《园林绿化工程工程量计算规范(GB50858-2013)》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程施工取费定额》(2018版)》以及工程所在地现行的有关工程造价方面规定.
1.
4标准和规范标准和规范标准和规范标准和规范1.
4.
1适用于工程的标准规范包括:按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定.
合同工期内的标准、规范,招标文件中的技术要求等.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件271.
4.
2发包人提供国外标准、规范的名称:/;发包人提供国外标准、规范的份数:/;发包人提供国外标准、规范的名称:/.
1.
4.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:.
(国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时,按发包人和承包人商定的方案施工).
1.
5合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序((((1111))))合同协议书合同协议书合同协议书合同协议书;;;;((((2222))))中标通知书中标通知书中标通知书中标通知书((((或项目发承包基本情况表或项目发承包基本情况表或项目发承包基本情况表或项目发承包基本情况表););););((((3333))))投标函及其附录投标函及其附录投标函及其附录投标函及其附录((((如果有如果有如果有如果有););););((((4444))))专用合同条款及其专用合同条款及其专用合同条款及其专用合同条款及其;;;;((((5555))))通用合同条款通用合同条款通用合同条款通用合同条款;;;;((((6666))))技术标准和要求技术标准和要求技术标准和要求技术标准和要求;;;;((((7777))))图纸图纸图纸图纸;;;;((((8888))))已标价工程量清单或预算书已标价工程量清单或预算书已标价工程量清单或预算书已标价工程量清单或预算书;;;;((((9999))))其他合同文件其他合同文件其他合同文件其他合同文件::::①①①①施工组织设计施工组织设计施工组织设计施工组织设计;;;;②②②②其他其他其他其他::::招标文件及招标答疑招标文件及招标答疑招标文件及招标答疑招标文件及招标答疑;;;;1.
6图纸和承包人文件图纸和承包人文件图纸和承包人文件图纸和承包人文件1.
6.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工日期前14天前;发包人向承包人提供图纸的数量:纸质施工图〔〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图.
发包人向承包人提供图纸的内容:(须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等).
1.
6.
4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等;承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原有承诺标准,且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准.
承包人提供的文件的期限为:施工组织设计、进度计划在接到开工通知(或确定开工日期)后7天内,专项施工方案在相应部位施工前7天;发包人对承包人的施工组织设计(或方案)和进度计划提出质疑和合理修正时,承包人应7天内提供修正完成并重新提交;每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案;承包人提供的文件的数量为:按发包人要求;承包人提供的文件的形式为:纸质及电子版本;发包人审批承包人文件的期限:收到相应文件后7天内.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件281.
6.
5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:由监理人在现场保管一套完整施工图,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用.
1.
7联络1.
7.
1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.
1.
7.
2发包人接收文件的地点:;发包人接收文件的电子信箱:.
发包人指定的接收人为:(注:2人以上及联系电话).
承包人接收文件的地点:;承包人接收文件的电子信箱:.
承包人指定的接收人为:(注:2人以上及联系电话).
监理人接收文件的地点:;监理人接收文件的电子信箱:.
监理人指定的接收人为:(注:2人以上及联系电话).
发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人(含联系电话)发生变动的,应提前3天通知各方.
1.
10交通运输1.
10.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:按合同通用条款.
1.
10.
3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以现场施工为界.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:发包人提供的场内交通条件为现状,承包人自行组织现场踏勘.
1.
10.
4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑,并承担相应费用.
1.
11知识产权1.
11.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按合同通用条款.
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按合同通用条款.
1.
11.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:发包人.
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按合同通用条款.
1.
11.
4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:包含在合同价内.
1.
13工程量清单错误的修正工程量清单错误的修正工程量清单错误的修正工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.
4.
1(2)(3)(4)条约定调整合同价格.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件29允许调整合同价格的工程量偏差范围:因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价;但如综合单价异常(综合单价异常是指:投标综合单价与按专用合同条款21.
2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上),工程量增加,调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.
4.
1(1)(2)(3)(4)条约定,工程量减少按投标综合单价计算,不调整综合单价.
2.
发包人发包人发包人发包人2.
2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
发包人对发包人代表的授权范围如下:.
2.
4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
4.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日期7天前.
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:施工用临时水源、电源的接入、安装由承包人自行解决,并承担相关费用.
2.
5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:/.
发包人是否提供支付担保:/.
发包人提供支付担保的形式:/.
2.
6支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款.
2.
7组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收.
承包人完成合同范围内工程内容,发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收.
3.
承包人承包人承包人承包人3.
1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料,包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等,并符合建设工程资料存档要求.
承包人需要提交的竣工资料套数:2套.
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担.
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后7天内.
承包人提交的竣工资料形式要求:纸质及相关电子数据.
(10)承包人应履行的其他义务:三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件30a.
向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用.
b.
在施工中必须严格按照规范操作,并针对邻近建筑物实际情况,采取相应防护措施,对不按规范要求施工或未采取防护措施的,造成的损失由承包人承担.
c.
本项目施工安全由承包人负总责.
d.
按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续.
eeee、、、、其他其他其他其他::::①①①①承包人必须遵守浙江省承包人必须遵守浙江省承包人必须遵守浙江省承包人必须遵守浙江省、、、、台州市等地方法规台州市等地方法规台州市等地方法规台州市等地方法规,,,,服从行业主管部门的管理服从行业主管部门的管理服从行业主管部门的管理服从行业主管部门的管理,,,,凡涉及到凡涉及到凡涉及到凡涉及到承包单位的施工备案承包单位的施工备案承包单位的施工备案承包单位的施工备案、、、、车辆准运等有关行政或者事业许可车辆准运等有关行政或者事业许可车辆准运等有关行政或者事业许可车辆准运等有关行政或者事业许可、、、、备案备案备案备案、、、、审批等程序审批等程序审批等程序审批等程序,,,,均由承包均由承包均由承包均由承包人自行办理人自行办理人自行办理人自行办理,,,,发包人给予配合发包人给予配合发包人给予配合发包人给予配合,,,,发生的费用全部由承包人承担发生的费用全部由承包人承担发生的费用全部由承包人承担发生的费用全部由承包人承担,,,,包括施工备案费用包括施工备案费用包括施工备案费用包括施工备案费用、、、、排污排污排污排污管理费管理费管理费管理费、、、、噪声管理费噪声管理费噪声管理费噪声管理费、、、、垃圾管理费等垃圾管理费等垃圾管理费等垃圾管理费等.
.
.
.
②②②②承包人应负责协助办理质量监督委托承包人应负责协助办理质量监督委托承包人应负责协助办理质量监督委托承包人应负责协助办理质量监督委托、、、、安全监督委托及施工许可证等开工手续安全监督委托及施工许可证等开工手续安全监督委托及施工许可证等开工手续安全监督委托及施工许可证等开工手续,,,,费费费费用按相关规定承担用按相关规定承担用按相关规定承担用按相关规定承担.
.
.
.
协助办理竣工验收备案协助办理竣工验收备案协助办理竣工验收备案协助办理竣工验收备案、、、、工程档案移交工程档案移交工程档案移交工程档案移交、、、、工程项目移交工程项目移交工程项目移交工程项目移交((((包括发包人包括发包人包括发包人包括发包人另行招标的专业分包另行招标的专业分包另行招标的专业分包另行招标的专业分包、、、、设备安装工程设备安装工程设备安装工程设备安装工程))))的相关手续的相关手续的相关手续的相关手续,,,,并协助发包人进行工程移交并协助发包人进行工程移交并协助发包人进行工程移交并协助发包人进行工程移交.
.
.
.
承包人承包人承包人承包人协助组织施工过程中的专项验收协助组织施工过程中的专项验收协助组织施工过程中的专项验收协助组织施工过程中的专项验收、、、、竣工验收等竣工验收等竣工验收等竣工验收等,,,,承包人自身发生承包人自身发生承包人自身发生承包人自身发生相关费用含在本合同价款相关费用含在本合同价款相关费用含在本合同价款相关费用含在本合同价款中中中中,,,,发包人不再另行支付发包人不再另行支付发包人不再另行支付发包人不再另行支付.
.
.
.
③③③③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助.
.
.
.
承包人服从发包人承包人服从发包人承包人服从发包人承包人服从发包人、、、、监理公司的监理公司的监理公司的监理公司的管理管理管理管理,,,,做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作.
.
.
.
④④④④承包人承担施工期间的水承包人承担施工期间的水承包人承担施工期间的水承包人承担施工期间的水、、、、电费用电费用电费用电费用,,,,承包人必须每月按水承包人必须每月按水承包人必须每月按水承包人必须每月按水、、、、电部门的计价标准电部门的计价标准电部门的计价标准电部门的计价标准,,,,按按按按所需缴纳金额及时足额向水所需缴纳金额及时足额向水所需缴纳金额及时足额向水所需缴纳金额及时足额向水、、、、电部门缴纳电部门缴纳电部门缴纳电部门缴纳,,,,若承包人不按时缴纳若承包人不按时缴纳若承包人不按时缴纳若承包人不按时缴纳,,,,则发包人有权采取相应则发包人有权采取相应则发包人有权采取相应则发包人有权采取相应措施措施措施措施.
.
.
.
⑤⑤⑤⑤承包人负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度承包人负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度承包人负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度承包人负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度、、、、交底交底交底交底,,,,进行定期及不定期进行定期及不定期进行定期及不定期进行定期及不定期检检检检查查查查,,,,并提出整改意见并提出整改意见并提出整改意见并提出整改意见,,,,承包人负责落实整个工地现场的保安承包人负责落实整个工地现场的保安承包人负责落实整个工地现场的保安承包人负责落实整个工地现场的保安、、、、防盗工作防盗工作防盗工作防盗工作.
.
.
.
承包人应专人承包人应专人承包人应专人承包人应专人负责妥善处理因施工引起的负责妥善处理因施工引起的负责妥善处理因施工引起的负责妥善处理因施工引起的、、、、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响,,,,并承担相关的索并承担相关的索并承担相关的索并承担相关的索赔费用赔费用赔费用赔费用.
.
.
.
⑥⑥⑥⑥不管投标时有无承诺不管投标时有无承诺不管投标时有无承诺不管投标时有无承诺,,,,施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组.
.
.
.
承承承承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配,,,,并采取包括自并采取包括自并采取包括自并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行.
.
.
.
该笔费用已该笔费用已该笔费用已该笔费用已包含在合同价内包含在合同价内包含在合同价内包含在合同价内,,,,不再另行计取不再另行计取不再另行计取不再另行计取.
.
.
.
⑦⑦⑦⑦施工现场的标语施工现场的标语施工现场的标语施工现场的标语、、、、条幅和围挡图案条幅和围挡图案条幅和围挡图案条幅和围挡图案、、、、廉政文化宣传等制作廉政文化宣传等制作廉政文化宣传等制作廉政文化宣传等制作,,,,在悬挂和喷涂前应征得在悬挂和喷涂前应征得在悬挂和喷涂前应征得在悬挂和喷涂前应征得发包人同意发包人同意发包人同意发包人同意,,,,如发包人提出修改意见如发包人提出修改意见如发包人提出修改意见如发包人提出修改意见,,,,承包人应无条件修改承包人应无条件修改承包人应无条件修改承包人应无条件修改,,,,直到符合要求为止直到符合要求为止直到符合要求为止直到符合要求为止,,,,合同价合同价合同价合同价款不予调整款不予调整款不予调整款不予调整.
.
.
.
⑧⑧⑧⑧承包人在合同履行过程中承包人在合同履行过程中承包人在合同履行过程中承包人在合同履行过程中,,,,应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定,,,,严格执行发包人关于工程设计变更严格执行发包人关于工程设计变更严格执行发包人关于工程设计变更严格执行发包人关于工程设计变更、、、、签证等方面的审批程序及制度签证等方面的审批程序及制度签证等方面的审批程序及制度签证等方面的审批程序及制度.
.
.
.
⑨⑨⑨⑨由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、、、、安全文明安全文明安全文明安全文明、、、、进度等进进度等进进度等进进度等进行全面督查行全面督查行全面督查行全面督查,,,,并将督查结果向发包人汇报并将督查结果向发包人汇报并将督查结果向发包人汇报并将督查结果向发包人汇报.
.
.
.
⑩⑩⑩⑩已竣工工程未验收合格之前已竣工工程未验收合格之前已竣工工程未验收合格之前已竣工工程未验收合格之前,,,,承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作,,,,保保保保护期间发生损坏护期间发生损坏护期间发生损坏护期间发生损坏,,,,责任方自费予以修复至符合验收条件责任方自费予以修复至符合验收条件责任方自费予以修复至符合验收条件责任方自费予以修复至符合验收条件.
.
.
.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件31ffff、、、、农民工工资按三人社农民工工资按三人社农民工工资按三人社农民工工资按三人社〔〔〔〔2019〕〕〕〕41号关于全面治理拖号关于全面治理拖号关于全面治理拖号关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见欠农民工工资问题的实施意见欠农民工工资问题的实施意见欠农民工工资问题的实施意见执行执行执行执行.
.
.
.
(11)承包人诚实信用的承诺:承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工.
竣工后,保修期内承担工程质量保修责任,并履行本合同约定的全部义务.
(12)承包人使用新技术、工法、工艺的承诺:/.
3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:.
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:月到岗须不少于24天.
月到岗达不到约定天数,按相关行业主管部发布的规定处理;遇有工程检查、验收或参观等活动时,无特殊原因不得离开施工现场.
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:按通用合同条款.
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:月到岗率须不少于24天,不足天数,每天扣除履约担保金额的0.
1%,每月结算,在当期工程款支付时扣除;连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的,发包人有权终止合同,没收全部履约担保金,同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失.
另遇有工程检查、验收或参观等活动时,无特殊原因不得离开施工现场.
3.
2.
3承包人擅自更换项目经理的违约责任:项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系(提供相关部门或单位证明材料)、被责令停止执业、羁押或判刑情形,无法继续担任项目经理,承包人向发包人提出申请,发包人应同意更换,并报所在地建设行政主管部门批准、备案,更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理;除上述情形外不允许更换,如承包人擅自更换,按每更换一人次扣除履约担保金额的20%;及至发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保金归发包人,并赔偿发包人损失.
3.
2.
4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保金归发包人,同时赔偿发包人损失.
3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知(或确定开工日期)后7天内.
3.
3.
3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保金归发包人.
3.
3.
4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:按通用条款执行;未经批准三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件32擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理;另遇有工程检查、验收或参观等活动时,无特殊原因不得请假.
3.
3.
5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系(提供相关部门或单位证明材料)、被责令停止执业、羁押或判刑情形,无法继续担任相应岗位工作,承包人向发包人提出申请,发包人应同意更换,并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案,对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人.
除上述情形外不允许更换,如承包人擅自更换,按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%;其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%.
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任关键岗位人员到岗达不到24天的,不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.
05%,每月结算,在当期工程款支付时扣除.
某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的,一次性扣除履约担保金的5%(含前三个月已扣除的履约担保金),且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员.
3.
5分包3.
5.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:工程主体结构、关键性工作.
主体结构、关键性工作的范围:/.
3.
5.
2分包的确定允许分包的专业工程包括:/.
其他关于分包的约定:/.
3.
5.
4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:/.
3.
6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按合同通用条款执行.
3.
7履约担保承包人是否提供履约担保:提供履约担保.
承包人提供履约担保的形式、金额:签订工程合同时提供履约保函签订工程合同时提供履约保函签订工程合同时提供履约保函签订工程合同时提供履约保函,,,,保函形式为银行保函形式为银行保函形式为银行保函形式为银行保函保函保函保函〔〔〔〔保险保函保险保函保险保函保险保函〕,〕,〕,〕,金额为签约合同价的金额为签约合同价的金额为签约合同价的金额为签约合同价的2%.
.
.
.
如采用保函的如采用保函的如采用保函的如采用保函的,,,,因工程延期竣工导致履约担因工程延期竣工导致履约担因工程延期竣工导致履约担因工程延期竣工导致履约担保失效的保失效的保失效的保失效的,,,,承包人应在履约担保有效期截止日承包人应在履约担保有效期截止日承包人应在履约担保有效期截止日承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保日历天前重新办理履约担保日历天前重新办理履约担保日历天前重新办理履约担保,,,,否则发包人否则发包人否则发包人否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保,,,,无论因何种原因导致的工程延期无论因何种原因导致的工程延期无论因何种原因导致的工程延期无论因何种原因导致的工程延期,,,,重新办理重新办理重新办理重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑.
.
.
.
发包人在工程竣工验收后10天内,向承包人全额返还;承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效.
非承包人原因导致的工期延长,承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担.
4.
监理人监理人监理人监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:按本工程监理合同约定内容.
关于监理人的监理权限:〔按本工程监理合同约定内容,涉及工程变更(含设计变更等参建各方变更)均需报发包人审批后生效〕.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件33关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:由承包人免费提供办公室1间使用.
4.
2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:(1)监理人授权超出合同约定,承包人有权提出异议,如监理人对于承包人合理的异议不予接受,则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定;(2)对于监理人更换其委派的监理人员的,监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人;(3)监理人对其监理人员的任何授权,承包人均应当要求监理人提供书面的授权,否则,承包人有权拒绝接受监理人员的指示.
4.
4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2);(3).
5.
工程质量工程质量工程质量工程质量5.
1质量要求5.
1.
1特殊质量标准和要求:/.
关于工程奖项的约定:/.
5.
3隐蔽工程检查5.
3.
2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:按通用合同条款执行.
监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:24小时,由此导致工期延误的,工期予以顺延.
重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录,承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料.
6.
安全文明施工与环境保护安全文明施工与环境保护安全文明施工与环境保护安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:按按按按《《《《浙江省建筑施工安全标准化管浙江省建筑施工安全标准化管浙江省建筑施工安全标准化管浙江省建筑施工安全标准化管理规定理规定理规定理规定》(》(》(》(浙建建浙建建浙建建浙建建〔〔〔〔2012〕〕〕〕54号号号号))))及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工管理规定执行施工管理规定执行施工管理规定执行施工管理规定执行.
.
.
.
6.
1.
4关于治安保卫的特别约定:按通用合同条款.
关于编制施工场地治安管理计划的约定:按通用合同条款.
6.
1.
5文明施工合同当事人对文明施工的要求:按省、市发有关文明施工管理规定执行.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件346.
1.
6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内,与工程预付款一并支付,支付比例为安全文明施工费(不含创标化工地增加费)总额的(50)%,其余部分与进度款同期支付.
安全文明施工费包含在签约合同价内.
承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用,由发、承包人协商处理;未经发包人同意,发包人可不承担由此增加费用.
7.
工期和进度工期和进度工期和进度工期和进度7.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工(如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案),应按规定组织专家论证及办理审批手续.
监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准,仅表示对施工技术方案的认可;如构成工程变更或者涉及工程价款调整的,承包人应在提交的审批表中载明,并同时提交工程造价文件,经监理人、发包人审批后作为结算依据(注:政府性投资项目,应按当地政府规定的项目变更办理程序办理).
7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:接到开工通知(或确定开工日期)后7天内,专项施工方案在相应部位施工前7天.
发包人对承包人的施工组织设计(或方案)提出质疑和合理修正时,承包人应7天内提供修正完成并重新提交;每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案;发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到相应文件后7天内.
7.
2施工进度计划7.
2.
2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到相应文件后7天内.
7.
3开工7.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:接到开工通知(或确定开工日期)后7天内.
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前7天.
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前.
7.
3.
2开工通知发包人(或监理人)在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算.
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.
发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件35限:按通用合同条款执行.
7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①重大设计变更;②因政策处理不完善导致无法施工.
7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每天人民币2000元.
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:履约保证金额度,对发包人造成损失超过违约金的,除承担违约金外同时赔偿发包人损失.
7.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:(1)每天连续停水、停电超过8小时以上.
(2)因政府行政命令(因承包人原因的除外).
(3)非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件.
(4)施工场地周围地下管线保护,地下障碍物和污染物排除,邻近建筑物、构筑物的保护要求.
(5)地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等.
承包人为克服不利物质条件,所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担;承包人虽然采取了合理的措施,但不利物质条件发生后,仍导致了工程现场损失,则参照通用合同条款17.
3条处理.
7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)8-10级(含10级)持续24小时的大风;(2)24小时内持续降雨且降水量为200mm以上;(3)40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气.
承包人为克服异常恶劣的气候条件,所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担;承包人虽然采取了合理的措施,但异常恶劣的气候条件发生后,仍导致了工程现场损失,则参照通用合同条款17.
3处理.
7.
9提前竣工的奖励7.
9.
2提前竣工的奖励:/.
8.
材料与设备材料与设备材料与设备材料与设备8.
1发包人供应材料与工程设备:本工程中/材料由发包人提供,详见2:发包人供应材料设备一览表.
发包人提供的/材料费用(除税价款)在每期应付工程款(或竣工结算)的税前工程造价中扣回.
(适用一般计税方法)8.
2承包人采购材料与工程设备三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件36(1)材料品牌、规格和使用要求:按招标文件(相应)技术标准和要求执行.
凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料,承包人必须按照招标文件要求采购和施工;如需调整,必须经得发包人认可.
(2)本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人采购、运输和保管.
(3)本工程要求使用材料要求:商品砼.
(4)所有材料必须有质保书或合格证,符合施工图纸和规范要求,且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场.
(5)合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料(按有关规定可不组织采购的)由承包人采购时,应由发包人签证确定价格后采购,发包人在收到承包人价格确定申请后,7日内审批完毕.
8.
4材料与工程设备的保管与使用8.
4.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:(1)发包人支付承包人保管费(或称总承包服务费),以提供材料金额(含进项税)为基数,乘以费率(/)%计算.
(2)发包人支付承包人保管费(或称总承包服务费),以提供设备金额(含进项税)为基数,乘以费率(/)%计算.
8.
6样品8.
6.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按发包人要求提供.
8.
8施工设备和临时设施8.
8.
1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担.
9.
试验与检验试验与检验试验与检验试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
2试验设备施工现场需要配置的试验场所:按规范及(当地)建设行政主管部门要求配置.
施工现场需要配备的试验设备:按规范及(当地)建设行政主管部门要求配置.
施工现场需要具备的其他试验条件:按规范及(当地)建设行政主管部门要求配置.
9.
3材料、工程设备和工程的试验和检验材料、设备和工程的试验和检验的费用:(1)材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施.
(2)对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担;专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件37(3)当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时,承包人应按要求进行检(试)验.
如果该检(试)验表明确有缺陷存在,则检(试)验和试样的费用,发包人供应材料设备的,由发包人承担;承包人采购材料设备的,由承包人承担.
如果该检(试)验表明没有缺陷,则由发包人承担检(试)验和试样的费用.
(4)当质量安全管理机构根据规范,要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检,如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时,发包人与承包人应配合,按要求进行检(试)验,检测、恢复费用由发包人承担.
如检测不合格,则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用.
9.
4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:/.
10.
变更变更变更变更10.
1变更的范围关于变更的范围的约定:按通用合同条款.
工程变更引起工程量的减少或增加,承包人不得因此拒绝施工.
10.
4变更估价10.
4.
1变更估价原则关于变更估价的约定:(1)变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的,按照相同项目综合单价确定.
如该综合单价异常,则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增加超过本项目工程数量15%以上;或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,工程量增加超过本项目工程数量25%以上,该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.
4.
1(2)(3)(4)条约定调整,工程量减少按投标综合单价计算,不调整综合单价.
综合单价异常是指:投标综合单价与本项目招标控制价(预算审核价)编制依据计算的综合单价偏差±30%以上.
(2)变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价,但有类似的工程项目综合单价,承包人可参照类似工程项目综合单价计算,并报发包人确定.
a、某种材料(或半成品及成品)等级、标准变化的,清单组合子目不变,仅调整不同的材料市场价格之差;b、清单项目组合内容中某一个(或多个)定额子目发生变化,不影响其他特征及工程内容价格的,仅调整发生变化的定额子目价格.
c、如该类似工程项目的综合单价异常,则不宜参照,按专用条款10.
4.
1(3)(4)款重新计算综合单价.
(3)变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价,由承包人按招标控制价(或预算审核价)编制依据计算综合单价,乘以投标总报价与招标控制价(或预算审核价)下降幅度(即结算综合单价=按招标控制价(或预算审核价)编制依据计算的综合单价*投标总报价/招标控制价(或预算审核价))编制变更项目的综合单价,报发包人审核后确定.
但确三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件38定综合单价时,合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容,仍按合同约定调整;合同中未约定的,按施工期信息价(或签证价)确定.
(4)如按以上编制依据缺项的内容,承包人应通过市场调查等手段提出单价,并报发包人确定后执行.
(5)清单项目组合内容项目特征描述中,局部工程内容对应的工程数量变化,可仅调整计算变化部分的差价.
10.
4.
2变更估价程序承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14日内向发包人提交变更估价申请.
承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请.
承包人提交的变更估价申请,发包人和监理人应予以签收,并在14日内审批完毕.
工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发〔〔〔〔2018〕〕〕〕44号和号和号和号和三政办发三政办发三政办发三政办发〔〔〔〔2020〕〕〕〕1号号号号执行执行执行执行,,,,具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册.
.
.
.
10.
5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:按通用条款执行.
发包人审批承包人合理化建议的期限:按通用条款执行.
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:.
10.
7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见11:《暂估价一览表》.
10.
7.
1依法必须招标的暂估价项目无承包价(暂定价)或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在(50)万元以上的(指可以向同一家供应商采购的同类材料总价),须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人.
承包人应按照施工进度计划,在招标工作启动前28天通知发包人,并提交暂估价招标方案和工作分工.
与组织招标工作有关的费用由发包人承担.
10.
7.
2不属于依法必须招标的暂估价项目:按通用合同条款执行.
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:////.
10.
7.
4专业发包工程管理费发包人另行发包的专业工程,向承包人支付专业发包工程管理费(或称总承包服务费),本工程按/计算.
需总承包人配合的具体事项:.
发包人另行发包的专业工程:.
10.
8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:由发包人签证后按实结算.
创标化工地增加费计算方法:/.
创优质工程增加费计算方法:/.
11.
价格调整价格调整价格调整价格调整11.
1市场价格波动引起的调整三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件39市场价格波动是否调整合同价格的约定:分部分项及技术措施项目综合单价中的〔具体调整的人工(包括机械费中机上人工)、材料(钢筋、水泥、商品砼、沥青混凝土、黄砂、碎石、石屑、石粉、块石)市场价格波动调整价格,再按投标含量调整综合单价;其余材料及机械费(除机上人工)市场价格波动不调整.
人工(含机上人工)调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数,仅另计取税金.
调整时间均为在合同工期范围内.
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第2种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整.
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:/;第2种方式:采用造价信息进行价格调整.
(1)关于基准价格的约定:A1=编制招标控制价(或预算审核价)时所采用《台州造价(工程所在地)》对应月份的人工、材料价格.
(2)市场价格约定:A2=施工期(建构筑物主体施工期)对应《台州造价》(正刊)三门信息价所对应的材料(人工)信息价算术平均价.
(3)调整方法a.
当A2>A1时,该材料(人工)结算单价按超出的金额调增,即该材料(人工)结算单价=承包人的投标单价+(A2-A1);b.
当A2当A2=A1时,该材料(人工)结算单价不作调整.
第3种方式:其他价格调整方式:/.
11.
2法律变化引起的调整:基准日期以后变化由发包人承担,但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担,合同价下降的由发包人受益.
12.
合同价格合同价格合同价格合同价格、、、、计量与支付计量与支付计量与支付计量与支付12.
1合同价格形式本合同价款采用第1种方式单价合同确定.
1.
单价合同.
综合单价包含的风险范围:本工程结算价的计算方式同投标价.
除风险范围以外约定的调整外,以下内容按承包人的投标承诺不作调整:(1)综合单价;(2)施工组织措施项目费的费项及费率;(3)规费费率、税金税率;(4)计日工单价:技术工200元/工日、普工150元/工日,工数经发包人签证;该项费用仅另计算税金;(5)以下可能发生的费用,已包含在合同价内,不再另行计取:三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件40a.
自备发电机、储水设施费用:包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用.
b.
因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用,由承包人自行解决.
因此而造成的工期延长由承包人负责.
如给发包人另行造成额外的经济损失,发包人可从承包人的工程款中扣回.
c.
实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费.
d.
土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理,费用包含在合同价内.
e.
除合同另有规定外,承包人应在工程完工后竣工验收前,无条件清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物,并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复.
f.
建筑垃圾外运应按当地有关要求办理,如垃圾运至指定地点集中处理等.
建筑垃圾外运及场地清理发生的费用已包含在合同价内,不再另行计取.
g.
商品砼、沥青混凝土运距由承包人报价时综合考虑,施工过程中不管运距是否有变化,综合单价都不予调整.
h.
h.
h.
h.
技术措施费用中以项为单位项目技术措施费用中以项为单位项目技术措施费用中以项为单位项目技术措施费用中以项为单位项目,,,,投标人报价时根据现场实际情况综合考虑投标人报价时根据现场实际情况综合考虑投标人报价时根据现场实际情况综合考虑投标人报价时根据现场实际情况综合考虑,,,,自行自行自行自行报价报价报价报价,,,,结算时不再调整结算时不再调整结算时不再调整结算时不再调整.
.
.
.
风险费用的计算方法:已包含在合同价内.
风险范围以外合同价格的调整方法:(1)工程量按照专用条款12.
3.
1条规定,由承包人计量,发包人及其委托的相关机构审核;(2)市场价格波动引起的调整按本专用合同条款第11.
1款的约定调整;(3)因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加,综合单价的确定按专用条款10.
4.
1条执行;(4)发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更,与已标价工程量清单项目不同或相类似项目,其综合单价的确定方法按专用条款10.
4.
1条约定调整;(5)因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等,引起措施项目内容、工程数量发生变化,则调整措施项目费用:a.
采用综合单价计价的按专用条款第10.
4.
1条计算综合单价.
b.
施工组织措施项目,按合同约定的费率内容,调整措施费用计算基数.
(6)未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用,根据施工现场实际参照合同专用条款10.
4.
1款约定方法确定或签证.
((((7))))工程中凡涉及工程项目变更管理及变更均严格按三门县人民政府文件三政发工程中凡涉及工程项目变更管理及变更均严格按三门县人民政府文件三政发工程中凡涉及工程项目变更管理及变更均严格按三门县人民政府文件三政发工程中凡涉及工程项目变更管理及变更均严格按三门县人民政府文件三政发【【【【2018】】】】44号和号和号和号和三政办发三政办发三政办发三政办发〔〔〔〔2020〕〕〕〕1号执行号执行号执行号执行,,,,具体详见三门县政府性投资项目工程变更管具体详见三门县政府性投资项目工程变更管具体详见三门县政府性投资项目工程变更管具体详见三门县政府性投资项目工程变更管理办法理办法理办法理办法.
.
.
.
12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额:签约合同价的10%.
预付款支付期限:开工通知载明的开工日期7天前支付.
预付款扣回的方式:不扣回.
作为工程款,不抵扣每期应付进度款.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件4112.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:/.
预付款担保的形式为:/.
12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算,工程量计算规则按照《浙江省建设工程计价依据》(2018版)、《建筑工程工程量计算规范(GB50855-2013)》、《安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》、《市政工程工程量计算规范(GB50857-2013)》、《园林绿化工程工程量计算规范(GB50858-2013)》等工程所在地现行的有关工程造价方面规定以及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算,由承包人计量、发包人及有关部门审核.
12.
3.
2计量周期:关于计量周期的约定:按月计量.
12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:按通用合同条款执行.
(4)确认的当期工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据.
〔(5)专用条款第11.
1条人工、材料调差的市场价A2采用加权平均计算,根据每月完成的工程量,汇总合同约定可调差人工、材料种类的每月用量报发包人确认.
〕12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:/.
12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/.
12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:/.
12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:按月支付.
12.
4.
2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:(1)发包人向承包人支付当期按12.
1、12.
3款计量工程量价款的80%工程价款.
人工、材料市场价格调整引起合同价款调整,在完成专用条款第11.
1条约定的调整节点后,计入该节点所在当期工程进度款;工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的,计入当期工程进度款.
(2)合同范围内的施工内容施工完成,参建各方(建设、监理、施工、勘察、设计单位等)对工程验收并签署工程质量合格文件后,支付至进度款审核汇总的合同价格的90%(含预付款);(3)工程结算款经审定后付至结算价100%.
发包人支付最后工程结算付款前,承包三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件42人向发包人提供质量保证金保函(金额为工程结算价的1.
5%).
(4)发包人将当期应付工程进度款的[20]%单独拨付到承包人开设的农民工工资(劳务费)专用账户,承包人应确保专款专用.
(5)其余按通用合同条款.
承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票.
12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按通用合同条款.
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/.
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/.
12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:按通用合同条款.
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:按通用合同条款.
(2)发包人支付进度款的期限:在发包人确认计量结果后14天内完成支付.
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:支付应付工程进度款的利息,利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率,时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息.
(3)发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书,仅为本期工程进度款支付依据,不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果.
12.
4.
6支付分解表的编制支付分解表的编制支付分解表的编制支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:/.
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/.
12.
5支付账户支付账户支付账户支付账户::::发包人将当期应付工程进度款的(20)%拨付到承包人的农民工工资专用账户:;其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户.
如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时,应向发包人书面申请,并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章.
13.
验收和工程试车验收和工程试车验收和工程试车验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:24小时.
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录,还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料.
13.
2竣工验收13.
2.
2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:竣工验收程序按通用合同条款.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件43承包人完成合同范围内的工程内容,向发包人或监理人提出验收申请,发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收,并签署工程质量合格文件.
承包人须配合发包人进行工程竣工验收.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:不计违约金.
因发包人原因,未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收,或完成验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期.
13.
2.
3竣工日期(1)承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作,工程经验收合格的,以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日.
(2)其余按通用合同条款.
13.
2.
5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:按通用条款执行.
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/.
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:/.
13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:/.
(1)单机无负荷试车费用由承包人承担;(2)无负荷联动试车费用由承包人承担.
13.
3.
3投料试车关于投料试车相关事项的约定:/.
13.
6竣工退场13.
6.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后7天内.
13.
6.
2地表还原承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地,承包人未按发包人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定要求的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的费用由承包人承担.
本工程场地恢复的要求:(1)清理完成施工现场垃圾,临建的拆除与场地复原;(2)施工后废弃材料、设备清理撤离;(3)承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理.
(4)其它要求:.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件4414.
竣工结算竣工结算竣工结算竣工结算14.
1竣工付款申请1.
承包人提交竣工结算申请的期限:承包人应在完成合同范围内施工内容,参建各方主体(建设、监理、施工、勘察、设计单位等)对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内,向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请,并提交完整的工程结算资料一套.
工程验收后,承包人超过90天未提交最终工程结算资料,经发包人催告后28天,承包人还不提工程结算资料的,发包人可根据自己资料办理工程结算,且视为承包人认可工程结算结果.
2.
竣工结算申请单应包括的内容:包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证,相关施工记录,〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料.
14.
2竣工结算审核(1)发包人结算审核时间:发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后,在()天内审核完毕,并签发最终工程结算证书(注:政府性投资工程项目,在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入).
因非承包人原因逾期审核责任:发包人(或其委托监理、造价审核单位)收到承包人递交的最终工程结算申请后,由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核.
发包人向承包人支付违约金,违约金为工程结算后应付工程款的利息,逾期审核时间60天内,利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率,利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止;逾期审核时间超过60天,超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算;(2)发包人在签署最终工程结算证书后14天内,按专用条款15.
3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款.
逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金;逾期超过56天,按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金.
(3)承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的,可对无异议部分签署确认意见,同时对有异议部分签署争议解决途径意见.
发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款,异议部分重新进行复核或按照第20条处理.
(4)结算特殊要求:工程结算由发包人委托工程结算由发包人委托工程结算由发包人委托工程结算由发包人委托中介机构审核后确定中介机构审核后确定中介机构审核后确定中介机构审核后确定,,,,工程款以中介机构工程款以中介机构工程款以中介机构工程款以中介机构审计结论为依据审计结论为依据审计结论为依据审计结论为依据.
.
.
.
审核费按审核费按审核费按审核费按《《《《浙江省物价局关于进一步完善工程造价浙江省物价局关于进一步完善工程造价浙江省物价局关于进一步完善工程造价浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知咨询服务收费的通知咨询服务收费的通知咨询服务收费的通知》》》》((((浙价服浙价服浙价服浙价服〔〔〔〔2009〕〕〕〕84号号号号))))计算计算计算计算,,,,其中结算超过其中结算超过其中结算超过其中结算超过5%核减率核减率核减率核减率((((超过送审造价超过送审造价超过送审造价超过送审造价5%以外的核减额以外的核减额以外的核减额以外的核减额))))和核增造价引起的追加收费和核增造价引起的追加收费和核增造价引起的追加收费和核增造价引起的追加收费((((核增核增核增核增、、、、核减不相互抵扣核减不相互抵扣核减不相互抵扣核减不相互抵扣),),),),由承包人承担由承包人承担由承包人承担由承包人承担,,,,并可由发包人在应并可由发包人在应并可由发包人在应并可由发包人在应三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件45付工程款中扣除直接支付给中介审核机构付工程款中扣除直接支付给中介审核机构付工程款中扣除直接支付给中介审核机构付工程款中扣除直接支付给中介审核机构.
.
.
.
4.
4最终结清14.
4.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:按发包人实际需求.
承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷责任期终止后7天内.
14.
4.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按通用条款.
(2)发包人完成支付的期限:按通用条款.
15.
缺陷责任期与保修缺陷责任期与保修缺陷责任期与保修缺陷责任期与保修15.
2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:缺陷责任期24个月,其余按通用条款执行.
15.
3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:留置质量保证金.
15.
3.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(1)种方式:(1)质量保证金保函,保函形式为银行保函〔保险公司保函〕,金额为1.
5%的工程结算价款;(2)1.
5%的工程结算价款;(3)其他方式:/.
15.
3.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(3)种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:发包人支付完成最后工程结算付款前,承包人提供质量保证金保函.
关于质量保证金的补充约定:/.
15.
3.
3质量保证金的退还质量保证金按以下第(1)方式退回:(1)缺陷责任期终止后,发包人退还剩余的质量保证金.
(2)建筑工程:工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%,满2年返还全部预留的质量保证金.
(3)市政工程:工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件46(4)其它:.
15.
4保修15.
4.
1保修责任工程保修期为:按本合同3《工程质量保修书》.
15.
4.
3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:按通用条款.
16.
违约违约违约违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:/.
16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:赔偿承包人相关损失;属于专用合同条款7.
3.
2条约定情形的,按该条款约定处理;(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:支付违约金,违约金为应付合同价款的利息;造成工期延误的顺延工期,并承担承包人的相应损失费用;(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:支付承包人该项工作合理利润,按取消工作签约合同价()%计算;(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:造成工期延误的顺延工期,并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等;(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:造成工期延误的顺延工期,并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:造成工期延误的顺延工期,并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等.
(7)其他:/.
16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.
16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件47承包人违约的其他情形:(1)机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位;(2)本工程在实施过程中,承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺,造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求;(3)承包人允许其他人挂靠经营、私自转包;(4)承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标.
16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)机械设备未按投标承诺到位,每项扣除履约担保金2%;(2)现场安全文明施工不符合投标书承诺,扣减相应安全文明施工费用;承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求,发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子,及至解除施工合同,所有履约担保金归发包人,并赔偿发包人损失.
(3)发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包,所有履约担保归发包人,同时赔偿发包人损失,并责令退出工地.
(4)未达到投标所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标,按每一项扣减履约担保金的〔〕%.
(5)承包人原因导致的工程延误,工期不予顺延,由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担,按原合同约定价格结算;价格下降归发包人受益,按下降后价格结算.
工期顺延对发包人造成损失的,赔偿发包人相应损失;当施工工期超过合同工期〔50%〕以上时,可解除施工合同.
(6)承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同,发包人可通知承包人全部解除合同,所有履约担保归发包人,同时赔偿发包人损失.
16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:/.
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:使用施工现场的材料、设备按实结算,使用施工机械、器具按租赁费结算,临时工程折算成费用按完成造价比例计算,无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等.
16.
2.
4因承包人违约解除合同后的处理:/.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件4817.
不可抗力不可抗力不可抗力不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:10级(不含10级)以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱,罢工、政府禁令.
17.
2不可抗力的通知按通用条款;另在遭遇不可抗力事件时,为避免不可抗力事件造成更大的损失,承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担,在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容.
17.
3不可抗力后果的承担按通用条款.
17.
4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付.
18.
保险保险保险保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:按通用合同条款规定执行.
18.
3其他保险关于其他保险的约定:按通用合同条款规定执行.
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按通用合同条款规定执行.
18.
7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用合同条款规定执行.
20.
争议解决争议解决争议解决争议解决20.
3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:.
20.
3.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:提交争议评审时再选定.
选定争议评审员的期限:.
争议评审小组成员的报酬承担方式:.
其他事项的约定:.
20.
3.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:按通用条款.
20.
3.
3争议评审小组决定的效力:按通用条款执行.
20.
4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:(1)向台州仲裁委员会申请仲裁;(2)向三门县人民法院起诉.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件49发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:传真:传真:三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件50专用合同条款3:工程质量保修书三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件51附附附件件件3::::工程质量保修书发包人(全称):三门县健跳镇人民政府承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就三门县健跳镇入城口改造提升工程(工程全称)签订工程质量保修书.
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任.
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目.
具体保修的内容,双方约定如下:招标人提供的竣工图纸范围内包含的全部内容.
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;3.
装修工程为2年;4.
电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5.
供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;6.
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;7.
其他项目保修期限约定如下:/质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算.
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算.
四、质量保修责任1.
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.
2.
发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.
3.
对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件52资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修.
4.
质量保修完成后,由发包人组织验收.
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
六、双方约定的其他工程质量保修事项:工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.
发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件53第四部分工程建设项目廉政责任书工程项目名称:三门县健跳镇入城口改造提升工程工程项目地址:三门县健跳镇建设单位(甲方):三门县健跳镇人民政府施工单位(乙方):.
为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书.
第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定.
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事.
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度.
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报.
第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等.
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用.
(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便.
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动.
(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动.
不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等.
第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定:(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等.
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件54(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便.
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动.
第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿.
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿.
第五条本责任书作为工程施工合同的,与工程施工合同具有同等法律效力.
经双方签署后立即生效.
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止.
第七条本责任书一式四份,由甲乙双方各执一份,送交甲乙双方的监督单位各一份.
甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)法定代表人:法定代表人:地址:地址:电话:电话:年月日年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件55第五部分安全生产协议书安全生产协议书安全生产协议书安全生产协议书安全生产协议书甲方:三门县健跳镇人民政府乙方:为了进一步贯彻落实"安全第一、预防为主"的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签定本合约.
在施工工程承包合同的执行上,本合约具有优先权.
一、管理目标:1.
杜绝重大安全事故,工亡事故为零;2.
重伤频率控制在万分之三以下,负伤频率控制在千分之四以下;3.
现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝现场重大隐患的出现;4.
现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;5.
不发生重大中毒事故以及群发性传染病;6.
必须保证施工现场创建文明安全施工工地.
二、安全生产要求1.
乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担.
非乙方责任的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用;2.
乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康.
3.
乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任.
4.
乙方必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周安全例会制度与班前安全讲话制度、各级安全教育培训以及持证上岗制度、甲方的安全检查制度、检查整改消项制度、安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度、安全防护验收表和施工变化后交接检验制度、个人劳动防护用品定期定量供应制度、预防和治理职业伤害与中毒事故、职工因工伤亡报告制度.
5、如果发生因工伤亡事故,乙方应在1小时内,以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导,向其报告事故的详情.
由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,甲方为抢救提供必要条件.
乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查.
凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担;乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任;6、乙方必须执行安全工作奖罚制度:乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚.
7、乙方必须执行安全防范制度,要对施工工程范围内工作人员的安全负责;乙方必须采取一切三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件56严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险.
三、甲、乙双方的责任1、甲方对施工现场的安全生产全面负责.
2、甲方有权对乙方进入现场所带机械设备、电气设备的安全防护设施及用品进行监督检查,对不符合安全规定的设施、用品有权禁止使用.
3、甲方有权对乙方在施工中出现的不安全隐患签发隐患通知书,并限期整改,对情节严重又不按期整改的,甲方有权停止乙方的作业,由此产生的后果由乙方承担一切责任.
4、由甲方提供给乙方使用的施工用电、甲供材料、设备等必须经双方验收合格,签字移交后方可使用,但在使用过程乙方不得随意拆改、更换,否则,产生的一切后果由乙方承担(包括经济赔偿在内)一切责任.
5、乙方在施工现场内施工,必须服从甲方及监理单位、安全监督单位的安全生产管理,乙方不服从管理导致生产安全事故的,由乙方承担全部责任.
6、施工人员进场前,必须先将现场负责人,施工人员(包括管理人员、施工人员、特殊作业人员)花名册,企业资质证书和委托书等原件或复印件送甲方备案.
7、进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品.
现场严禁垂直交叉作业;高处作业禁止将工具、配件及物件上下抛掷;危险性较大的作业项目,乙方必须设专人监护.
8、施工用电不得乱拉乱接,需要用电时,必须由专职电工操作;需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行.
各类特殊作业人员必须持有效证件上岗.
9、乙方应教育本单位作业人员做到文明施工、安全生产,在平时的工作中做到活完场清,工完场冷,材料码放有序,保持施工现场的宏观整洁,防止造成环境污染.
四、事故责任与处理1、由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故,要立即向甲方报告,同时由乙方参照国家现行规定负责处理,并负责事故人员及家属的全部经济补偿.
2、由于乙方以外的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故的,在执行事故处理时,参照国家现行政策,由责任方一次性给予乙方经济补偿,其善后事宜由乙方处理.
3、由于乙方或乙方作业人员违章指挥,违章作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故,由乙方参照国家现行规定负责处理,并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理.
4、乙方在施工过程中,应不妨碍甲方既有污水处理设施的正常运行,由于乙方原因造成甲方生产损失的,由乙方承担全部经济损失.
五、本协议一式四份,甲方、乙方各执一份,上报各自主管部门一份.
六、本协议有效期为:从签订之日起至乙方的工程项目竣工(完工)及所有人员全部撤出现场为止.
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:签订时间:年月日签订时间:年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件57第五章第五章第五章第五章工程量清单工程量清单工程量清单工程量清单1.
投标报价组成1.
1报价方式:本工程项目报价方式为工程量清单报价法.
1.
2工程量清单采用综合单价计价[其中管理费、利润的计算基数中的人工费所涉及的人工和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取.
综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需人工费、材料和设备费、机械使用费、管理费(含检验试验费、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加,下同)和利润(各费用项目均不包含增值税进项税额),并考虑风险因素,但不包括规费、危险作业意外伤害保险费及税金(包含增值税销项税额及地方水利建设基金,下同).
人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、风险的费用内容按省建设行政主管部门颁发的取费定额及补充定额确定.
1.
3投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现.
其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用,包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、危险作业意外伤害保险费和税金.
各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单,以及本工程实际情况和自身的综合实力,竞报投标报价.
1.
4本招标文件中提供的工程量是根据完整的施工图纸及有关资料,按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》浙江省补充条款及补充内容的规定计算得出的,是统一投标报价口径的主要依据.
1.
5分部分项工程费是指完成在工程量清单列出的各分部分项清单工程量实体所需的费用,包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费用(各费用项目均不包含增值税进项税额).
1.
6措施费是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用,由施工技术措施费和施工组织措施费组成.
(1)施工技术措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用.
包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土模板及支架费、脚手架费、建筑工程超高施工增加费、施工排水降水费和其他施工技术措施费等.
(2)施工组织措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用.
包括安全文明施工措施费,提前竣工增加费(夜间施工增加费),二次搬运费,已完工程及设备保护费,冬雨季施工增加费,工程定位复测费,行车、行人干扰增加费(*干扰费仅道路绿化、排水工程受行车行人干扰费用)等费用.
施工组织措施费取费基数中的人工费和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取.
1.
8规费项目具体内容如下:(1)排污费、社保费、公积金;(2)民工工伤保险费.
规费的计算基数中所涉及的人工费和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取.
1.
9危险作业意外伤害保险费,本项目不计取.
2.
0税金是指按《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》(浙建站定﹝2016﹞23号)和《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件58的通知》(建办标函〔2019〕193号)文规定应计入建筑安装工程造价内的税额.
2.
投标报价要求2.
1招标文件规定应由投标人自行确定的费用,投标人应根据报价要求,结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平,综合分析后自主确定报价.
2.
2施工技术措施项目可根据施工组织设计增加项目.
2.
3投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写,对没有填写单价和合价的项目,其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中.
2.
4投标人的报价要求详见投标人的报价要求详见投标人的报价要求详见投标人的报价要求详见""""投标工具投标工具投标工具投标工具-招标概况招标概况招标概况招标概况-投标报价要求投标报价要求投标报价要求投标报价要求"""",,,,未按要求报价的未按要求报价的未按要求报价的未按要求报价的,,,,作作作作无效标处理无效标处理无效标处理无效标处理.
.
.
.
2.
5本项目弃土运距和商品砼运距由投标单位报价时自行考虑,结算时不再调整.
2.
6投标单位报价时应根据本项目施工图纸、项目清单描述,结合清单计价规范相关内容,综合考虑后自主报价,结算时由于清单描述不完整原因的单价不作调整.
2.
7税金按9%计入工程造价,结算时如遇政策性调整,按最新政策税率结算.
2.
8投标人的报价要求详见"工程量清单编制说明",未按要求报价的,作无效标处理.
3.
工程量清单与计价表工程量清单:详见后缀名为".
招标文件"的电子招标文件.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件59三门县健跳镇入城口改造提升工程三门县健跳镇入城口改造提升工程三门县健跳镇入城口改造提升工程三门县健跳镇入城口改造提升工程工程量清单编制说明工程量清单编制说明工程量清单编制说明工程量清单编制说明一一一一、、、、工程概况工程概况工程概况工程概况本工程位于三门县健跳镇南入城口进行改造提升,分为城墙和古楼.
整个城墙为钢筋混疑土框架结构,外侧用青砖贴面.
城楼为钢筋混疑土框架结构,外包防腐木,城墙两侧设计台阶上下城楼.
城墙长度约28米,宽约15米,高7.
9米,城墙下双向二车道.
古楼分为二层,总高度15米,宽度8.
1米.
二二二二、、、、编制依据编制依据编制依据编制依据1.
建设单位提供的施工图纸;2.
《浙江省建设工程计价依据》(2018版)、《建筑工程工程量计算规范(GB50855-2013)》、《安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》、《市政工程工程量计算规范(GB50857-2013)》、《园林绿化工程工程量计算规范(GB50858-2013)》以及相关补充规定与综合解释等.
3.
相关法律、法规以及规范、文件等三三三三.
.
.
.
清单报价相关要求及问题说明清单报价相关要求及问题说明清单报价相关要求及问题说明清单报价相关要求及问题说明1、工程量清单项目的工作内容除清单编码所对应的计算规范清单项目内所有工作内容外,还包括项目特征所描述的其他所有内容,工程量按清单编码所对应的计算规则计算.
投标人应认真阅读项目特征内容,慎重报价.
2、本项目税金采用一般计税法,按9%计算.
四四四四、、、、其他其他其他其他有关情况说明有关情况说明有关情况说明有关情况说明::::1.
清单项目特征仅描述项目主要特征,项目的详细特征应参照设计图纸;2.
根据分部分项工程的具体特点,编制的部分清单项目综合了几个《规范》清单项目的工作内容,工作内容除清单编码所对应的《规范》清单项目内所有工作内容外,还包括项目特征所描述的其他所有内容,工程量按清单编码所对应的《规范》清单项目工程量计算规则计算.
投标人应认真阅读项目特征内容,慎重报价;3.
本项目弃土运距由投标人报价时自行考虑,结算时不再调整.
4.
本项目弃土运距和商品砼运距由投标人报价时自行考虑,结算时不再调整;5.
本工程钢筋接头除清单编制的接头方式外,其余均按绑扎考虑,钢筋定尺长度为9米;6.
工程量清单项目名称和项目特征中,未特别注明的单位均为mm.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件60第二卷三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件61第六章第六章第六章第六章图图图图纸纸纸纸详见三门县公共资源交易中心网站施工图纸(http://jyzx.
sanmen.
gov.
cn/)三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件62第三卷第七章第七章第七章第七章技术标准和要求技术标准和要求技术标准和要求技术标准和要求1.
工程概况1.
1招标工程:三门县健跳镇入城口改造提升工程1.
2建设规模:详见本项目招标公告1.
3工程估算价:详见招标公告1.
4建设地点:三门县健跳镇2.
技术规范及标准2.
1依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如下述标准及规范要求有出入则以较严格者或最新标准为准.
《工程测量规范》GB50026-2007《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002、J220-2002《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002《混凝土质量控制标准》GB50164-92《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003《钢筋机械连接通用技术规程》GBJ107-2003、J257-2003《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002《屋面工程技术规范》GB50207-2002《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件63《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96……2.
2以上技术规范由承包人自备,如有不足之处或未能达到国家最新标准时,承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范.
3.
材料质量要求3.
1材料选择(1)本章节为"主要设备材料备选品牌一览表",投标人在投标时必须按招标文件表中所列的备选品牌之一进行报价.
(2)本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料,各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价,所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌,并符合环保要求,严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施.
3.
2材料的质量保证(1)在免费保修期内,承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换,并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失,除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏.
(2)承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任,其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改.
(3)材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用.
3.
3供应要求(1)本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管,但发包人保留变更和指定材料的权利;所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书,应先送样品,样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存,批量供应时应与样品一致,并经相关部门检验合格后方可使用.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件64(2)由承包人采购的主要建筑材料,当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时,发包人保留更换的权利,且中标价不予调整.
4.
工程管理的要求4.
1本工程发包范围内的工程项目,未经发包人同意一律不得分包.
一经发现立即取消承包资格,作违约处理,并承担由此引起的一切经济损失.
4.
2承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工,并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理.
5.
其他三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件65第四卷第八章第八章第八章第八章投标文件格式投标文件格式投标文件格式投标文件格式三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件66一一一一、、、、商商商商务务务务标标标标投标函和商务标中的投标用表格式详见"投标工具".
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件67封面工程投标文件(资信标)投标人:(盖单位章)法定代表人:(签字或盖章)年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件68目录一、项目负责人简历表二、项目技术负责人简历表三、主要施工机械设备表四、台州市建设工程投标人资格自查表五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表六、台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表七、台州市建设工程诚信投标承诺书八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书九、法定代表人授权委托书十、法定代表人身份证明三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件69一、项目负责人简历表工程项目负责人简历表姓名性别年龄专业资质等级职称学历参加工作时间从事项目负责人年限证书号身份证简历法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章):日期:年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件70二、项目技术负责人简历表工程项目技术负责人简历表姓名性别年龄专业职称毕业院校学历参加工作时间从事技术负责人年限简历法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章):日期:年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件71三、主要施工机械设备表工程主要施工机械设备表序号设备名称规格型号数量设备能力进场时间备注法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章):日期:年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件72四、台州市建设工程投标人资格自查表工程台州市建设工程投标人资格自查表台州市建设工程投标人资格自查表台州市建设工程投标人资格自查表台州市建设工程投标人资格自查表序号序号序号序号自查内容自查内容自查内容自查内容招标文件招标文件招标文件招标文件条款号条款号条款号条款号投标要求投标要求投标要求投标要求自查情况自查情况自查情况自查情况1投标人资质条件是否符合1.
4.
1(1)是2是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)1.
4.
3(1)否3是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外1.
4.
3(2)否4是否为本工程的监理人1.
4.
3(3)否5是否为本工程的代建人1.
4.
3(4)否6是否为本工程提供招标代理服务1.
4.
3(5)否7是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人1.
4.
3(6)否8是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股1.
4.
3(7)否9是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作1.
4.
3(8)否10是否被责令停业1.
4.
3(9)否11是否被暂停或取消投标资格1.
4.
3(10)否12是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内1.
4.
3(11)否13是否存在投标人(包括法定代表人)有行贿犯罪记录的(由投标文件提交截止之日上溯3年,行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准)1.
4.
3(12)否14是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形1.
4.
3(13)否15是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销(仅指浙江省省外企业)1.
4.
3(14)否法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章):年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件73五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表工程台州市建设工程投标项台州市建设工程投标项台州市建设工程投标项台州市建设工程投标项目负责人资格自查表目负责人资格自查表目负责人资格自查表目负责人资格自查表序号序号序号序号自查内容自查内容自查内容自查内容招标文件招标文件招标文件招标文件条款号条款号条款号条款号投标要求投标要求投标要求投标要求自查自查自查自查情况情况情况情况1投标项目负责人建造师专业和等级是否符合1.
4.
1(2)是2投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的的的的::::((((1))))无在建无在建无在建无在建;;;;((((2))))同一工程相邻分段发包或分期施工的同一工程相邻分段发包或分期施工的同一工程相邻分段发包或分期施工的同一工程相邻分段发包或分期施工的;;;;((((3))))因非承包方原因致使工程项目停工超过因非承包方原因致使工程项目停工超过因非承包方原因致使工程项目停工超过因非承包方原因致使工程项目停工超过120天天天天((((含含含含),),),),经建设单位同意的经建设单位同意的经建设单位同意的经建设单位同意的((((并须提供经工并须提供经工并须提供经工并须提供经工程所在地建设程所在地建设程所在地建设程所在地建设((((建筑业建筑业建筑业建筑业))))行政主管部门同意停工行政主管部门同意停工行政主管部门同意停工行政主管部门同意停工的书面证明原件的书面证明原件的书面证明原件的书面证明原件););););((((4))))合同约定的工程已完工合同约定的工程已完工合同约定的工程已完工合同约定的工程已完工,,,,承包方向建设承包方向建设承包方向建设承包方向建设单位提交竣工单位提交竣工单位提交竣工单位提交竣工((((交工交工交工交工))))报告时间已超过报告时间已超过报告时间已超过报告时间已超过120天天天天((((含含含含),),),),且经建设单位同意可且经建设单位同意可且经建设单位同意可且经建设单位同意可承接其他项目的承接其他项目的承接其他项目的承接其他项目的((((并并并并须提供经工程所在地建设须提供经工程所在地建设须提供经工程所在地建设须提供经工程所在地建设((((建筑业建筑业建筑业建筑业))))行政主管部行政主管部行政主管部行政主管部门书面证明原件和竣工门书面证明原件和竣工门书面证明原件和竣工门书面证明原件和竣工((((交工交工交工交工))))报告原件报告原件报告原件报告原件).
).
).
).
属上述属上述属上述属上述((((2)、()、()、()、(3)、()、()、()、(4))))情形的情形的情形的情形的,,,,投标人应在投标人应在投标人应在投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招标人标人标人标人.
.
.
.
1.
4.
1(3)应是应是应是应是((((1)、)、)、)、((((2)、()、()、()、(3)、)、)、)、((((4))))之一情之一情之一情之一情形形形形.
.
.
.
自查应填自查应填自查应填自查应填写属何种情写属何种情写属何种情写属何种情形形形形属情形3项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形位受聘或者执业的情形位受聘或者执业的情形位受聘或者执业的情形((((仅指项目负责人不得同仅指项目负责人不得同仅指项目负责人不得同仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员,,,,涉及到其他情形的涉及到其他情形的涉及到其他情形的涉及到其他情形的,,,,投标资格不受影响投标资格不受影响投标资格不受影响投标资格不受影响))))1.
4.
2否4投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格1.
4.
3(10)否5投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的(由投标文件提交截止之日上溯3年,行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准)1.
4.
3(12)否6投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定1.
4.
3(13)是法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章):年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件74六、台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表工程台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表根据本工程投标截止日前两个月,经台州市住房和城乡建设局网站(www.
tzsjs.
gov.
cn)信用评价系统发布的评审结果,我公司及项目负责人的信用评价等级如下:信用评价等级投标人项目负责人法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章):年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件75七、台州市建设工程诚信投标承诺书台州市建设工程诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(工程项目名称)的投标;二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查,并如实填写;四、不存在串通投标行为(包括不存在招标文件第三章"评标办法"第3.
1.
2和第3.
1.
3项规定的情形);五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为;六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为.
如招标人需要调查了解的,本公司负责本次投标的主管人员(分管经营的副总)将积极配合.
主管人员:手机:本公司若有违反本承诺内容的行为本公司若有违反本承诺内容的行为本公司若有违反本承诺内容的行为本公司若有违反本承诺内容的行为,,,,愿意按招标文件规定接受投标担保的处理愿意按招标文件规定接受投标担保的处理愿意按招标文件规定接受投标担保的处理愿意按招标文件规定接受投标担保的处理.
.
.
.
如已中标的如已中标的如已中标的如已中标的,,,,自动放弃中标资格自动放弃中标资格自动放弃中标资格自动放弃中标资格;;;;给招标人造成损失的给招标人造成损失的给招标人造成损失的给招标人造成损失的,,,,依法承担赔偿责依法承担赔偿责依法承担赔偿责依法承担赔偿责任任任任.
.
.
.
法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章):年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件76八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书工程工程工程工程台州市建设工程安全生产任职资格承诺书台州市建设工程安全生产任职资格承诺书台州市建设工程安全生产任职资格承诺书台州市建设工程安全生产任职资格承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:本公司安全生产条件及相关管理人员(包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员)安全生产任职资格符合相关规定.
法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章):年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件77九、法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书(参考样张)本授权委托书声明:我(姓名)系(投标人)的法定代表人,现授权委托我单位(姓名)为我的代理人,以本单位的名义参加(招标人)的(工程名称)的投标.
代理人在该工程招投标活动中的一切事务,我均予以承认.
代理人无转委权,特此委托.
投标人(盖章):法定代表人(盖章):代理人:性别:年龄身份证号码:职务:授权委托日期:年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件78十、法定代表人身份证明法定代表人身份证明(参考样张)投标人名称:单位性质:地址:成立时间:年月日经营期限:姓名:性别:年龄:身份证号码:联系电话:职务:系(投标人名称)的法定代表人.
特此证明.
投标人:(盖单位公章)年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件79十一、投标保证金投标保证缴纳证明资料:以下方式二选一.
1)1)1)1)投标保函投标保函投标保函投标保函((((建议参考十一建议参考十一建议参考十一建议参考十一----1111););););2)2)2)2)电汇单或网银转账单电汇单或网银转账单电汇单或网银转账单电汇单或网银转账单;;;;三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件80十一十一十一十一----1111::::投标保函投标保函投标保函投标保函投标保函投标保函投标保函投标保函((((建议参考建议参考建议参考建议参考))))编号:申请人:地址:受益人:地址:开立人:地址:致:(受益人名称)我方(即"开立人")已获得通知,本保函申请人(即"投标人")已响应贵方于年月日就(以下简称"本工程")发出的招标文件,并已向招标人(即"受益人")提交了投标文件(即"基础交易").
一、我方理解根据招标条件,投标人必须提交一份投标保函(以下简称"本保函"),以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务.
鉴此,应申请人要求,我方在此同意向贵方出具此投标保函,本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元().
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任:(1)投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的;(2)投标人在收到中标通知后,不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同;(3)投标人在与贵方签订合同后,未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保;(4)投标人违反招标文件规定的其他情形.
三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函.
本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的日.
投标有效期延长的,本保函有效期相应顺延,最迟不超过年月日.
三门县健跳镇入城口改造提升工程招标文件81四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内;(2)载明要求支付的金额;(3)载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款;(4)声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形;(5)书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:.
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章.
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保.
贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力.
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效.
七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销,但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方,我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭.
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国.
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效.
开立人:(公章)法定代表人(或授权代表):(签字)地址:邮政编码:电话:传真:开立时间:年月日三门县健跳镇入城口改造提升工程工程招标工程量清单____号编号:招标人:三门县健跳镇人民政府造价咨询人:2021年3月29日封面-1三门县健跳镇入城口改造提升工程工程招标工程量清单招标人:法定代表人或其授权人:编制时间:造价咨询人:复核人:编制人:法定代表人或其授权人:复核时间:三门县健跳镇人民政府(单位盖章)(单位资质专用章)(签字或盖章)(签字或盖章)(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)2021年3月29日年月日扉页-1总说明三门县健跳镇入城口改造提升工程工程名称:第1页1页共分部分项工程量清单与计价表第1页8页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—仿古建筑单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征A、土石方1挖一般土方m3877.
7010101002001基础开挖:1.
土壤类别、地下水位等:施工单位自行考察2.
挖土深度:2.
0m以内2临时弃置m3877.
70101030020011、装载机装土2、临时弃土堆置场地投标人自行解决,弃土运距投标人自行考虑3回填土运回m3469.
450101030020021、装载机装土2、从临时弃土堆置场地运回施工现场4回填方m3469.
450101030010011、密实度要求:2、填方材料品种:压实性较好的素土3、填方来源:符合设计要求的开挖原土B、砖作工程5实心砖墙m378.
33010401003001±0.
00以下,M7.
5干混砌筑砂浆混凝土实心砖6墙面一般抹灰m2392.
6011201001001砖基础墙面15厚1:2水泥砂浆抹底灰7多孔砖墙m3320.
96010401004001±0.
00以上内外墙,M7.
5干混砌筑砂浆页岩多孔砖8城墙砖m347.
1020101001001青砖淌白墙,城砖450x250x100C、石作工程9柱墩m30.
9020201013001木柱下青石圆柱墩,尺寸详见建筑图1310石浮雕件2020207001001屋顶两头山墙处,山花浮雕装饰本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第2页8页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—仿古建筑单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征11阶条石m210.
5602020100100115cm厚青石板细凿面台阶12勒脚m226.
88020201011001二、三层外墙脚周匝15cm厚青石板阶条石台明D、混凝土及钢筋混凝土工程13垫层m330.
32010404001001基础垫层:100厚C15混凝土垫层14满堂基础m3172.
4010501004001整板基础:混凝土C35/P615矩形柱m312.
26020401001001矩形柱断面周长100CM以上,C35/P6混凝土16矩形柱m391.
05020401001002矩形柱断面周长100CM以上,C30混凝土17异形柱m37.
28020401003001构造柱,C25混凝土18异形梁m324.
2020402003001圈梁过梁^C25混凝土19老、仔角梁m36.
79020402007001老、嫩戗梁C30混凝土20有梁板m3259.
23020404003001有梁板C30混凝土21戗翼板m310.
4020404002001戗翼板C30混凝土22直形楼梯m2111.
9010506001001直形楼梯C30混凝土23现浇构件钢筋t1.
226010515001001圆钢HPB30024现浇构件钢筋t25.
462010515001002箍筋盘螺HRB400本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第3页8页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—仿古建筑单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征25现浇构件钢筋t67.
823010515001003螺纹钢HRB40026现浇构件钢筋t5.
166010515001004盘螺HRB40027螺栓t0.
83010516001001螺栓28预埋铁件t0.
83010516002001预埋铁件E、木作工程29圆柱m32.
62020501001001二、三外墙四角立贴Φ350菠萝格木圆木柱,木材经过防腐、烘干处理30圆柱m33.
92020501001002二、三外墙立贴Φ350菠萝格木半圆圆木柱,木材经过防腐、烘干处理31矩形椽m32.
57020505002001檐口下70*70菠萝格木椽子,间距@200,木材经过防腐、烘干处理32矩形飞椽m33.
98020505007001檐口下70*70菠萝格木飞椽,间距@200,木材经过防腐、烘干处理33清水望板m2335.
4020508025001挑檐下20厚菠萝格木望板,木材经过防腐、烘干处理34封檐板m13002050801900120厚菠萝格木封檐板,木材经过防腐、烘干处理35窗塌板m236.
29020509019001窗檐及窗台40厚菠萝格木贴板,木材经过防腐、烘干处理36栏杆封板m249.
44020508026001栏杆下裙板40厚500高贴板螺栓固定,木材经过防腐、烘干处理37柱头科斗拱座36020507002001菠萝格木柱头科斗拱,斗口尺寸12CM,详见建筑图14、15、16、17本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第4页8页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—仿古建筑单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征38角科斗拱座12020507003001菠萝格木角科斗拱,斗口尺寸12CM,详见建筑图14、15、16、1739其他科斗拱座48020507005001菠萝格木人字栱,详见建筑图1340连机m34.
87020403004001斗拱上方菠萝格木方木连机,厚度8CM以上41连机m32.
58020403004002斗拱上方菠萝格木方木连机,厚度8CM以内42花栏杆m57.
6020510002001三层走廊菠萝格木栏杆,尺寸详见建筑图1343硬木扶手、栏杆、栏板m15.
8011503002001二层室内楼梯栏杆,尺寸详见建筑图1044木窗m286.
4020509002001菠萝格木木制格子窗,6厚钢化白色玻璃,详见建筑图13,包括窗框、油漆、五金等所有工作内容45贡式堂门m238.
88020509014001菠萝格木木制格子门,6厚钢化白色玻璃,详见建筑图13,包括门框、油漆、五金等所有工作内容46木质门樘1010801001001800*2100室内成品木门,包括门框、油漆、五金等所有工作内容47木质门樘1010801001002900*2100室内成品木门,包括门框、油漆、五金等所有工作内容F、屋面工程48细石混凝土屋面m2408.
4801110100300130厚细石混凝土49屋面卷材防水m2496.
98010902001001坡屋面4厚SBS砂浆面防水卷材50保温隔热屋面m2268.
8011001001001殿顶屋面,62.
5厚挤塑聚苯板(XPS)(50x1.
25=62.
5)本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第5页8页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—仿古建筑单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征51砂浆找平层m2408.
48011101006001坡屋面30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网(Φ6@200双向)用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预留的Φ钢筋头绑牢52筒瓦屋面m2119.
68020602001001二层雨蓬上,1:1:4水泥白灰砂浆水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20,4#筒瓦(当坡度大于35°(70%)时,每块瓦都需要用12号铜丝与满铺钢丝网绑扎固定)53筒瓦屋面m2298.
8020602001002殿顶屋面,1:1:4水泥白灰砂浆水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20,4#筒瓦(当坡度大于35°(70%)时,每块瓦都需要用12号铜丝与满铺钢丝网绑扎固定)54檐头(口)m64020602009001殿顶屋面,筒瓦花边滴水55檐头(口)m64020602009002二层雨蓬,筒瓦花边滴水56屋面窑制正脊m12020602002001殿顶中心筒瓦正脊,高70CM57垂脊m18020602004001殿顶筒瓦垂脊,高70CM58滚筒戗脊m4.
8020602005001殿顶筒瓦戗脊,高70CM59滚筒戗脊m18020602005002殿顶筒瓦戗脊,高40CM60滚筒戗脊m10.
8020602005003二层雨蓬筒瓦戗脊,高40CM61屋脊头、吞头只2020602011001殿顶两头脊吻,详见建筑图1362窑制吻兽只4020602013001殿顶垂脊头脊吻,详见建筑图本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第6页8页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—仿古建筑单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征63窑制吻兽只4020602013002殿顶戗脊头脊吻,详见建筑图64戗脊捲头只8020602012001戗脊头,详见建筑图65檐角风铃只8000000000001檐角风铃,详见建筑图G、装饰工程1、楼面66石板面m2414.
5802070200600120厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,2CM厚400*200*20芝麻灰花岗岩面层板楼面67石板面m24002070200600220厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,2CM厚400*200*20芝麻黑花岗岩面层板楼面压边68石板面m24.
6020702006003室外楼梯口400*200*30青石荔枝面厚3cm以内69块料楼地面m29.
5011102003001素水泥浆一道(内掺建筑胶),1:3水泥砂浆抹平层,2厚聚合物水泥基防水涂料,20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,防滑亚光砖地面(400x400x15规格)70水泥砂浆楼梯面层m2111.
9011106004001楼梯面层、底、侧面水泥砂浆抹平71石材楼梯面层m284.
9011106001001室外楼梯2CM厚400*200*20芝麻灰花岗岩楼梯面72石材楼梯面层m227011106001002室内楼梯3CM厚青石板楼梯面,踏步刻防滑槽三道73石材踢脚线m228.
8011105002001楼梯道2CM厚中国黑花岗岩踢脚线74台阶m38.
75010507004001室外楼梯口砖砌台阶本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第7页8页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—仿古建筑单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征2、墙柱面75块料墙面m262.
65011204003001卫生间墙面,聚氨酯防水涂料立面~1.
5mm厚,墙砖76柱、梁面一般抹灰m280.
56011202001001室内单独柱面,界面剂处理,砂浆抹灰77墙面一般抹灰m2595.
56011201001002内墙面,素水泥浆一道(内掺建筑胶);30厚无机轻集料保温砂浆I型;5厚聚合物抗裂砂浆78墙面一般抹灰m21356.
76011201001003外墙面,刷聚合物水泥砂浆一道,5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道,刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶),12厚1:2.
5水泥砂浆找平,79石材墙面m290.
52011204001001一层300*900*60芝麻灰花岗岩蘑菇石墙裙80石材墙面m26.
14011204001002一层40厚芝麻灰花岗岩线条81贴墙面m2216.
23020102002001一层外墙及二、三外墙窗下部分600高青砖贴片勒脚,青砖片450*100*4082贴墙面m26.
3020102002002屋顶山墙处40*350博风板板外贴螺栓固定83贴墙面件2020102002003屋顶山墙处成品浮雕装饰84标识牌块2080802013001城门口标识牌,参考建筑图07,具体以建设方要求为准3、天棚85天棚抹灰m2843.
1011301001001界面处理,混凝土面天棚混合砂浆底面^混合砂浆1∶0.
5∶386吊顶天棚m29.
6011302001001卫生间,装配式成品金属板天棚(600*600)U形轻钢龙骨平面本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第8页8页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—仿古建筑单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征87吊顶天棚m2213.
58011302001002车行道上,铝单板天棚吊顶88吊顶天棚m2119.
95011302001003人行道上,挂板天棚J、油漆工程89墙面喷刷涂料m2543.
17011407001001内墙抹灰面批刮腻子(满刮两遍),刷乳胶漆~二遍,封底漆一道90墙面喷刷涂料m2716.
06011407001002外墙抹灰面批刮腻子(满刮两遍),弹性涂料,封底涂料二遍91天棚喷刷涂料m2317.
34011407002001天棚抹灰面批刮腻子(满刮两遍),刷乳胶漆~二遍92木材面油漆m21488.
79020906014001柱梁架桁枋古式大木构件底油一遍、栗壳色耐侯木油漆漆~两遍93栅栏、栏杆油漆m58020906008001三层走廊栏杆底油一遍、栗壳色耐侯木油漆~两遍94木扶手油漆m15.
8020906010001室内楼梯木扶手底油一遍、栗壳色耐侯木油漆~两遍95斗拱油漆m2501.
16020904001001斗栱、戗角等古式零星木构件底油一遍、栗壳色耐侯木油漆~两遍本页小计合计表—07-1施工技术措施项目清单与计价表第1页2页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—仿古建筑单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征模板1基础m215.
72011702001001垫层模板2基础m293.
74011702001002无梁式整板基础模板3现浇混凝土矩形柱m2111.
74021002001001矩形柱模板高度3.
6m以内4现浇混凝土矩形柱m2691.
47021002001002矩形柱模板`高度超过3.
6m且在8m以内5现浇混凝土异形柱m278.
09021002003001构造柱模板6现浇混凝土矩形梁m2674.
81021002008001现浇混凝土矩形梁模板`高度超过3.
6m且在8m以内7现浇混凝土异形梁m2118.
61021002010001圈梁过梁复合木模8现浇混凝土老、仔角梁(老、嫩戗、龙背、大刀木)m212021002014001戗翼角梁模板9现浇混凝土板m2750.
62021002024001现浇混凝土板模板`高度超过3.
6m且在8m以内10现浇混凝土戗翼板m224021002023001戗翼板木模`高度超过3.
6m且在8m以内脚手架11综合脚手架m2122.
53021001001001一层综合脚手架建筑物檐高(m以内)20层~高7.
45(m)12综合脚手架m2229.
95021001001002一层综合脚手架建筑物檐高(m以内)20层~高6.
95(m)13综合脚手架m2122.
54021001001003二层综合脚手架建筑物檐高(m以内)20层~高6.
7(m)本页小计表—08-1施工技术措施项目清单与计价表第2页2页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—仿古建筑单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征14综合脚手架m2122.
54021001001004三层综合脚手架建筑物檐高(m以内)20层~高(m)6以内15室内抹灰脚手架m2112021001010001一层砌筑装饰脚手架~高7.
3(m)16室内抹灰脚手架m2199.
25021001010002一层砌筑装饰脚手架~高6.
8(m)17室内抹灰脚手架m2111.
59021001010003二层砌筑装饰脚手架~高6.
6(m)18室内抹灰脚手架m2111.
59021001010004三层砌筑装饰脚手架~高4(m)19砌筑用里脚手架m2240021001003001小青砖围墙砌筑用里脚手架垂直运输20殿、堂、厅m2597.
56021003001001垂直运输,檐高17.
97米机械进出场费21大型机械设备进出场及安拆台次1021005001001机械进出场费本页小计合计表—08-1其他项目清单与计价汇总表第1页1页共单位工程:仿古建筑序号项目名称金额(元)计量单位备注01暂列金额元01.
1标化工地增加费元01.
2优质工程增加费元明细详见表-11-1(表-11-1-1)01.
3其他暂列金额元02暂估价元—2.
1材料(设备)暂估价明细详见表-11-202.
2专业工程(专项技术措施)暂估价元明细详见表-11-303计日工明细详见表-11-404总承包服务费明细详见表-11-5合计—表-11仿古建筑暂列金额明细表单位工程:第1页1页共序号项目名称单位暂定金额(元)备注计算公式1标化工地增加费项(定额人工费+定额机械费)*费率2优质工程增加费项(税前工程造价-2)*费率3其他暂列金额项合计注:暂列金额根据需要列.
表-11-1仿古建筑材料(工程设备)暂估单价表单位工程:第1页1页共序号材料名称、规格、型号计量单位暂估单价(元)备注表-11-2仿古建筑专业工程(专项技术措施)暂估价表单位工程:第1页1页共序号工程名称工程内容暂估金额(元)备注合计—表-11-3计日工表仿古建筑单位工程:第1页1页共编号项目名称单位暂定数量综合单价(元)合价(元)一人工人工小计二材料材料小计三施工机械施工机械小计总计表-11-4总承包服务费计价表仿古建筑单位工程:第1页1页共序号项目名称费率(%)服务内容金额(元)项目价值(元)1发包人单独发包专业工程2发包人提供材料(设备)合计表-11-5分部分项工程量清单与计价表第1页6页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—建筑安装单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征电气1配电箱台10304040170011、电表箱AD1-JL落地安装;2、电表箱砖基础尺寸:800*300*300,具体做法详见景观照亮电气图系统;2配电箱台1030404017002配电箱AD1挂墙安装距地1.
5m3配电箱台1030404017003配电箱ALL02嵌墙暗装距地1.
5m4配电箱台1030404017004泛光配电箱ALL-FG嵌墙暗装距地1.
5m5配电箱台1030404017005应急配电箱ATE01嵌墙暗装距地1.
5m6配管m55.
05030411001001DN100镀锌钢管砖、混凝土结构暗配7配管m20.
65030411001002DN65镀锌钢管砖、混凝土结构暗配8配管m31.
4030411001003DN32镀锌钢管砖、混凝土结构暗配9配管m85.
7030411001004JDG20砖、混凝土结构暗配10配管m171030411001005PC20砖、混凝土结构暗配11配线m797.
7030411004001管内穿线BV2.
512配线m1.
5030411004002管内穿线ZRN-BV2.
513配线m174.
6030411004003管内穿线WDZN-BYJ-414电力电缆m22.
65030408001001YJV-4X35+E16管道敷设本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第2页6页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—建筑安装单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征15电力电缆m28.
9030408001002YJV-4X6+1*6管道敷设16电力电缆头个2030408006001户内干包式电力电缆头YJV-4X35+E1617电力电缆头个4030408006002户内干包式电力电缆头YJV-4X6+1*618套管个3031002003001穿墙刚性防水套管制作安装DN10019插座个7030404035001安全型两孔加三孔插座10A20插座个1030404035002防水安全型两孔加三孔插座10A21普通灯具套1203041200100128WLED节能灯22普通灯具套203041200100228WLED防水节能灯23照明开关个3030404034001单联单控24照明开关个2030404034002双联单控25照明开关个2030404034003单联双控26装饰灯套5030412004001低压应急LED吸顶灯27装饰灯套4030412004002安全出口灯吸壁安装28装饰灯套1030412004003疏散指示灯吸壁安装29接线盒个240304110060011、名称:接线盒2、规格:86型本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第3页6页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—建筑安装单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征30接线盒个150304110060021、名称:开关盒、插座盒2、规格:86型31接地母线m8.
31030409002001户内接地母线:40*4镀锌扁钢32避雷网m206.
503040900500112热镀锌圆钢避雷网支架敷设33均压环m125.
70304090040011、柱主筋与圈梁钢筋焊接;2、均均压环利用圈梁内两根16以上主筋通长焊接、绑扎形成34等电位端子箱、测试板台1030409008001总等电位箱MEB35等电位端子箱、测试板台1030409008002分等电位箱LEB36避雷引下线m208030409003001利用柱中主筋做防雷引下线,要求柱内主筋不少于两根(≥16)或不少于四根(≥12,<16)37接地装置系统2030414011001接地网调试38送配电装置系统系统10304140020011、电压等级(kV):1kV以下交流39回填方m310.
35040103001001人工原土回填,松填土40挖沟槽土方m310.
350401010020011、人工挖三类土;2、挖土深度:1.
5m以内41砌筑井座1040504001001电缆井800*800*900,具体做法详见景观照亮电气图系统给排水本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第4页6页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—建筑安装单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征42复合管m19.
40310010070011、安装部位:室内2、介质:给水3、材质、规格:钢塑复合管DN254、连接形式:螺纹连接5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗43复合管m10.
280310010070021、安装部位:室内2、介质:给水3、材质、规格:钢塑复合管DN204、连接形式:螺纹连接5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗44复合管m37.
520310010070031、安装部位:室内2、介质:给水3、材质、规格:钢塑复合管DN154、连接形式:螺纹连接5、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗45螺纹阀门个10310030010011、阀门类型:自动排气阀2、阀门材质:碳钢3、规格、压力等级:DN154、焊接方法:螺纹连接46螺纹阀门个10310030010021、阀门类型:截止阀2、阀门材质:碳钢3、规格、压力等级:DN254、焊接方法:螺纹连接47水表组10310030130011、安装部位(室内外):室内2、型号、规格:DN253、连接形式:螺纹连接4、配置:含一只螺纹闸阀本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第5页6页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—建筑安装单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征48螺纹阀门个10310030010031、阀门类型:止回阀2、阀门材质:碳钢3、规格、压力等级:DN254、焊接方法:螺纹连接49套管个1031002003002穿外墙采用一般穿墙套管DN5050套管个1031002003003穿楼板采用一般穿墙套管DN5051灭火器具4030901013001手提式灭火器MF/ABC3手提式灭火器宜设置在灭火器箱内52卫生间给水管道暗敷人工补差间2000000000002卫生间(内周长在12m以下)暗敷管道,每间补贴1.
0工日53塑料管m19.
90310010060011、安装部位:室内2、介质:排水3、材质、规格:UPVCDN1004、连接形式:粘接54塑料管m6.
50310010060021、安装部位:室内2、介质:排水3、材质、规格:UPVCDN754、连接形式:粘接55塑料管m40310010060031、安装部位:室内2、介质:排水3、材质、规格:UPVCDN504、连接形式:粘接56洗脸盆组20310040030011、洗脸盆材质:陶瓷2、规格、类型:台下式3、组装形式:冷水4、名称、数量:立式水嘴DN1557其他成品卫生器具组1031004008001成品搪瓷拖把池带不锈钢长颈水嘴DN1558大便器组2031004006001蹲式大便器(搪瓷)脚踏开关本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第6页6页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—建筑安装单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征59小便器组1031004007001感应式小便斗壁挂60给、排水附(配)件组1031004014001不锈钢地漏DN5061套管个1031002003004穿外墙采用一般穿墙套管DN15062套管个2031002003005穿楼板采用一般穿墙套管DN15063套管个6031002003006穿楼板采用一般穿墙套管DN10064塑料管m38.
80310010060041、安装部位:室内2、介质:雨水3、材质、规格:UPVCDN1004、连接形式:粘接本页小计合计表—07-1施工技术措施项目清单与计价表第1页1页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—建筑安装单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征12345678910111213本页小计合计表—08-1其他项目清单与计价汇总表第1页1页共单位工程:建筑安装序号项目名称金额(元)计量单位备注01暂列金额元01.
1标化工地增加费元01.
2优质工程增加费元明细详见表-11-1(表-11-1-1)01.
3其他暂列金额元02暂估价元—2.
1材料(设备)暂估价明细详见表-11-202.
2专业工程(专项技术措施)暂估价元明细详见表-11-303计日工明细详见表-11-404总承包服务费明细详见表-11-5合计—表-11建筑安装暂列金额明细表单位工程:第1页1页共序号项目名称单位暂定金额(元)备注计算公式1标化工地增加费项(定额人工费+定额机械费)*费率2优质工程增加费项(税前工程造价-2)*费率3其他暂列金额项合计注:暂列金额根据需要列.
表-11-1建筑安装材料(工程设备)暂估单价表单位工程:第1页1页共序号材料名称、规格、型号计量单位暂估单价(元)备注表-11-2建筑安装专业工程(专项技术措施)暂估价表单位工程:第1页1页共序号工程名称工程内容暂估金额(元)备注合计—表-11-3计日工表建筑安装单位工程:第1页1页共编号项目名称单位暂定数量综合单价(元)合价(元)一人工人工小计二材料材料小计三施工机械施工机械小计总计表-11-4总承包服务费计价表建筑安装单位工程:第1页1页共序号项目名称费率(%)服务内容金额(元)项目价值(元)1发包人单独发包专业工程2发包人提供材料(设备)合计表-11-5分部分项工程量清单与计价表第1页1页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—景观电气单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征1配电箱台1030404017006配电箱AL1悬挂式2配管m497.
20304110010061、名称:刚性阻燃管2、材质:PE3、规格:DN254、配置形式:砖、混凝土结构暗配3电力电缆m501.
6030408001003YJV3*4铜芯电力电缆,管内敷设4电力电缆头个30030408006003户内干包式电力电缆头制作、安装YJV3*45装饰灯m376030412004004LED灯带单功率6W6装饰灯套156030412004005LED投光灯5W7一般路灯套80304120070011、LED地埋灯3W;2、地埋灯基础:450*450*150碎石基础,具体做法详见景观照亮电气系统图8一般路灯套32030412007002地埋投光灯7W9挖沟槽土方m316.
960401010020021、人工挖三类土;2、挖土深度:1.
5m以内10回填方m316.
96040103001002底部250mm厚砂垫层,上部原土回填11接线盒个1960304110060031、名称:接线盒2、规格:86型12送配电装置系统系统10304140020021kV以下交流供电本页小计合计表—07-1施工技术措施项目清单与计价表第1页1页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—景观电气单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征12345678910111213本页小计合计表—08-1其他项目清单与计价汇总表第1页1页共单位工程:景观电气序号项目名称金额(元)计量单位备注01暂列金额元01.
1标化工地增加费元01.
2优质工程增加费元明细详见表-11-1(表-11-1-1)01.
3其他暂列金额元02暂估价元—2.
1材料(设备)暂估价明细详见表-11-202.
2专业工程(专项技术措施)暂估价元明细详见表-11-303计日工明细详见表-11-404总承包服务费明细详见表-11-5合计—表-11景观电气暂列金额明细表单位工程:第1页1页共序号项目名称单位暂定金额(元)备注计算公式1标化工地增加费项(定额人工费+定额机械费)*费率2优质工程增加费项(税前工程造价-2)*费率3其他暂列金额项合计注:暂列金额根据需要列.
表-11-1景观电气材料(工程设备)暂估单价表单位工程:第1页1页共序号材料名称、规格、型号计量单位暂估单价(元)备注表-11-2景观电气专业工程(专项技术措施)暂估价表单位工程:第1页1页共序号工程名称工程内容暂估金额(元)备注合计—表-11-3计日工表景观电气单位工程:第1页1页共编号项目名称单位暂定数量综合单价(元)合价(元)一人工人工小计二材料材料小计三施工机械施工机械小计总计表-11-4总承包服务费计价表景观电气单位工程:第1页1页共序号项目名称费率(%)服务内容金额(元)项目价值(元)1发包人单独发包专业工程2发包人提供材料(设备)合计表-11-5分部分项工程量清单与计价表第1页3页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—室外景墙单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征土石方工程1挖沟槽土方m349.
5010101002002围墙基础开挖:1.
土壤类别:施工方自行考虑2.
挖土深度:2.
0m以内2回填方m334.
8010103001002原土就地回填夯实3余方弃置m39.
48010103002003余土装车并外运1、废弃料品种:余方2、运距:承包人自行考虑4砖砌体拆除m328.
801160100100130米长老围墙拆除,包括凿挖运新建景墙基础5垫层m33.
15040305001001100厚碎石垫层6垫层m33.
15040305001002100厚C20混凝土垫层7混凝土基础m34.
8040303002001C30钢筋混凝土条形基础8实心砖墙m33.
6010401003002MU10混凝土实心砖墙,M7.
5水泥砂浆砌筑9防潮层m27.
2031208007001基础墙下-0.
1处,20厚1:2水泥砂浆10现浇构件钢筋t0.
071010515001005箍筋盘螺HRB40011现浇构件钢筋t0.
372010515001006螺纹钢HRB400新建景墙上部本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第2页3页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—室外景墙单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征12实心砖墙m315.
48010401003003MU10烧结多孔砖墙,M7.
5水泥砂浆砌筑13景墙压顶m34.
25040303016001C25钢筋混凝土压顶14过梁m30.
23010503005001C30钢筋混凝土过梁15矩形柱m30.
52020401001003矩形柱断面周长100CM以上,C30混凝土16现浇构件钢筋t0.
093010515001007箍筋盘螺HRB40017现浇构件钢筋t0.
304010515001008螺纹钢HRB40018墙面一般抹灰m2171.
60112010010041.
6厚1:2.
5水泥砂浆光面2.
12厚1:3水泥砂浆打底19墙面喷刷涂料m2129.
60114070010031.
挂腻子两遍2.
外墙涂料弹性涂料20贴墙面m236020102002004100厚青砖贴片21围墙瓦顶m30.
5020602007001粘土筒瓦围墙瓦顶双落水宽~85cm22博脊m30.
5Z020602017001青黑色屋脊筒瓦23砖细屋脊头只2020110025001青黑色封脊花头24石窗m25.
76020204006001720*1000,预制混凝土花饰,外刷青灰色涂料,包括窗框25抹灰线条油漆m61011406002001抹灰线条增加费170景墙改造本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第3页3页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—室外景墙单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征26砖砌体拆除m318.
87011601001002170米长老围墙拆除窗洞和压顶,包括凿挖运27景墙压顶m324.
07040303016002C25钢筋混凝土压顶28现浇构件钢筋t0.
189010515001009箍筋盘螺HRB40029现浇构件钢筋t0.
26010515001010螺纹钢HRB40030墙面一般抹灰m2972.
40112010010051.
6厚1:2.
5水泥砂浆光面2.
12厚1:3水泥砂浆打底31墙面喷刷涂料m2734.
40114070010041.
挂腻子两遍2.
外墙涂料弹性涂料32贴墙面m2204020102002005100厚青砖贴片33围墙瓦顶m170.
5020602007002粘土筒瓦围墙瓦顶双落水宽~85cm34博脊m170.
5Z020602017002青黑色屋脊筒瓦35砖细屋脊头只2020110025002青黑色封脊花头36石窗m230.
96020204006002720*1000,预制混凝土花饰,外刷青灰色涂料,包括窗框37抹灰线条油漆m341011406002002抹灰线条增加费本页小计合计表—07-1施工技术措施项目清单与计价表第1页1页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—室外景墙单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征[请输入分部名称,电子评标勿删]1垫层模板m26041102001001景墙基础混凝土垫层模板2基础模板m218041102002001景墙带形基础模板3现浇混凝土矩形柱m22.
88021002001003景墙矩形柱模板高度3.
6m以内4现浇混凝土异形梁m23.
84021002010002景墙过梁复合木模5压顶模板m2196.
98041102018001景墙压顶模板6里脚手架m21085.
4011701003001景墙脚手架本页小计合计表—08-1其他项目清单与计价汇总表第1页1页共单位工程:室外景墙序号项目名称金额(元)计量单位备注01暂列金额元01.
1标化工地增加费元01.
2优质工程增加费元明细详见表-11-1(表-11-1-1)01.
3其他暂列金额元02暂估价元—2.
1材料(设备)暂估价明细详见表-11-202.
2专业工程(专项技术措施)暂估价元明细详见表-11-303计日工明细详见表-11-404总承包服务费明细详见表-11-5合计—表-11室外景墙暂列金额明细表单位工程:第1页1页共序号项目名称单位暂定金额(元)备注计算公式1标化工地增加费项(定额人工费+定额机械费)*费率2优质工程增加费项(税前工程造价-2)*费率3其他暂列金额项合计注:暂列金额根据需要列.
表-11-1室外景墙材料(工程设备)暂估单价表单位工程:第1页1页共序号材料名称、规格、型号计量单位暂估单价(元)备注表-11-2室外景墙专业工程(专项技术措施)暂估价表单位工程:第1页1页共序号工程名称工程内容暂估金额(元)备注合计—表-11-3计日工表室外景墙单位工程:第1页1页共编号项目名称单位暂定数量综合单价(元)合价(元)一人工人工小计二材料材料小计三施工机械施工机械小计总计表-11-4总承包服务费计价表室外景墙单位工程:第1页1页共序号项目名称费率(%)服务内容金额(元)项目价值(元)1发包人单独发包专业工程2发包人提供材料(设备)合计表-11-5分部分项工程量清单与计价表第1页2页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—室外道路单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征K、道路恢复1车行道路面拆除m2236.
60410010010011、根据设计图纸结合现场实际情况自行考虑2路床(槽)整形m2236.
60402020010011、车行道2、路床碾压检验3山皮石m2236.
60402020130011、车行道2、30cm厚塘渣垫层4水泥稳定碎(砾)石m2236.
60402020150011、车行道2、25cm厚5%水泥稳定级配碎石5封层m2236.
60402030040011、车行道2、乳化沥青稀浆下封层6透层、粘层m2236.
60402030030011、车行道2、10厚乳化沥青透层(0.
9升/平米)7沥青混凝土m2236.
60402030060011、车行道2、50mm厚粗粒式沥青混凝土(AC-20C)8透层、粘层m2236.
60402030030021、车行道2、乳化沥青粘层油(0.
4升/平米)9沥青混凝土m2236.
60402030060021、车行道2、30mm厚中(细)粒式沥青混凝土(AC-13C)10人行道铺装拆除m21500410010020011、根据设计图纸结合现场实际情况自行考虑11人行道整形碾压m2305.
170402040010011、人行道2、整形碾压12人行道块料铺设m2288.
770402040020011、人行道2、200厚碎石垫层3、150厚C25砼垫层4、60厚彩色面层荷兰砖本页小计表—07-1分部分项工程量清单与计价表第2页2页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—室外道路单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征13人行道块料铺设m216.
40402040020021、人行道2、200厚碎石垫层3、150厚C25砼垫层4、60厚彩色面层盲道砖14侧石拆除及修复m97.
390410010050011、根据设计图纸结合现场实际情况自行考虑15安砌侧(平、缘)石m97.
390402040040011、250厚花岗岩侧石,外侧边缘倒角(利用老侧石)2、20厚1:2.
5水泥砂浆本页小计合计表—07-1施工技术措施项目清单与计价表第1页1页共三门县健跳镇入城口改造提升工程—室外道路单位工程(专业):序号项目编码项目名称计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)人工费机械费备注项目特征[请输入分部名称,电子评标勿删]本页小计合计表—08-1其他项目清单与计价汇总表第1页1页共单位工程:室外道路序号项目名称金额(元)计量单位备注01暂列金额元01.
1标化工地增加费元01.
2优质工程增加费元明细详见表-11-1(表-11-1-1)01.
3其他暂列金额元02暂估价元—2.
1材料(设备)暂估价明细详见表-11-202.
2专业工程(专项技术措施)暂估价元明细详见表-11-303计日工明细详见表-11-404总承包服务费明细详见表-11-5合计—表-11室外道路暂列金额明细表单位工程:第1页1页共序号项目名称单位暂定金额(元)备注计算公式1标化工地增加费项(定额人工费+定额机械费)*费率2优质工程增加费项(税前工程造价-2)*费率3其他暂列金额项合计注:暂列金额根据需要列.
表-11-1室外道路材料(工程设备)暂估单价表单位工程:第1页1页共序号材料名称、规格、型号计量单位暂估单价(元)备注表-11-2室外道路专业工程(专项技术措施)暂估价表单位工程:第1页1页共序号工程名称工程内容暂估金额(元)备注合计—表-11-3计日工表室外道路单位工程:第1页1页共编号项目名称单位暂定数量综合单价(元)合价(元)一人工人工小计二材料材料小计三施工机械施工机械小计总计表-11-4总承包服务费计价表室外道路单位工程:第1页1页共序号项目名称费率(%)服务内容金额(元)项目价值(元)1发包人单独发包专业工程2发包人提供材料(设备)合计表-11-5