佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)

0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--1--温馨提示(本提示内容非磋商文件的组成部分,仅为善意提醒.
如有不一致,以磋商文件为准)一、如无另行说明,竞争性磋商响应文件递交时间为竞争性磋商响应文件递交截止时间之前30分钟内.
二、为避免因迟到而失去报价/报价资格,请适当提前到达.
三、报价/响应供应商请注意区分报价保证金及中标/中标服务费收款帐号的区别,务必将保证金按磋商文件的要求存入指定的保证金专用账户,中标/中标服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户.
切勿将款项转错账户,以免影响保证金退还的速度.
四、报价/磋商保证金必须于竞争性磋商响应文件递交截止时间前到达指定账户.
由于转账当天不一定能够达账,为避免因磋商保证金未达账而导致报价被拒绝,建议至少提前2个工作日转账.
五、竞争性磋商响应文件应按顺序编制页码.
六、请仔细检查竞争性磋商响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签名、签署日期.
七、请正确填写《报价一览表》.
多子包项目请仔细检查子包号,子包号与子包名称必须对应.
八、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的,须提交相应的许可证复印件.
九、如投标/响应供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的,须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件.
十、以联合体形式报价/报价的,请提交《联合体共同报价协议书》.
十一、投标/响应供应商为中型、小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的,请提交相关证明文件.
十二、为了提高政府采购效率,节约社会交易成本与时间,本公司希望购买了磋商文件而决定不参加本次报价的响应供应商,在竞争性磋商响应文件递交截止时间的3日前,按《报价/磋商邀请函》中的联系方式,以书面形式告知招标代理机构.
对您的支持与配合,谨此致谢.
十三、响应供应商如需对项目提出询问或质疑,应按磋商文件中的询问函和质疑函的格式提交.
十四、因场地有限,本单位无法提供停车位,不便之处敬请谅解.
如有需要,请到周边的停车场停车.
十五、根据广东省财政厅政府采购监管处的《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》,凡参加政府采购活动的供应商应在广东省政府采购网(http://www.
gdgpo.
gov.
cn)进行注册登记,请参与本项目的各供应商积极配合.
注册过程中如有任何疑问,可咨询广东省政府采购网技术部,电话:020-83188500/83188580.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--2--目录第一部分磋商邀请函第二部分采购项目内容第三部分磋商须知第四部分合同书格式第五部分竞争性磋商响应文件格式佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--3--第一部分磋商邀请函广东广水工程造价咨询有限公司(以下简称"招标代理机构")受佛山市公安局三水分局乐平派出所(以下简称"采购人")的委托,对佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)进行竞争性磋商采购,欢迎符合资格条件的供应商参加.
一、采购项目编号:0757-1901FSGSCG二、采购项目名称:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)三、采购总预算:人民币2,479,294.
46元四、采购数量:1项五、项目内容及需求:采购内容完工期最高限价佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)自合同签订起90个日历天折扣率≤100%1、详细施工要求详见磋商文件中的"采购项目内容".
2、本项目属于政府采购项目.
六、供应商资格:1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件.
2、供应商具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级(或以上)资质或输变电工程专业承包三级(或以上)资质.
3、供应商具有有效的承装类《承装(修、试)电力设施许可证》五级以上(含五级)资格.
4、供应商具有有效的《安全生产许可证》;5、供应商应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得诚信编号,诚信评价体系管理平台状态显示为"正常"并最新年度考评结论为C或以上的.
(提供佛山市建筑诚信评价体系管理平台http://218.
13.
12.
85/cxpt/网络打印件或网页截图);广东省以外的供应商,佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--4--须提供在广东建设信息网(网址:www.
gdcic.
net)"进粤企业和人员诚信信息登记平台"专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件;6、供应商未被列入"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)"记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为"记录名单;不处于中国政府采购网(www.
ccgp.
gov.
cn)"政府采购严重违法失信行为信息记录"中的禁止参加政府采购活动期间.
(以采购代理机构于报价截止日当天在"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)及中国政府采购网(www.
ccgp.
gov.
cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料).
对于列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝其参与政府采购活动,同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档.
(处罚期限届满的除外)7、已登记报名并获取本项目磋商文件.
8、本项目不接受联合体磋商.
9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)报价.
10、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目报价.
七、获取磋商文件的方法:1、获取响应文件的时间:2019年3月26日~2019年4月1日每天8:30~17:30(北京时间,法定节假日除外)2、获取响应文件地点:广东广水工程造价咨询有限公司(佛山市三水区西南街道广海大道中56号二座3号楼303(佛山分公司))3、获取响应文件联系人:邵小姐0757-877012884、响应文件工本费:人民币300.
00元/套,文件一经售出,概不退还.
5、获取响应文件方式:现场报名购买.
6、本公司只接受通过以上方式正式获取响应文件的供应商报名及投标.
报名需提供报名资料一式两份,包括:(1)企业营业执照或事业单位法人证书复印件;(如营业执照未能反映其经营范围的,须提供国家企业信用信息公示系统http://www.
gsxt.
gov.
cn/的网页查询经营范围的打印件佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--5--加盖供应商公章.
)(2)具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级(或以上)资质或输变电工程专业承包三级(或以上)资质复印件;(3)具有有效的《安全生产许可证》复印件;(4)供应商应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得诚信编号,诚信评价体系管理平台状态显示为"正常"并最新年度考评结论为C或以上的.
(提供佛山市建筑诚信评价体系管理平台http://218.
13.
12.
85/cxpt/网络打印件或网页截图);广东省以外的供应商,须提供在广东建设信息网(网址:www.
gdcic.
net)"进粤企业和人员诚信信息登记平台"专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件;(5)供应商提供在发售期内"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)、中国政府采购网(www.
ccgp.
gov.
cn)的查询结果截图并加盖公章;供应商应对网页查询结果截图的真实性负责;(6)法定代表人证明书;(如为非法定代表人报名的,须提供法定代表人证明书和供应商授权委托书);(7)法定代表人第二代有效身份证复印件;(如为非法定代表人报名的,还须提供供应商授权代表的第二代有效身份证复印件);(8)供应商联系人姓名、联系电话号码、传真号码、电子邮箱.
备注:上述报名资料一式两份,统一用A4纸复印装订(装订成一册方为有效),每页加盖公司公章.
采购代理机构对供应商提交的报名资料核对,不代表其投标资格的确认.
供应商的响应资格最终以磋商小组根据其响应文件中提交的相关资料作出的评审结论为准.
八、响应文件递交截止时间:2019年4月10日上午10:00(9:30开始受理响应文件)九、响应文件递交地点:佛山市三水区乐平镇公共资源交易中心指定开标室(佛山市三水区乐平镇府前路行政服务中心2楼201开标室)十、磋商时间:2019年4月10日上午10:00十一、磋商地点:佛山市三水区乐平镇府前路行政服务中心2楼201开标室十二、本项目相关公告在以下媒体发布:广东省政府采购网(http://www.
gdgpo.
gov.
cn/)、佛山市公共资源交易网(http://www.
fsggzy.
cn)、三水区政府网站"三水区乐平镇"工作机构专栏(http://www.
ss.
gov.
cn/gzjg/ssqlpz/jgzn/).
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--6--相关公告在公布之日即视为有效送达,不再另行通知.
响应供应商认为磋商文件的内容损害其权益的,可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形(质疑函的格式应严格按照国家相关法律法规规定的格式要求并附相关证明材料,加盖单位公章现场提交,其他提交形式无效,不符合要求的质疑函将被不予受理.
)向采购人或者我司提出质疑,响应供应商对磋商文件提出质疑的,应当按照国家有关规定附送有关证明材料.
本项目不举行集中答疑会,若有疑问,请以书面或传真(0757-87701288)的形式通知招标代理机构.
十三、本公告期限(3个工作日)自2019年3月26日至2019年3月28日止.
十四、联系事项:采购代理机构联系人:邓先生、邵小姐采购人联系人:郭先生电话:0757-87701288电话:0757-87653151传真:0757-88310666传真:0757-87653151联系地址:佛山市三水区西南街道广海大道中56联系地址:佛山市三水区乐平镇府前号2座3号楼303路9号邮编:528100邮编:528137广东广水工程造价咨询有限公司2019年3月佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--7--第二部分采购项目内容一、供应商资格1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件.
2、供应商具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级(或以上)资质或输变电工程专业承包三级(或以上)资质.
3、供应商具有有效的承装类《承装(修、试)电力设施许可证》五级以上(含五级)资格.
4、供应商具有有效的《安全生产许可证》;5、供应商应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得诚信编号,诚信评价体系管理平台状态显示为"正常"并最新年度考评结论为C或以上的.
(提供佛山市建筑诚信评价体系管理平台http://218.
13.
12.
85/cxpt/网络打印件或网页截图);广东省以外的供应商,须提供在广东建设信息网(网址:www.
gdcic.
net)"进粤企业和人员诚信信息登记平台"专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件;6、供应商未被列入"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)"记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为"记录名单;不处于中国政府采购网(www.
ccgp.
gov.
cn)"政府采购严重违法失信行为信息记录"中的禁止参加政府采购活动期间.
(以采购代理机构于报价截止日当天在"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)及中国政府采购网(www.
ccgp.
gov.
cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料);7、已登记报名并获取本项目磋商文件.
8、本项目不接受联合体磋商.
9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)报价.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--8--10、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目报价.
二、采购项目内容及要求2.
1项目概况(1)项目名称:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)(2)采购方式:竞争性磋商(3)建设规模(采购范围):电表箱安装、电气配管等,详见采购项目内容及工程量清单.
(4)建设地点:佛山市三水区乐平镇辖区内共1028个地点(包含视频监控点965个,微卡口点9个和人脸识别系统点54个).
(5)工期:工程施工合同签订之日起90天内完成项目实施的各项工作,并通过竣工验收交付使用.
(6)项目建设内容:为低压取电点至安装视频监控点之间的电气部分.
2.
2人员配置要求(1)对拟派项目负责人的资格要求:须具备注册于供应商本单位的机电工程专业二级(或以上级)注册建造师执业资格证书或机电工程专业二级(或以上级)临时注册建造师执业资格证书(在外省注册的建造师必须是机电工程专业一级注册建造师或机电工程专业一级临时注册建造师,在广东省内注册的二级建造师可提供"取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台"的个人详细信息网页打印件),并持有有效的《安全生产考核合格证(B证)》(广东省内供应商可提供"广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统"的证书查询信息网页打印件);(2)拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人一职;(初次报价响应文件内须提交承诺书原件).
需提供近半年(扣除发布采购公告当月往前顺推6个月,即2018年9月至2019年2月)为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料;(3)拟派专职安全人员2名,须具有《安全生产考核合格证(C证)》(广东省内供应商可提供"广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统"的证书查询信息网页打印件),且为供应商在职人员;需提供供应商近半年(扣除发布采购公告当月往前顺推6个月,即2018年9月至2019年2月)为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料;注:对采购项目中出现带""标注项为不可负偏离的重要响应内容,须完全实质性响应,若出现负偏离时将作无效投标处理.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--9--2.
3工程质量标准:(1)工程验收必须由采购人及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定,必须达到合格的质量标准.
若未能达到该标准,则不予以工程验收,并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整;(2)货物的验收,依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合采购文件和响应承诺中发包人认可的合理最佳配备及各项要求;③设备来源国官方标准.
上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准.
必须由采购人及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定,必须达到合格的质量标准.
若未能达到该标准,则不予以工程验收,并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整.
三、报价要求3.
1承包方式:本工程以固定综合单价,可调合同总价承包.
按照工程量清单、图纸内容,要求包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包绿色施工、包工程保险、包检测、包劳保、包验收、包保修、包规费、包管理费、包利润、包税金等的承包方式.
包组织项目整体竣工验收(含资料汇总、整理、政府申报)等,并取得相关部门认可的验收合格证明文件.
根据成交供应商的成交折扣率乘以采购人审定预算的综合单价为最终结算的综合单价,工程量按实结算.
3.
2预算金额本项目磋商总预算为$2,479,294.
46元.
包括安全文明施工费$209,978.
59元(其中按系数计算的费用为$170,023.
15元,施工扬尘污染防治费为$29,754.
05元,用工实名管理费为$10,201.
39元).
本项目绿色施工措施费总金额$4,009.
62元.
以上安全文明施工费和绿色施工措施费均为磋商文件固定金额,不列入磋商竞争范围(不得下浮),并计入响应报价总价中,结算时以上费用不作任何调整.
3.
3报价要求(1)本项目要求响应供应商以折扣率形式进行报价,投标价(即合同签约价)=(采购总预算价-安全文明施工费-绿色施工措施费)*成交折扣率%+安全文明施工费+绿色施工措施费(最高报价折扣率≤100%),报价(折扣率报价)中不得缺漏磋商文件所要求的内容,否则,被视为包含在报价(折扣率报价)中.
所报的价格已包括本项目实施过程中相关的所有成本、费用和合理利润.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--10--(2)工程质量要求:须达到合格或以上验收质量等级标准.
严格按甲方提供的施工图进行施工,按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工.
必须由招标人及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定,必须达到合格的质量标准.
若未能达到该标准,则不予以工程验收,并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整.
上述相关费用已包含在磋商价中.
(3)安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定.
(4)响应供应商必须签署针对本项目的《按时支付工人工资承诺书》.
四、工程量清单分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)-安装部分序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量1030404017001电表箱安装1.
接线箱明装接线箱半周长(mm以内)7002.
仪表、电器、小母线安装测量表计台9342030411004001配线1.
街码配线导线截面(mm2以内)102.
绝缘导线BLVV-10m605573030408001001电力电缆1.
铜芯电力电缆敷设电缆(截面mm2以下)352.
电力YJV-0.
6/1kV-1*10m14154030411001001电气配管Φ25PE管1.
刚性阻燃管砖、混凝土结构明配公称直径(25mm以内)2.
PE管Φ25m50005030410001001二线转角兼终端沿墙垂直布线街码安装1.
双梗镀锌街码2位街码2.
低压轴式绝缘子EX-1套3356030410001003二线直线沿墙垂直布线街码安装1.
双梗镀锌街码2位街码2.
低压轴式绝缘子EX-1套367030410001002电杆街码二线直线安装1.
双梗镀锌街码2位街码2.
低压轴式绝缘子EX-1套80佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--11--8030410001004低压两线转角或终端电杆安装1.
双梗镀锌街码2位街码2.
低压轴式绝缘子EX-1套6529031103005001电杆拉线1.
名称:普通拉线处510030410001006电杆组立8米1.
施工定位单杆2.
10kV以下架空配电线路基础工程底盘3.
10kV以下架空配电线路杆塔组立单杆混凝土杆(m以内)94.
混凝土杆8米5.
电杆基坑开挖,回填根3411030410001005电杆组立7米1.
施工定位单杆2.
10kV以下架空配电线路基础工程底盘3.
10kV以下架空配电线路杆塔组立单杆混凝土杆(m以内)94.
混凝土杆8米5.
电杆基坑开挖,回填根456分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)-土建部分序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量1040501004002一线埋管(Φ110HDPE管泥土路面)1.
挖土机挖沟槽、基坑土方一、二类土2.
挖土机挖土方自卸汽车运土方运距15km一、二类土3.
回填土夯实机夯实槽、坑4.
填石粉5.
垫层混凝土6.
C15普通商品混凝土40石7.
管道支墩(挡墩)无筋每处(m3以内)18.
C20普通商品混凝土20石9.
电缆保护管明敷塑料管(公称直径mm以下)15010.
HDPEΦ1108mm厚11.
管枕12.
管直通m387佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--12--2040501004001一线埋管(Φ110HDPE管破水泥路面)1.
人工拆除混凝土类路面层无筋厚15cm内2.
水泥混凝土路面厚度15cm3.
水泥混凝土路面养生水养生4.
挖土机挖沟槽、基坑土方一、二类土5.
挖土机挖土方自卸汽车运土方运距15km一、二类土6.
回填土夯实机夯实槽、坑7.
填石粉8.
垫层混凝土9.
C15普通商品混凝土40石10.
管道支墩(挡墩)无筋每处(m3以内)111.
C20普通商品混凝土20石12.
电缆保护管明敷塑料管(公称直径mm以下)15013.
HDPEΦ1108mm厚14.
管枕15.
管直通m2193040501008001水平导向钻进m4254040305005001护坡1.
水泥沙包护图10m312佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--13--5040504001001低压电缆工作井人工挖沟槽、基坑一、二类土深度在2m内2.
回填土夯实机夯实槽、坑3.
人工装卸汽车运土方运距15km4.
填石屑5.
非定型井垫层混凝土6.
C20普通商品混凝土40石7.
钢筋制作、安装Φ10mm以内8.
砖砌矩形9.
砖墙抹灰井内侧10.
砂浆制作现场搅拌砌筑砂浆水泥石灰砂浆M7.
511.
砖墙抹灰井底12.
砂浆制作现场搅拌砌筑砂浆水泥石灰砂浆M7.
513.
预制矩形盖板(板厚cm)10以内14.
预制砼盖板720*520*150mm(行人)15.
压顶16.
C25普通商品混凝土20石17.
预埋铁件18.
镀锌扁钢综合19.
钢筋制作、安装Φ10mm以内20.
钢筋制作、安装Φ10mm以外螺纹钢21.
安装泄水孔塑料管22.
集水口PVC管Ф20023.
填砂松填24.
中砂25.
电力设施号牌26.
电缆标志牌座176040101003001挖基坑土方1.
电缆井挖土2.
土壤类别:综合3.
挖土深度:深2m以内m317.
457040103001002回填方1.
填方材料品种:一般土壤2.
密实度:按设计要求m33.
738040103002002余方弃置1.
土壤类别:综合2.
弃土运距:综合考虑m313.
72其他措施项目清单9041106001001大型机械设备进出场及安拆项110041102033001井顶(盖)板模板m260.
3佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--14--五、付款方式(1)工程量完成50%后按程序向成交供应商支付至合同价40%的工程款;(2)工程量完成80%后按程序向成交供应商支付至合同价64%的工程款;(3)全部工程完工后按程序向成交供应商支付至合同价80%的工程款;(4)余下的工程款(扣除审定结算价的3%作为工程保修金)在工程竣工验收合格并经乐平镇财政局审定结算后一个月内按程序支付,工程保修金在12个月工程缺陷责任期满后一个月内按程序付清;(5)上述款项均不计算利息;承包人应严格按税收政策规定,向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款,在收取工程款时,向付款方提供税款缴纳凭证.
第三部分磋商须知一、说明1.
适用范围1.
1本磋商文件适用于本磋商邀请函中所述项目的政府采购.
2.
定义2.
1"采购人"是指:佛山市公安局三水分局乐平派出所2.
2"监管部门"是指:佛山市三水区公共资源交易管理委员会办公室.
2.
3"政府采购代理机构"是指:广东广水工程造价咨询有限公司.
2.
4"招标采购单位"是指:采购人,政府采购代理机构.
2.
5合格的供应商1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商:①具有独立承担民事责任的能力;②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;⑤参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;⑥法律、行政法规规定的其他条件.
2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求.
2.
6"成交供应商"是指经法定程序确定并授予合同的供应商.
3.
合格的货物和服务3.
1"货物"是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等.
磋商文件中没有提及招标货物来源地的,根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物,优先采购自主创新、节能、环保产品.
投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物,并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--15--3.
2"服务"是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括:供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务.
4.
磋商费用4.
1成交供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费,中标服务费包括招标代理服务费及评审专家评审费等.
4.
2本项目的中标服务费包含招标代理服务费和专家评审劳务费.
招标代理服务费参照国家发展计划委员会"计价格【2002】1980号"及"发改委【2003】857号"文件规定的工程类收费标准计算;专家评审劳务费按广东省发展和改革委员会"粤发改公资办【2017】3号"文件规定的收费标准计算.
成交供应商在领取成交通知书时支付中标服务费.
4.
4中标服务费以人民币支付.
4.
5中标服务费不在报价中单列.
二、磋商文件5.
磋商文件的构成5.
1磋商文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成:1)磋商邀请函2)采购项目内容3)磋商须知4)合同书格式5)响应文件格式6)在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等5.
2响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等).
响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料,或者投标没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险,有可能导致其投标被拒绝,或被认定为无效响应或被确定为响应无效.
6.
磋商文件的澄清6.
1任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商,均应以书面形式在投标截止时间五日以前通知招标采购单位.
招标采购单位将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容均以书面形式予以答复.
必要时,招标采购单位将组织相关专家召开答疑会,并将会议内容以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在响应供应商(答复中不包括问题的来源).
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--16--6.
2响应供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的,招标采购单位将视其为无异议.
对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方,磋商小组有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个供应商.
7.
磋商文件的修改7.
l在投标截止时间五日以前,无论出于何种原因,招标采购单位可主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对磋商文件进行修改.
7.
2修改后的内容是磋商文件的组成部分,将以书面形式通知所有购买磋商文件的潜在响应供应商,并对潜在供应商具有约束力.
潜在供应商在收到上述通知后,应立即以书面形式向招标采购单位确认.
7.
3为使响应供应商准备投标时有充足时间对磋商文件的修改部分进行研究,招标采购单位可适当推迟投标截止期,但应发布公告并书面通知所有购买磋商文件的潜在响应供应商.
三、竞争性磋商响应文件的编制和数量8.
磋商的语言8.
1响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文.
响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言,但相应内容应附有中文翻译本,在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准.
对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准.
9.
响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求.
10.
响应文件编制10.
1响应文件分为资格文件部分、商务部分、技术部分和价格部分(具体详见响应文件格式),响应供应商应当对响应文件按磋商文件规定的顺序进行装订(具体详见响应文件格式要求),对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损,由此产生的后果由响应供应商承担.
10.
2响应供应商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容.
10.
3响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任,并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求.
响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任.
10.
4如果因为供应商响应文件填报的内容不详,或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据,由此造成的后果,其责任由响应供应商承担.
11.
磋商报价佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--17--11.
1响应供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价,若同时以人民币及外币报价的,以人民币报价为准.
11.
2响应供应商应按照第二部分的"采购项目内容及技术要求"规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价.
并按《报价一览表》确定的格式报出总价.
投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容,否则,在评审时不予核减.
响应总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容,否则,其缺漏部分视为已考虑在响应总价中,结算时不作调整.
11.
3本项目采用二次报价的方式,第二次报价不得高于第一次报价,但每一种规格的货物只允许有一个报价,否则将被视为无效投标.
12.
备选方案12.
1只允许响应供应商有一个响应方案,否则将被视为无效响应.
(磋商文件允许有备选方案的除外)13.
联合体磋商13.
1本项目不接受联合体磋商.
14.
响应供应商资格证明文件14.
1响应供应商应按磋商文件的要求,提交证明其有资格参加磋商和中标后有履行合同能力的文件,并作为其响应文件的组成部分,包括但不限于下列文件:1)响应供应商经过工商行政管理部门核发的营业执照(或营业执照副本)复印件(如营业执照未能反映其经营范围的,须提供工商行政管理部门的网页查询经营范围的打印件加盖供应商公章.
);2)响应供应商资格要求的相关资格证明文件;14.
2资格证明文件必须真实有效,复印件必须加盖单位公章.
15.
供应商符合性文件:15.
1投标函;15.
2法定代表人证明书;15.
3供应商授权委托书;15.
4其它相关响应资料;16.
磋商保证金16.
1供应商须向招标代理机构交纳磋商保证金,磋商保证金金额为:人民币贰万肆仟元整($24000.
00元);磋商保证金作为响应文件的组成部分.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--18--16.
2磋商保证金交纳形式以银行转账的方式提交;16.
2.
1以银行转账形式提交磋商保证金的,收款账户信息如下:收款单位名称:佛山市三水区乐平镇公共资源交易中心开户银行:中国农业银行佛山三水支行账号:44442601040011026请注明事由:0120190006(供应商只能在事由中填写数字,不能填写任何中文字)16.
2.
2磋商保证金提交的时间:2019年4月10日10:00时前(以银行到账时间为准).
磋商保证金必须于响应文件递交截止时间前到达指定账户.
由于转账当天不一定能够到账,为避免因磋商保证金未到账而导致响应无效,建议至少提前2个工作日转账.
若已缴纳磋商保证金的供应商不出席参与本项目投标的,须在投标截止时间前一日书面或传真(0757-87701288)通知采购代理机构,确认不出席开标会.
16.
2.
3磋商保证金的交款人与供应商的名称必须一致.
非供应商缴纳的磋商保证金无效.
16.
2.
4在递交响应文件时请将银行进账单复印件(加盖单位公章)交给招标代理机构.
复印件按响应文件格式的规定制作,一式两份,一份装入开标小信封中,另外一份按响应文件要求装订到响应文件.
16.
3凡未按规定交纳磋商保证金的投标,为无效响应.
16.
4如无质疑或投诉,未中标的供应商保证金,在磋商结束后五个工作日内利息原额退还;如有质疑或投诉,将在质疑和投诉处理完毕后利息原额退还.
16.
4.
1有下列情形之一的,磋商保证金不予退还:16.
4.
1.
1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;16.
4.
1.
2供应商在响应文件中提供虚假材料的;16.
4.
1.
3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;16.
4.
1.
4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;16.
4.
1.
5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费;16.
4.
1.
6磋商文件规定的其他情形.
16.
5成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内利息原额退还.
17.
响应的截止期17.
1响应的截止时点为2019年4月10日上午10时00分,超过截止时间后的响应为无效佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--19--响应.
18.
响应文件的数量和签署18.
1供应商应编制响应文件一式四份:正本一份和副本三份,电子文件一份(按响应文件格式要求编写,统一装订成册(书式胶粘死页装订),正本和副本应分别封装,正本封装成一包,副本三份建议封装成一包,一共两包),并注明"正本"和"副本"字样.
副本可采用正本的复印件,如果正本与副本不符,应以正本为准.
(电子文件要求磁盘(不含U盘)或光盘介质,WORD或EXCEL格式,不留密码,无病毒,不压缩).
另外提交一开标小信封用于开标,信封上标明"开标信封",内装以下文件各一份,以下文件必须与响应文件正本、副本中的完全一致,签名并加盖单位公章,按以下顺序排列:1.
法定代表人证明书(如为非法定代表人参与开标的还需另外提交供应商授权委托书);2.
法定代表人身份证复印件(如为非法定代表人参与开标的还需提交委托代理人的身份证复印件,而且须与供应商授权委托书的委托代理人一致);3.
交付磋商保证金的银行回单复印件;4.
退磋商保证金说明;5.
电子文件(注明供应商名称).
18.
2响应文件正本必须用A4规格(除特殊规格的图纸除外)纸打印,响应文件每一页均要求加盖供应商公章,副本可以为正本签字盖章后的复印件,与正本具有同等法律效力,但正副本均需加盖骑缝公章.
响应文件必须具有连续完整的页码.
响应文件要求签名的均必须用黑色墨水填写,并由供应商法定代表人或其正式的授权代表签名且加盖单位公章.
供应商授权代表须以书面形式出具"供应商授权委托书"附在响应文件中.
18.
3响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删,必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效.
四、竞争性磋商响应文件的递交19.
响应文件的密封和标记19.
1为方便开标时唱标,供应商按18.
1要求提交开标小信封和响应文件.
供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装,并在外包装上清晰标明"正本"、"副本"字样.
信封和密封包装必须按要求密封,并在封口处加盖单位公章.
19.
2信封和密封外包装上应当注明:(详细参考响应文件格式)采购项目名称:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--20--采购项目编号:供应商名称:(盖单位公章)供应商地址:并注明"在(2019年4月10日10时00分)之前不得启封"的字样.
19.
3如果未按要求密封和标记,招标采购单位对误投或提前启封概不负责并有权拒收该响应文件.
19.
4本项目要求法定代表人或供应商授权委托人出席开标会,投标单位出席开标会的人员须按磋商文件要求携带相关身份证明文件.
不按磋商文件要求规定的相关人员出席开标会的或者出席开标会的人员未按要求提供相关身份证明文件的,其响应文件拒收.
(1)法定代表人身份证明文件:法定代表人证明书(签名盖公章)、本人身份证原件;(2)授权代表身份证明文件:法定代表人证明书(签名盖公章)、供应商授权委托书(签名盖公章)、本人身份证原件.
20.
响应文件的修改和撤回20.
1供应商在投标截止时间前,可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知招标采购单位.
补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章、密封后,并作为响应文件的组成部分.
在投标截止时间之后,供应商不得对其响应文件做任何修改和补充.
20.
2供应商在递交响应文件后,可以撤回其投标,但供应商必须在规定的投标截止时间点前以书面形式告知招标采购单位.
20.
3供应商所提交的响应文件在评审结束后,无论中标与否都不退还.
五、竞争性磋商流程21.
响应文件的拆封21.
1招标采购单位在《磋商邀请函》中规定的日期、时间和地点组织竞争性磋商.
开标时原则上应当有采购人代表和供应商代表参加.
参加开标的代表应签到以证明其出席.
21.
2在磋商文件要求的磋商截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的,不得开标,并将密封响应文件退还给供应商.
21.
3开标时,由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况,也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证,经确认无误后由招标工作人员当众拆封,宣读供应商名称、响应文件的其他主要内容和磋商文件允许提供的备选投标方案.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--21--21.
4招标采购单位做好开标记录,开标记录由各供应商签字确认.
22.
磋商小组的组成和评审方法22.
1磋商小组由3人单数组成,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二.
磋商小组成员均从评审专家库产生.
22.
2磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审.
磋商小组对响应文件的评审分为响应文件的初审和详细评审.
22.
3本次评审采用(综合评分法)方法.
23.
响应文件的初审响应文件的初审,就是核定供应商的合格性和有效性,初审分为资格性审查和符合性审查.
23.
1资格性审查:根据国家行业法规和本磋商文件的规定,磋商小组对响应文件中的资格性证明文件及相关证明资料等进行审查,以核定供应商的合格性,通过资格性审查的供应商才能进入符合性审查.
未能通过资格性审查被认定为无效响应.
如果有效供应商不足三家,则终止评审.
23.
2符合性审查:磋商小组对照本项目的技术、商务、采购限价和响应文件制作等要求,审查响应文件是否实质性响应磋商文件的要求.
未能通过符合性审查被认定为无效响应.
如果有效供应商不足三家,则终止评审.
23.
3磋商小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的,按以下方法更正:响应文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价.
如果供应商不接受对其错误的更正,其响应将被视为无效响应或确定为响应无效.
23.
4在资格性审查、符合性检查时,如发现下列情形之一的,响应文件将确定为无效响应:1)供应商未提交磋商保证金或保证金金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的;2)超过磋商截止时间响应的;3)磋商报价超过本项目采购限价的;4)供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的;5)不具备磋商文件中规定资格要求的;6)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的;7)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的;佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--22--8)参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中有重大违法记录的;9)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的要求没有响应的;10)实质上没有响应磋商文件的要求;11)符合磋商文件中规定的被视为无效响应的其它条款的.
12)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的.
23.
4.
1采购人对各供应商进行资格性审查,磋商小组对各供应商进行符合性审查,在过程中,对被认定为初审不合格或无效响应的磋商单位将不能进入下一阶段的二次报价及综合评审过程.
23.
4.
2评审过程中符合资格条件和符合性条件的供应商不足三家的,则终止评审.
24.
磋商文件的澄清24.
1评审期间,对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,磋商小组可以书面形式(应当由磋商小组专家签字)要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正,但不得允许供应商对磋商报价等实质性内容做任何更改.
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由法定代表人或其授权代表签字,并不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容.
有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出.
24.
2供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分.
25磋商及提交最终报价25.
1已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商.
采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金.
25.
2磋商小组与实质性响应的供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商.
在磋商过程中,磋商小组应当严格遵循保密原则,未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息.
25.
3磋商结束后,所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价(最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定).
提交最后报价的供应商不得少于3家.
除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容,否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价.
对成交供应商的价格出现明显低于同业同期市场平均价的情形时,谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由.
25.
4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--23--提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分.
26.
响应文件的综合评审26.
1磋商小组只对通过资格性审查、符合性审查和提交最后报价供应商的响应文件进行综合评审.
(具体详见评审方法、步骤及标准)27.
确定成交结果27.
1推荐中标候选响应供应商名单:本项目推荐三名成交候选人.
按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定,磋商小组分别就各个报价供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较,评出其技术、商务评分.
各评委的评分的算术平均值即为该报价供应商的技术、商务评分.
然后,评出磋商报价得分.
将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分,综合得分按由高到低顺序排列.
综合得分相同的,优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者.
综合得分最高的报价供应商推荐为第一成交候选人,综合得分次高的报价供应商推荐为第二成交候选人,以此类推.
27.
2采购人在收到评审报告后的法定时间内,按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定成交供应商.
27.
3成交供应商确定后,招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告,并向成交供应商发出《成交通知书》,《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力.
六、询问、质疑、投诉28.
询问28.
1响应供应商对政府采购活动事项(磋商文件、采购过程和成交结果)有疑问的,可以向采购人或招标代理机构提出询问,采购人或招标代理机构将及时作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密.
询问可以口头方式提出,也可以书面方式提出,书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件.
联系方式见《磋商邀请函》中"采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式"29.
质疑29.
1响应供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,以书面形式向采购人或招标代理机构书面提出质疑:1)磋商文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少3个工作日;购买本磋商文件的响应供应商认为磋商文件的内容损害其权益的,可以自购买磋商文件之日起7个工作日内提出质佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--24--疑,响应供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料;2)响应供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑;对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑;响应供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条,捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料);3)采购人或招标代理机构在收到响应供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑响应供应商和其他有关响应供应商,但答复内容不涉及商业秘密.
质疑响应供应商须提供相关证明材料,包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等,并对质疑内容的真实性承担责任.
29.
2质疑联系人:广东广水工程造价咨询有限公司电话:0757-87701288;传真:/地址:佛山市三水区西南街道广海大道中56号二座3号楼303;邮编:52810030.
投诉30.
1响应供应商对采购人或招标代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的,可以在答复期满后15个工作日内,按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉.
30.
2政府采购监督管理机构名称:广东省财政厅政府采购监管处七、合同的订立和履行31.
合同的订立31.
1成交供应商必须自收到成交通知书之日起30个日历天内,按磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同/建设工程施工合同,但不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得订立背离合同实质性内容的其他协议.
32.
合同的履行32.
1政府采购合同/建设工程施工合同订立后,合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同.
政府采购合同/建设工程施工合同需要变更的,采购人应将有关合同变更内容,以书面形式报政府采购监督管理机关备案;因特殊情况需要中止或终止合同的,采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施,以书面形式报政府采购监督管理机关备案.
32.
2政府采购合同/建设工程施工合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物,在不改变合同其他条款的前提下,可以与成交供应商签订补充合同,但所补充合同的采购金额不佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--25--得超过原采购金额的百分之十.
八、适用法律33.
采购人、政府采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策.
九、投标有效期34.
投标有效期从投标截止时间起,投标有效期为90个日历天.
十、评审方法、步骤及标准根据《政府采购法》的相关规定确定以下评审方法、步骤及标准:35.
评审方法:本次评审采用综合评分法.
综合评分法评审步骤:先对所有有效供应商进行资格性审查,然后对通过资格性审查的供应商的响应文件进行符合性审查,只有通过资格性审查和符合性审查的供应商才能进行磋商,磋商(如有)后提交的第二次报价作为最终报价并进入详细的综合评审,进行技术、商务及价格的比较与评价.
综合评分及其统计:按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定,磋商小组分别就各个报价供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较,评出其技术、商务评分.
各评委的评分的算术平均值即为该报价供应商的技术、商务评分.
然后,评出磋商报价得分.
将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分,综合得分按由高到低顺序排列.
综合得分相同的,优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者.
综合得分最高的报价供应商推荐为第一中成交候选人,综合得分次高的报价供应商推荐为第二成交候选人,以此类推.
36.
评审步骤:磋商小组对响应文件的评审分为初审、综合评审:(一)初审1.
资格性审查;采购人根据"初步评审表"对响应文件的资格性进行评审,只有对磋商文件"资格性审查"所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过资格性评审,供应商才有资格进入下一阶段的评审,否则将被淘汰.
2.
符合性审查;磋商小组根据"初步评审表"对响应文件的符合性进行评审,只有对磋商文件"符合性审查"所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过符合性评审.
对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应,磋商小组将以记名方式表决,得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审,否则将被淘汰.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--26--初审通过后才能进行磋商,磋商后进行第二次报价.
(二)综合评审1.
商务评价;商务评分标准详见附表商务部分评分表;2.
技术评价;技术评分标准详见附表技术部分评分表;3.
价格评价;4.
计算综合得分.
供应商的综合得分=商务评分+技术评分+价格得分.
(三)磋商小组向采购单位推荐中标候选人名单37.
评审标准权重分配:评分项目商务评分技术评分价格评分权重4030301、综合得分综合得分=商务得分+技术得分+价格得分按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定,磋商小组分别就各个报价供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较,评出其技术、商务评分.
各评委的评分的算术平均值即为该报价供应商的技术、商务评分.
然后,评出磋商报价得分.
将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分,综合得分按由高到低顺序排列.
综合得分相同的,优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者.
综合得分最高的报价供应商推荐为第一中成交候选人,综合得分次高的报价供应商推荐为第二成交候选人.
第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不履行合同,采购人可以选定第二中标候选人为成交供应商,以此类推或重新招标.
2、磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料,供应商如未按要求提交的,该项评分为零分.
十一、成交供应商的确定1、推荐成交候选报价供应商名单:本项目推荐三名成交候选人.
将各有效磋商供应商按其评审总得分由高到低顺序排列.
评审总得分相同的,按下列顺序比较确定:(1)最终报价(由低到高);(2)技术评分(由高到低).
如以上都相同的,名次由评审委员会抽签确定.
排名第一的报价供应商为第一成交候选人,排名第二的报价供应商为第二成交候选人,以此类推.
2、根据磋商小组的评审结果,采购人依法确定成交供应商,也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--27--十二、发布成交结果1、招标代理机构将在下列媒体公告成交结果:广东省政府采购网(http://www.
gdgpo.
gov.
cn/)、佛山市公共资源交易网(http://www.
fsggzy.
cn)、三水区人民政府网"三水区乐平镇"工作机构专栏(http://www.
ss.
gov.
cn/gzjg/ssqlpz/jgzn/).
2、在《成交结果公告》发布的同时,招标代理机构以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》,成交供应商应以书面形式回复,确认收到.
3、《成交通知书》是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商具有同等法律效力;《成交通知书》发出后,采购人改变成交结果,或者成交供应商放弃成交的,均应承担相应的法律责任.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--28--附表一:资格性和符合性审查表资格性和符合性审查表评审内容资格性审查具备磋商文件中规定资格要求;资格证明文件是否齐全.
符合性审查响应文件已提交并符合磋商文件要求的;响应文件是否符合磋商文件的签署要求和格式要求;磋商报价是否在磋商文件规定的有效报价范围内.
供应商按磋商文件要求缴纳磋商保证金的;响应文件是否实质性响应磋商文件要求,且经评委认定为有效响应.
按有关法律、法规、规章不属于响应无效的.
备注:1.
本表与磋商文件中相关评审条款内容不一致的,以本表内容为准.
2.
每一项符合的打"√",不符合的打"*".
3.
"结论"一栏填写"通过"或"不通过";任何一项出现"*"的,结论为不通过;不通过的为无效响应.
4.
汇总时出现不同意见的,磋商小组按简单多数原则表决决定.
附表二:商务评审表商务评审表(40分)评分项目评分标准分项分值企业能力投标人还具备承装(修、试)电力设施许可证五级或以上的,得3分.
注:提供由国家电力监管委员会颁发的证书复印件并加盖投标人公章为评分依据,提供其他证明材料或不满足上述条件的均不得分.
3企业荣誉投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、企业职业健康安全管理体系认证的每个得3分,最高得9分.
提供相关证书复印件作为证明材料.
注:投标人须提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章作评分依据,不提供不得分.
9佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--29--获奖工程提供近3年(2016年1月1日至磋商当日)完成类似业绩获得市级及以上行政主管部门或行业协会颁发的奖项的,每提供一项得2分,最高得10分.
注:投标人须提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章作评分依据,不提供不得分.
10拟投入本项目的管理人员1、拟派项目负责人具有相关专业中级或以上职称的得1分;拟派项目负责人具有一级注册建造师证得3分;拟派项目负责人具有二级注册建造师证得2分;其他情况不得分.
(本项得分计算以投标人拟派的项目负责人的注册建造师执业资格证书和职称证复印件并加盖投标人公章作为依据,最高得4分;需提供投标人近半年(即2018年9月至2019年2月)为项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料复印件并加盖投标人公章.
不提供不得分)2、拟派项目技术负责人具有相关专业中级或以上职称的得1分;具有一级注册建造师执业资格证书和高级职称证的得3分;其他情况不得分,本项最高得4分.
(以人员持有的证书复印件并加盖投标人公章为准,需提供投标人近半年(即2018年9月至2019年2月)为企业技术负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料并加盖投标人公章.
不提供不得分)同一人员不重复得分.
8项目业绩提供近三年(2016年1月1日至磋商当日)的类似业绩,每提供一项得2分.
最高10分.
注:投标人须提供中标通知书及合同复印件、竣工验收报告并加盖投标人公章作评分依据,不提供不得分.
10合计40备注:1.
各投标单位的技术部分得分为各评委评分的算术平均值,分值四舍五入到小数点后两位.
2.
磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料,供应商如未按要求提交的,该项评分为零分.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--30--附表三:技术评审表技术评审表(30分)评分项目评分标准分项分值施工方案施工方法及技术措施先进、可靠、合理,对本工程中施工技术重点难点针对性措施强为优;施工方法及技术措施基本可靠,对本工程中施工技术重点难点针对性措施一般为良;施工方法及技术措施一般,对本工程中各专业系统施工技术重点无针对性措施为差.
优:5分,良:3分,差1分.
5质量保证方案方案可行、可靠、合理、针对性好,保证措施具体为优;方案基本可行、较可靠,有保证措施为良;方案一般,无保证措施为差.
优:5分,良:3分,差1分.
5安全施工保证方案方案可行、可靠、合理、针对性好,保证措施具体为优;方案基本可行、较可靠,有保证措施为良;方案一般,无保证措施为差.
优:5分,良:3分,差1分.
5文明环保施工保证方案方案可行、可靠、合理、针对性好,保证措施具体为优;方案基本可行、较可靠,有保证措施为良;方案一般,无保证措施为差.
优:5分,良:3分,差1分.
5项目工期安排根据采购人完工工期要求,细化拟定本项目的制作及现场安装进度计划及相应的进度保障措施等,比招标要求提前10天或以上为优,5-9天为良,其余为差.
优:5分,良:3分,差1分.
5人员、设备投入拟投入的人力及设备等情况,应符合本项目的实际需要,做到合理得当,劳动力投入50人或以上为优.
40-49人为良,其余为差.
优:5分,良:3分,差1分.
5佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--31--合计30备注:1.
各投标单位的商务部分得分为各评委评分的算术平均值,分值四舍五入到小数点后两位.
2.
磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料,供应商如未按要求提交的,该项评分为零分.
注:所有要求"提供原件核查"的资料,由响应供应商列好目录并密封,于报价时与报价文件一起递交.
并于开标次日前往佛山市三水区西南街道广海大道中56号二座3号楼303(佛山分公司)取回.
评审结束后,评审委员会可以对原件真伪进行核查,响应供应商必须提供真实的证明文件,如核实有伪造、涂改等情形之一的,将取消投标资格并报采购监管部门依法处理.
附表四:价格评审表价格评审表(30分)评审项目说明内容分值以满足磋商文件要求(通过资格性、符合性审查)且有效的磋商最终报价最低(指经核准和扣除后的响应总报价)为评审基准价,其价格分为满分.
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(评审基准价/磋商报价)*价格分值*100磋商报价=折扣率注:核准和扣除之前的响应总报价不得超过最高限价,否则视为无效报价.
报价30注:1、价格核准:磋商小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的,按以下方法更正:响应文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价.
如果供应商不接受对其错误的更正,其响应将被视为无效响应或确定为响应无效.
2、价格扣除:小型和微型企业产品价格扣除:2.
1、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--32--评审;投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的,则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除.
2.
2、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业(含中型、小型、微型企业,下同)应当同时符合以下条件:2.
2.
1、符合中小企业划分标准;提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物.
本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物.
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准为准.
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业.
2.
3、参加政府采购活动的中小企业应当按照响应文件要求提供《中小企业声明函》以及相关证明材料证明其属于何种类型企业,没有提供上述材料的其价格均不予以扣除.
(《中小企业声明函》格式见第五部分响应文件格式),如供应商为非制造商,其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》,否则评审时不能享受相应的价格扣除.
2.
4、监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除.
2.
4.
1、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业.
2.
4.
2、监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认可.
供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的,评审中只享受一次价格扣除.
不重复进行价格扣除.
2.
5、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策.
2.
5.
1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%),并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人);(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了社会保障金;佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--33--(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;(五)提供本单位制造的货物、承担提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物).
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人.
2.
5.
2、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库(2017)141号规定的《残疾人福利性单位声明函》.
供应商同时为小型、微型企业和残疾人福利性单位的,评审中只享受一次价格扣除.
不重复进行价格扣除.
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,采购人或采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--34--第四部分合同书格式(GF—2017—0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--35--第一部分合同协议书发包人(全称):佛山市公安局三水分局乐平派出所承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.
工程名称:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次).
2.
工程地点:佛山市三水区乐平镇.
3.
工程立项批准文号:三发规乐〔2019﹞6号.
4.
资金来源:镇财政资金.
5.
工程内容:为低压取电点至安装视频监控点之间的电气部分.
具体内容详见招标人提供的工程量清单及图纸.
二、合同工期计划开工日期:年月日.
计划竣工日期:年月日.
工期总日历天数:90个日历天.
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准.
三、质量标准工程质量:符合须达到合格或以上验收质量等级标准.
严格按甲方提供的施工图进行施工,按设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工.
必须由招标人及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定,必须达到合格的质量标准.
若未能达到该标准,则不予以工程验收,并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整.
上述相关费用已包含在合同价中.
四、签约合同价与合同价格形式1.
签约合同价为:人民币(大写)(元);成交折扣率:%.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--36--注:签约合同价=(采购总预算价-安全文明施工费-绿色施工措施费)*成交折扣率%+安全文明施工费+绿色施工措施费其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(元);(2)绿色施工措施费:人民币(大写)(元);(3)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(元);(4)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(元);(5)暂列金额:人民币(大写)(元).
2.
合同价格形式:本工程以固定综合单价,可调合同总价承包.
按照工程量清单、图纸内容,要求包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包绿色施工、包工程保险、包检测、包劳保、包验收、包保修、包规费、包管理费、包利润、包税金等的承包方式.
根据成交折扣率乘以采购人审定预算的综合单价为最终结算的综合单价,工程量按实结算.
五、项目经理承包人项目经理:.
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件.
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--37--上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.
专用合同条款及其须经合同当事人签字或盖章.
七、承诺1.
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款.
2.
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.
3.
发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议.
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同.
九、签订时间本合同于年月日签订.
十、签订地点本合同在佛山市三水区签订.
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分.
十二、合同生效本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后本合同生效.
十三、合同份数本合同一式玖份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份,招标代理壹份.
发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--38--经办人:(签字)经办人:(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--39--第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用《建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)第二部分"通用合同条款"内容.
此略.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--40--第三部分专用合同条款1.
一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
10其他合同文件包括:①本合同协议书;②中标通知书;③本合同专用条款;④本合同通用条款;⑤响应文件及招标答疑纪要;⑥投标书及其;⑦标准、规范及有关技术文件;⑧施工图纸;⑨本工程量清单;⑩工程相关约定的其他文件.
1.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
1.
2.
4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
2.
5设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
3工程和设备1.
1.
3.
7作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包人提供的施工场地.
1.
1.
3.
9永久占地包括:依据设计图纸确定.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--41--1.
1.
3.
10临时占地包括:双方在合同履行过程中确定.
1.
3法律适用于合同的其他规范性文件:按通用条款执行.
1.
4标准和规范1.
4.
1适用于工程的标准规范包括:按通用条款执行.
1.
4.
2发包人提供国外标准、规范的名称:无;发包人提供国外标准、规范的份数:无;发包人提供国外标准、规范的名称:无.
1.
4.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无.
1.
5合同文件的优先顺序(1)本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件(含会议纪要、工程变更、签证等修正文件);(2)本合同协议书;(3)中标通知书;(4)本合同专用条款[含工程质量保修书(格式)];(5)响应文件及其(含图纸、工程量清单)、及答疑补遗文件;(6)本合同通用条款;(7)承包人投标文件及其(含评审期间的澄清文件和补充资料);(8)标准、规范及有关技术文件;(9)与本工程有关的其他文件;如承包人在投标文件及其(含评审期间的澄清文件和补充资料)中作出有比响应文件及其、答疑文件、补遗文件和本合同(含合同协议书、专用条款、质量保修书格式、通用条款,下同)更有利于发包人的响应(该是否有利于发包人的解释权双方同意最终归发包人所有),则投标文件及其(含评审期间的澄清文件和补充资料)中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于响应文件及其、答疑文件、补遗文件和本合同,承包人须按这些响应承诺履行.
1.
6图纸和承包人文件1.
6.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:签订合同后3天内;发包人向承包人提供图纸的数量:伍份;(要另外提供一份CAD格式电子版图纸)发包人向承包人提供图纸的内容:施工图纸.
1.
6.
4承包人文件佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--42--需要由承包人提供的文件,包括:承包人负责竣工资料的整理,并向发包人提交完整的竣工资料:承包人负责竣工图编制、竣工资料的备案、归档,提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸伍套(含电子文件),及相关竣工资料;承包人提供的文件的期限为:提交以上资料的时间为工程完工后2个月内;承包人提供的文件的数量为:竣工图纸伍套(含电子文件),及相关竣工资料;承包人提供的文件的形式为:发包人指定的形式;发包人审批承包人文件的期限:双方另行确定.
1.
6.
5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:按通用条款执行.
1.
7联络1.
7.
1发包人和承包人应当在7个日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.
1.
7.
2发包人接收文件的地点:佛山市公安局三水分局乐平派出所;发包人指定的接收人为:.
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:.
监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:.
1.
10交通运输1.
10.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:施工范围外的公共道路按现状,承包人自行办理施工范围外道路通行及公共设施使用的相关手续,服从当地管理部门的管理,费用由承包人自行考虑和负责,且已包含在本工程合同总价中.
1.
10.
3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:本项目施工红线范围为界.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:施工范围内的公共道路按现状,施工临时道路和交通设施由承包人自行考虑和负责,费用已包在本工程合同总价中.
1.
10.
4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承包人承担,承包人接受当地交通管理、城市管理部门管理并自行办理相关手续和承担相关费用.
1.
11知识产权1.
11.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按通用条款执行.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--43--关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行.
1.
11.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款执行.
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行.
1.
11.
4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已包含在签约合同价中,由承包人承担.
1.
13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:可调整合同价格.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:按10变更工程及14.
2条款处理.
结算时按承包人实际完成的工程量(须经发包人和监理工程师确认的竣工图纸、设计变更、现场签证等)为依据.
本工程的结算价最终以乐平镇财政局审定为准.
2.
发包人2.
2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
发包人对发包人代表的授权范围如下:督促指导监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系,协调工程质量,进度和安全文明施工中存在的问题,解决有关设计和技术签证,办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表等.
2.
4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
4.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场.
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:协助承包人处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作.
场地清理、平整,施工所需水、电、通讯线路接驳等工作由承包人负责办理,费用已包含在合同价中,发包人不另行计量支付.
2.
5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:本款不适用.
发包人是否提供支付担保:本款不适用.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--44--发包人提供支付担保的形式:本款不适用.
3.
承包人3.
1承包人的一般义务(5)承包人提交的竣工资料的内容:按照法律法规规定完成竣工资料的编制,包括但不限于完工(竣工)验收申请报告、完工(竣工)结算文件、完整竣工图纸及竣工图电子文档、竣工测量地形图(含地下管线)及竣工测量地形图(含地下管线)电子文档.
承包人需要提交的竣工资料套数:承包人负责竣工图编制、竣工资料的备案、归档,提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸伍套(含电子文件),及相关竣工资料.
纸质版不少于8套、电子版不少于3份.
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担.
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后2个月内.
承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档.
(6)承包人应履行的其他义务:1)完成发包人委托承包人办理的工作.
2)办理本工程有关的施工报建、报监手续和竣工验收手续.
3)开工前7日,向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划,经发包人、监理工程师审定后由监理工程师下达书面开工令.
4)承包人应在合同履行过程中按合同以及国家或省市的有关规定,为所派人员办理如社保等保险,提供安全保障,并及时、足额的发放工资及相关费用;如由于没有按照上述规定执行,而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果,发包人有权在工程款中扣除所需金额,以支付上述费用.
一切责任和损失由承包人承担,如果给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响,承包人应承担赔偿责任.
5)承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资.
如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资,造成发包人承担连带责任垫付工人工资,则发包人有权在结算款中扣除.
6)发包人按现状场地条件提供给承包人,承包人自行解决本工程临时用地(包括承包人办公场所、生活场所、预制场地、加工场地、材料堆场、周转材堆场、机械设备存放场地等);所有临时用地的使用费用均由承包人全部承担.
施工现场的交通疏导及安全设施等所有施工辅助工作及费用,均由承包人自行解决并承担一切费用.
施工场地内用水用电管线由承包人根据施工需要自行解决并承担一切费用.
7)发包人提供地质勘察资料,承包人在施工过程如需要对地质进行补勘的,补勘费用自理.
发包人不作费用补偿.
承包人必须充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、用电情况及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准.
施工场地内的地下各种管线设施,承包人须自行探测调查,保证原有地下管线设施的安全,若有损坏,承包人须承担全部责任.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--45--8)发出中标通知书后三天内派驻工地代表(即投标文件所指的项目负责人),负责整个工程施工.
若发包人或监理工程师认为承包人投入不够、项目进展不力,要求协调人常驻工地时,承包人必须无条件满足要求.
该费用已包含在合同金额中,由承包人全部承担,发包人不再另行支付.
9)在本工程施工期间,承包人所委派的项目负责人和其他主要管理人员必须进驻现场,没有发包人的批准不得擅自离开,否则,发包人有权按5000元/每人经济处罚标准在工程款中予以扣除,承包人如需更换项目负责人及项目技术负责人,应至少提前7天以书面形式向发包人提出申请,并提供后任者的资质、业绩证明文件,未征得发包人书面同意,承包人不得更换项目负责人.
后任项目负责人或项目技术负责人继续行使合同文件约定的前任项目负责人或项目技术负责人的职务,履行前任项目负责人或项目技术负责人的义务.
对承包人单方面作出的实质性更换项目负责人或项目技术负责人的行为(如项目负责人长期不到现场等),发包人有权以任何方式(包括但不限于停工整改)要求作出改正及按合同价的10%处罚.
发包人可以与承包人协商,要求其更换认为不称职的项目负责人或项目技术负责人,承包人应及时采纳发包人的建议予以更换.
10)承包人在施工期间尽量控制嘈音和保持现场周围环境清洁,工程施工完成后必须对工程周围环境恢复原貌,包括工程施工期间占用的场地及道路,所发生的费用由承包人负责.
如因施工安全措施不到位而导致安全事故的,由承包人负责一切相关的法律责任及经济责任.
承包人必须注意施工安全,做好安全文明施工工作,如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故,一切责任由承包人负责.
11)承包人在施工中使用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验,并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料.
承包人必须按照图纸制定材料品牌及规格进行施工,除发包人提供的材料外其他材料承包人必须保证其质量规格符合国家规范要求,否则发生重新返工费用自负.
12)本合同价中包含了承包人编制竣工资料和竣工图的全部费用.
13)凡是合同段内与通讯缆线、供水、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段,承包人应注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织计划,采取有效措施保证施工安全,在现场设置施工和安全标志;凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段,承包人应做好与其他施工单位的协调工作;承包人应对上述所有工作负责,发包人将根据承包人的要求给予适当协助.
承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入合同价中,发包人将不另行支付.
如因承包人采取的措施不力,影响通讯缆线、供水、输气管道等正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失,或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加,均由承包人自行负责,发包人不负任何责任.
承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用,并计入工程量清单各支付细目的单佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--46--价中.
若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要,发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施,承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用.
承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌,否则发包人将指定制作,发生的费用在其工程款中扣除.
14)本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求,并能通过相关管理部门验收合格,否则所造成直接经济损失由承包人全部承担.
15)承包人在施工过程中,如遇到需与外部相关的单位协调的问题时,应自行解决,发包人只负责协助.
16)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:根据工程需要,提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员,对工程进行保护和为公众提供安全和方便,遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定,并负责施工现场的安全保卫,发生费用由承包方负责.
承包人在施工过程中所产生的建筑垃圾须堆放到发包人指定的地点,并负责将其外运.
在施工过程中,承包人需采取有效措施保持施工现场环境的整洁,发生的相关费用已包含在合同总报价中.
17)为保证本工程的质量,承包人应按本工程响应文件要求的、施工图纸要求的材料设备进行选购.
18)承包人必须按照《基本建设项目档案管理暂行规定》要求,在工程施工过程中及时做好工程承包范围内档案的收集、整理、汇总工作,承包人负责竣工验收资料的整理、备案、归档,完成后联合设计单位和监理单位提供给发包人完整的与工程实际相符合的竣工蓝图及其它竣工数据存盘(附电子文件).
除行政主管部门要求的验收资料外,承包人应按发包人要求向发包人提供足够的验收资料,并提交完工(竣工)验收申请报告和完工(竣工)结算文件,由此产生的一切费用均包含于合同总价中,发包人将不再另行支付.
如因承包人原因发生第三方人员生命或财产损失或工期延误,有关索赔及行政或法律责任均由承包人承担;承包人在开工前负责办理施工报建、施工开挖、夜间施工、车辆通行、占用市政道路等相关审批手续,由此产生的所有费用已包含在合同价.
3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--47--联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目负责人的授权范围如下:项目经理作为本工程施工的项目负责人,必须常驻现场,不能兼其他在建项目,代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同的责任和义务.
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:施工工作日的驻场率为80%,不能兼其他在建项目.
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:发包人有权单方即时终止施工合同,并按合同价的5%处罚违约金,作为违约金收取,同时将视为刻意隐瞒事实、弄虚作假骗取中标.
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:如发包人或监理工程师发现项目负责人不到位,则发包人按5000元/次处罚,并有权即时终止施工合同.
(承包人如需更换项目负责人,在取得发包人同意后,按《广东省工程项目招标中标后监督检查办法(试行)》相关规定报相关主管部门审批;发包人可以与承包人协商,建议其更换认为不称职的项目负责人,承包人应及时采纳发包人的建议予以更换.
).
3.
2.
3承包人擅自更换项目经理的违约责任:发包人有权以任何方式(包括但不限于停工整改)要求承包人作出改正及给予经济处罚,且发包人有权单方即时终止施工合同,并按合同价的5%处罚.
3.
2.
4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人有权单方即时终止施工合同,并按合同价的5%处罚.
3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前4个日历天.
3.
3.
3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:发包人按5000元/人/次处罚.
3.
3.
4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:按通用条款执行.
3.
3.
5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:发包人按5000元/人/次处罚.
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:发包人按5000元/人/次处罚.
3.
5分包(本工程不适用)3.
5.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:主体、关键性工程.
主体结构、关键性工作的范围:详见响应文件、施工图纸及工程量清单.
3.
5.
2分包的确定佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--48--允许分包的专业工程包括:本工程不适用.
其他关于分包的约定:本工程不适用.
3.
5.
4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:/.
3.
6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用条款执行.
3.
7履约担保承包人是否提供履约担保:否.
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:本款不适用.
4.
监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:详见发包人与监理单位签定的委托监理合同.
关于监理人的监理权限:工程变更、工程洽商、工程签证、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等,其它详见发包人与监理单位签定的委托监理合同及发包人内部管理相关规定.
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供和承担费用.
4.
2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:/.
4.
4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)/;(2)/;(3)/.
5.
工程质量5.
1质量要求佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--49--5.
1.
1特殊质量标准和要求:/.
关于工程奖项的约定:/.
5.
1.
4由于承包人原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件,由承包人自筹资金进行事故处理,并依照下列规定处以罚款:(1)发生一般质量事故的,处2万元/次的罚款;(2)发生较质量大事故的,处5万元/次的罚款;(3)发生重大质量事故的,处10万元/次的罚款;(4)发生特大质量事故的,处15万元/次的罚款.
因质量事故造成人身作伤亡的,还应遵从国家和主管部门伤亡事故处理的有关规定.
5.
3隐蔽工程检查5.
3.
2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:提前48小时.
监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
6.
安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施,确保安全施工.
任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故,由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救,发包人有权解除合同.
在合同期内承包人对施工现场的安全生产管理必须严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393号)及地方现行相关法律法规.
经检查不合格的,发包人或监理工程师有权下达限期停工整改通知单,并对承包人进行相应扣罚,扣罚原则如下:因承办人未按照合同要求开展安全生产工作的,发包人将对承包人作出如下处罚:1、第一次检查不合格的扣罚5000元,第二次检查不合格的扣罚10000元,第三次检查不合格的,发包人扣除安全文明施工费不予支付,检查不合格次数超过三次的,发包人有权解除合同.
罚款由发包人在支付工程款时进行扣除.
2、在整改通知期限内承包人未按要求进行整改的,扣罚10000元,由发包人在支付工程款时进行扣除.
并且在超出整改时限后由发包人发出警告信,自警告信发出之日起5个工作日内承包人仍拒不整改的,发包人有权解除合同并追究相应损失.
3、造成重大人员伤亡事故的,由此造成的一切损失由承包人负责.
承包人必须在限期内无条件进行整改及至达到合格,造成工期延误的,工期不予顺延,由此造成的损失由承包人负责.
6.
1.
2安全生产保证措施:按通用条款执行.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--50--6.
1.
4关于治安保卫的特别约定:承包人应与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责.
关于编制施工场地治安管理计划的约定:承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划,制定应对突发治安事件的紧急预案,经监理人审核后,报发包人备案.
在工程施工过程中,发生暴乱、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,承包人应立即向发包人、当地政府报告.
发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量避免人员伤亡和财产损失.
6.
1.
5文明施工合同当事人对文明施工的要求:按通用条款执行.
6.
1.
6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:安全防护、文明施工措施费与工程进度款同期计量.
安全防护、文明施工措施费已包含在合同总价中,结算时不作调整.
若承包人不能达到安全防护、文明施工的规定要求,发包人将对承包人作出如下处罚:1、第一次检查不合格的扣罚5000元,第二次检查不合格的扣罚10000元,第三次检查不合格的,发包人扣除安全文明施工费不予支付,检查不合格次数超过三次的,发包人有权解除合同.
罚款由发包人在支付工程款时进行扣除.
2、在整改通知期限内承包人未按要求进行整改的,扣罚10000元,由发包人在支付工程款时进行扣除.
并且在超出整改时限后由发包人发出警告信,自警告信发出之日起5个工作日内承包人仍拒不整改的,发包人有权解除合同并追究相应损失.
6.
4承包人必须严格按照《佛山市扬尘污染防治管理办法》、《三水区国土城建和水务局建筑工地扬尘污染防治及应急工作方案》及《关于进一步细化房屋建筑工程与市政基础设施施工现场扬尘防治措施的通知》等有关文件要求落实各项文明施工和扬尘控制措施.
6.
5本工程在同一作业区域内和时间可能会出现交叉作业,所有施工产生的危险源由危险源制造方进行防护和警示,由于防护和警示不到位造成人员伤亡及其他损失的责任由危险源制造方承担.
在垂直方向有交叉的,由上方作业单位负责做好符合国家规范的硬防护,同时做好警示警戒工作,否则不允许下方施工.
上方或其他方位动火的,由动火单位负责清理过火通道及落火点的清理和巡查,防止发生火灾.
在施工过程中必须做好安全检查与相关协调工作.
7.
工期和进度7.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按通用条款或双方另行约定.
7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:按通用条款执行.
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:按通用条款执行.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--51--7.
2施工进度计划7.
2.
2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:按通用条款执行.
7.
3开工7.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:开工前3个日历天.
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:/.
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:/.
7.
3.
2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出解除合同,但发包人不对价格进行任何调整亦不对承包人进行任何赔偿.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:按通用条款执行.
7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误(1)~(6)按通用条款执行.
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:/.
7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:(1)本招标工程实际工期起止时间以合同约定为准.
除非招标人另有要求,否则,提前完成工程招标人不予以奖励费用.
(2)若因承包人的原因造成工期延误的,则工期每延误一天,招标人将对其收取违约金每天1000元,若工期延误10天以上,且承包人无采取令发包人满意的补救措施,发包人有权终止合同,驱逐承包人出施工现场,由此造成的一切损失均由承包人承担;若因招标人原因造成工期延误的,工期相应后延;因不可抗力的原因造成的工期延误,应在不可抗力事件结束之日起15天内经招标人的签证确认可后,工期可相应顺延,双方办理同意顺延工期手续.
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同总价的10%.
7.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:/.
7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)日降雨量大于200mm的雨日超过3天;佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--52--(2)风速大于33m/s的12级以上台风灾害;(3)日气温超过38℃的高温大于3天;(4)日气温低于-3℃的严寒大于3天;(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害:日降雪量50mm及以上大于3天;(6)其它异常恶劣气候灾害.
7.
8暂停施工:按通用条款执行.
7.
9提前竣工的奖励7.
9.
2提前竣工的奖励:本工程不设提前竣工奖励.
8.
材料与设备8.
3材料与工程设备的接收与拒收8.
3.
2承包人采购的材料和工程设备,应保证产品质量合格,承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验.
承包人进行永久设备、材料的制造和生产的,应符合相关质量标准,并向监理人提交材料的样本以及有关资料,并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意.
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担.
8.
4材料与工程设备的保管与使用8.
4.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人负责承担.
8.
5禁止使用不合格的材料和工程设备8.
5.
1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备,并要求承包人立即进行更换.
监理人应在更换后再次进行检查和检验,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担.
8.
5.
2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,承包人应按照监理人的指示立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备.
8.
5.
3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的,承包人有权拒绝,并可要求发包人更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担,并支付承包人合理的利润.
8.
6样品8.
6.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:承包人采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家、广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定;施工材料和设备进场前提供样板给招标人确认后,凭招标人或监理人所发出的确认书进行订购,样板由招标人或监理人保存,以便核对,否则所造成直接经济损失由佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--53--成交供应商全部承担.
承包人所供材料到场,必须提交相关管理部门出具的合格证和质量证明文件,在招标人及监理工程师对材料验收合格后方可使用.
8.
8施工设备和临时设施8.
8.
1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:承包人应按合同工程进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施,承包人应自行承担修建临时设施的费用,需要临时占地的,承包人应办理其申请手续并承担相应的费用.
承包人的施工设备须经监理工程师核查后才能进入施工场地投入使用,承包人更换合同约定的施工设备,应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施.
9.
试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
2试验设备施工现场需要配置的试验场所:/.
施工现场需要配备的试验设备:/.
施工现场需要具备的其他试验条件:/.
9.
4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:/.
10.
变更10.
1变更的范围关于变更的范围的约定:按通用条款执行.
10.
3变更程序工程变更程序:必须按照相关管理办法执行;对工程变更、工程签证等相关事项的确认认可须完成发包人内部一切审批同意手续而不受相关条款规定的时限限制.
10.
3.
3变更执行承包人必须在实施签证事项前以书面形式报监理及发包人审核批准,实施后三天内将相关资料、照片等提交至监理单位及发包人确认.
对承包人单方认为签证事实发生的,如因承包人的原因承包人提交签证单的时间超过七个日历天,则监理人、发包人对此类签证一律拒收,承包人单方提出的签证申请不予确认,责任自负.
10.
4变更估价10.
4.
1变更估价原则关于变更估价的约定:在施工过程中,因设计调整、施工图发生变更或施工项目发生增减,造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目,承包人须作好现场记录,留下相应影像或实物资料,按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知发包人、监理人,并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证,并以此作为工程的结算依据之一.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--54--所有增加或扣减工程的变更价款在工程竣工结算价款审定后再行支付.
如施工过程中因工程变更而引起工程造价的改变,则改变的该部分工程造价按以下原则确定:1)工程变更引起工程量扣减的项目,综合单价按审定预算的综合单价乘以成交折扣率计取.
2)合同中没有适用于变更工程项目的,则按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、广东省建设厅2010年四月颁发的《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》及配套文件,并乘以"成交折扣率"作为结算的综合单价.
其中利润按照人工费的18%计算.
佛山市材料参考价格中没有适用的材料,按当地市场价计算,管理费按二类地区计算.
4)工程变更,措施项目费不作调整.
5)工程变更,规费、税金按相关规定调整.
6)工程量的偏差或清单缺项漏项导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整:按合同专用条款10.
4.
1调整7)工程量的偏差或清单缺项漏项,措施项目费不作调整,规费、税金按相关规定调整.
10.
5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:3天内.
发包人审批承包人合理化建议的期限:7天内.
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:不设奖励.
10.
7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单.
10.
7.
1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定.
10.
7.
2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定.
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:/.
10.
8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:/.
11.
价格调整11.
1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整.
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第/种方式对合同价格进行调整:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--55--第1种方式:采用价格指数进行价格调整.
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:/;第2种方式:采用造价信息进行价格调整.
(2)关于基准价格的约定:/.
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整.
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整.
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时,其超过部分据实调整.
第3种方式:其他价格调整方式:/.
12.
合同价格、计量与支付12.
1合同价格形式1、单价合同.
本工程以固定综合单价,可调合同总价承包,包工、包料、包工期、包材料运输、装卸、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包风险因素等,承包人应按照图纸、工程量清单、施工合同和有关技术规范要求完成施工.
综合单价包含的风险范围:本项目由承包人根据发包人提供的图纸、工程量清单、资料以及响应文件的要求,包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交(归档)、包验收及整理验收资料.
合同总价及项目单价均已包括(但不限于)完成该工程项目的成本、利润、保险、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用.
根据承包人的成交折扣率乘以发包人审定预算的综合单价为最终结算的综合单价.
风险费用的计算方法:按本专用条款1.
13、10.
4.
1条规定.
风险范围以外合同价格的调整方法:按本专用条款1.
13、10.
4.
1条规定.
2、总价合同.
总价包含的风险范围:/.
风险费用的计算方法:/.
风险范围以外合同价格的调整方法:/.
3、其他价格方式:/.
12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--56--预付款支付比例或金额:/.
预付款支付期限:/.
预付款扣回的方式:/.
12.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:/.
预付款担保的形式为:/.
12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、广东省建设厅2010年四月颁发的《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》及配套文件等相关国家、省、市标准为依据,并按施工图纸、竣工图纸(含工程变更图纸)进行计量.
12.
3.
2计量周期关于计量周期的约定:按专用合同条款12.
4.
1条、15条.
12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:按专用合同条款6.
1.
6、12.
4.
1条、15条.
12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:/.
12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/.
12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:/.
12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:(1)工程量完成50%后按程序向成交供应商支付至合同价40%的工程款;(2)工程量完成80%后按程序向成交供应商支付至合同价64%的工程款;(3)全部工程完工后按程序向成交供应商支付至合同价80%的工程款;(4)余下的工程款(扣除审定结算价的3%作为工程保修金)在工程竣工验收合格并经乐平镇财政局审定结算后一个月内按程序支付,工程保修金在12个月工程缺陷责任期满后一个月内按程序付清;(5)上述款项均不计算利息;承包人应严格按税收政策规定,向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款,在收取工程款时,向付款方提供税款缴纳凭证.
12.
4.
2进度付款申请单的编制佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--57--关于进度付款申请单编制的约定:除通用合同条款第(2)点修改为变更增加或扣减的变更金额不作为进度款支付,结算时统一支付和第(5)点修改为索偿增加或扣减的金额不作为进度款支付,结算时统一支付外,其他条款按通用合同条款执行.
12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按专用合同条款12.
4.
1条、15条.
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/.
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/.
12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:7天内.
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:7天内.
(2)发包人支付进度款的期限:按通用条款执行.
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:按通用条款执行.
12.
4.
6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:/.
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:按通用条款执行.
13.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
2监理人不能按时进行验收时,应提前8小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
13.
2竣工验收13.
2.
2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按通用条款执行.
13.
2.
5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:按通用条款执行.
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/.
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:/.
13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:/.
(1)单机无负荷试车费用由/承担;(2)无负荷联动试车费用由/承担.
13.
3.
3投料试车佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--58--关于投料试车相关事项的约定:/.
13.
6竣工退场13.
6.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:按通用条款执行.
14.
竣工结算14.
1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:工程竣工后30天内.
竣工付款申请单应包括的内容:按通用条款执行.
14.
2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人收到结算文件后30天内委托有资质的中介机构审核,施工结算价以乐平镇财政局最终审定的为准.
发包人完成竣工付款的期限:工程竣工验收合格后30天内,承包人提供完成竣工资料归档证明、完成工程移交的证明及发包人存档证明,全部工程通过综合验收合格办理竣工结算并经乐平镇财政局审定结算且工程档案验收合格后30天内支付至总结算价的97%(需办理完结算手续),余下工程审定结算价的3%作为质量保证金.
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行.
补充条款:本工程结算时按实际完成工程内容及工程量进行计算,措施费采用总价包干,结算时不作增减.
14.
4最终结清14.
4.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:四份.
承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷责任期终止证书签发后5天内.
14.
4.
2最终结清证书和支付发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按专用合同条款12.
4.
1条、15条.
(2)发包人完成支付的期限:按专用合同条款12.
4.
1条、15条.
15.
缺陷责任期与保修15.
2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:自工程竣工验收合格后12个月.
15.
3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:质量保证金为工程审定结算价的3%.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--59--15.
3.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:/;(2)/%的工程款;(3)其他方式:工程审定结算价款总价的3%.
15.
3.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:/.
关于质量保证金的补充约定:在保修期间,承包人应按规定履行质量保修义务,否则没收其工程质量保证金并按合同规定追加处罚.
承包人未能在规定时间内派人保修的,发包人可自行或委托第三方保修,所需费用从质量保证金中扣除支付,若质量保证金不足以扣除的,发包人应向承包人追缴差额.
若在规定期限内未收到承包人补缴的差额,发包人有权通过相关法律程序进行申诉.
在本工程两年缺陷责任期(保修期请参见后附的《工程质量保修书》)满后的一个月内,发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人,质量保证金的返还不影响承包人对本工程履行质量保修的义务.
15.
3.
3质量保证金的退还缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,自工程通过竣工验收之日起计12个月后,承包人可向发包人申请返还保证金.
发包人在接到承包人返还保证金申请后,工程无任何结余问题,发包人于30天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实.
如无异议,发包人按照约定不计利息,一次性将保证金返还给承包人.
支付时扣除应扣款项.
15.
4保修15.
4.
1保修责任工程保修期为:双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行.
15.
4.
3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:按工程质量保修书规定执行.
16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:/.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--60--16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:/.
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:/.
(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:在项目实施过程中,发包人有可能根据项目的实际情况进行调整,承包人必须无条件接受.
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:/.
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:办理工期可顺延,但不作补偿.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:/.
(7)其他:/.
16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.
16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:按本合同条款第3.
1条第(6)项条款.
16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:按本合同条款第3.
1条第(6)项条款.
16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:/.
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:/.
17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:/.
17.
4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付.
18.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--61--险,上述保险办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付.
承包人必须在获取中标通知书后15日内,自行购买工程一切险和第三方责任险,保险标的必须涵盖整个工程项目,保险期限至少达到整个工程项目完工验收合格,保险费用由承包人独立承担,发包人不再另行支付费用.
若承包人拖延或拒绝购买保险,发包人有权直接购买,所需费用由承包人负责,发包人可在预付款或进度款中扣回.
18.
3其他保险关于其他保险的约定:按通用条款执行.
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按专用条款18.
1条.
18.
7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:/.
20.
争议解决20.
3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:不同意.
20.
3.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:/.
选定争议评审员的期限:/.
争议评审小组成员的报酬承担方式:/.
其他事项的约定:/.
20.
3.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:/.
20.
4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第1种方式解决:(1)向佛山仲裁委员会申请仲裁;(2)向/人民法院起诉.
21.
承包人应做的其他工作及要求(1)承包人必须按发包人发出书面通知(含施工范围、施工步骤等)进行施工.
(2)所有临时用地的使用费用均由承包人全部承担.
施工现场的交通疏导及安全设施等所有施工辅助工作及费用,均由承包人自行解决并承担一切费用.
(3)对周边影响:①承包人进场后,必须详细调查工地范围内的地下管线及其他市政公用设施,施工过程中如有损坏,由承包人承担全部责任.
②承包人必须做好现场交通疏导、在工地现场设置安全标志和交通导引指示牌,工地现场须进行围蔽,禁止非施工人员进入工地,若造成第三者伤害,由承包人承担全部责任.
③施工过程中,承包人应对周边建筑物(构筑物)、公用设施等加强保护,做好相应的支护、维护措施.
在施工过程中,若造成地面开佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--62--裂、下沉或塌陷,或出现其他意外事故,造成周边建(构)筑物、地下管线、市政公用设施等的损坏,由此引起的一切责任和损失,均由承包人负全部责任.
(4)办理本工程有关的施工报建、报监手续和竣工验收手续.
(5)承包人须按时足额支付工人工资费用.
承包人申请支付工程进度款时须提交已支付工人工资费用的证明资料、以及待支付的工人工资费用报表给发包人备案.
若承包人拖欠工人工资费用,发包人有权动用余下未付工程款代承包人支付拖欠的工人工资费用.
(6)发出中标通知书后三天内派驻工地代表(即投标文件所指的项目负责人),负责整个工程施工.
若发包人或监理工程师认为承包人投入不够、项目进展不力,要求协调人常驻工地时,承包人必须无条件满足要求.
该费用已包含在合同金额中,由承包人全部承担,发包人不再另行支付.
(7)开工前,向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划,经发包人、监理工程师审定后由监理工程师下达书面开工令.
(8)按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施,确保安全施工.
任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故,由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救.
(9)已竣工但未交付发包人接收的工程项目,承包人必须负责保护、保养工作,期间发生损坏,承包人负责修复.
(10)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:根据工程需要,提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员,对工程进行保护和为公众提供安全和方便,遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定,并负责施工现场的安全保卫;(11)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:按本合同通用条款执行.
(12)施工场地清洁卫生的要求:必须达到文明施工要求.
运输车辆进出施工场地经过的道路上如出现有洒漏废水、废料渣的现象,应及时清理.
(13)负责完工(竣工)资料的备案、归档,完成后提供给发包人完整的完工(竣工)资料存档.
(14)承包人必须充分考虑施工道路状况,在施工过程中,必须保证道路能双向通行,并按规定做好安全防护措施,另外,承包人应考虑到雨季施工时所需增加的投入,做好现场排水工作,由此产生的一切费用已包含在合同价中,发包人不再为此作出任何经济补偿.
(15)工程款应专款专用,一旦发包人发现工程款被挪作它用,发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用;(16)承包人施工时必须严格按照施工图纸要求施工,施工标准和材料必须符合施工图纸要求,否则由此造成一切责任由承包人负责.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--63--(17)承包人为保证质量和工期采用图纸要求以外的新工艺、新材料、新技术所发生的费用由承包人自负.
(18)承包人未能按合同价约定履行各项义务或发生错误,除发包人按本合同规定向承包人作出扣罚,承包人另外须全额赔偿给发包人造成的损失.
承包人必须无条件接受发包人(或监理工程师、设计单位)发出的变更文件,无论该变更引起工程量或费用的增加或减少,均应及时实施,承包人不得因此提出费用、工期方面的索赔,变更程序参照招标人相关规定办理.
(19)工地道路硬化和车辆冲洗工地要确保场内干净整洁,道路要硬化,出场口要设立洗车槽、车辆冲洗设备和沉淀池,车辆要净车出场.
工地道路硬化使用的材质不作硬性规定,只需保证道路不扬尘,不带泥,方便冲洗即可.
临时开设的工程出入口,需采用铺石子或钢板等硬底化措施.
不具备设置洗车设施的管线工程、城市道路、市政工程、零星工程等,施工单位应当采用移动式冲洗设备冲洗车辆,并合理引流污水,不得流入城市道路.
(20)施工工地渣土和粉状物料运输管理施工工地渣土和粉状物料全面实现封闭运输,并在运输车辆配备GPS(卫星定位装置).
并求严格按照《关于印发三水区重点区域大气污染精准防治实施方案(修订版)的通知》(三环委〔2017〕3号)所规定的要求执行.
21.
1合同价调整程序按发包人相关管理办法执行.
对合同价条款调整的确认、认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续而不受相关条款规定的时限限制.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--64--1:工程质量保修书发包人(全称):佛山市公安局三水分局乐平派出所承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)(工程全称)签订工程质量保修书.
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任.
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目.
具体保修的内容,双方约定如下:承包人承担的质量保修范围为承包人负责施工的部位,包括承包人承包范围内的全部工程内容,以及工程范围内由承包人提供的设备、材料.
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.
本工程保修期限约定如下:为12个月.
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算.
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算.
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金.
四、质量保修责任1.
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.
2.
发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.
3.
对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--65--资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修.
4.
质量保修完成后,由发包人组织验收.
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
六、双方约定的其他工程质量保修事项:/.
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.
发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):经办人(签字):(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--66--2:按时支付工人工资承诺书致:佛山市公安局三水分局乐平派出所为保护工人的合法权益,不拖欠工人工资,本人(法定代表人)以(承包人)法定代表人的资格,郑重承诺:我单位承建的佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)工程项目,将保证做到:1.
按照《劳动法》规定雇佣和使用工人,工资将直接发放给工人本人,保证不发放给"包工头".
2.
分包单位雇佣工人的,我单位将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同,并负责督促其按照合同规定及时结付工人工资.
如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款,致使后者拖欠工人工资的,将由我单位先行垫付欠款.
我单位对分包人清偿欠工人工资负总责.
3.
如果发生违反规定拖欠或克扣工人工资行为,造成工人上访,及其它突发事件或公共事件,我单位愿意接受发包人的处罚,同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定.
承诺人:法定代表人:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--67--第五部分竞争性磋商响应文件格式竞争性磋商响应文件(正本/副本)采购项目名称:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)采购项目编号:0757-1901FSGSCG响应供应商名称:(盖单位公章)法定代表人(或委托代理人)(签名或盖章)日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--68--响应文件目录一、自查表二、资格性文件三、商务部分四、技术部分五、价格部分六、中小企业投标产品资料(如有)七、中标服务费支付承诺书八、响应文件密封袋封面注:请响应供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作竞争性磋商响应文件,并请编制目录及页码,否则可能将影响对竞争性磋商响应文件的评价.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--69--一、自查表1.
1资格性/符合性自查表评审内容磋商文件要求自查结论证明资料资格性审查法定代表人证明书及供应商授权委托书按对应格式文件签署、盖章(原件)通过不通过响应文件第()页资格性证明文件按磋商文件中的要求,资格证明文件是否齐全通过不通过响应文件第()页符合性审查响应函按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)通过不通过响应文件第()页格式响应文件是否符合磋商文件的签署要求和格式要求通过不通过响应文件第()页保证金(磋商保证金缴纳凭证)人民币整($元)(银行转账(包含网上银行转账)的提供复印件加盖单位公章)通过不通过响应文件第()页采购项目要求实质性响应磋商文件中的项目采购要求(提供相关的证明文件复印件)通过不通过响应文件第()页报价要求1)折扣率≤100%,四舍五入保留两位小数且固定唯一;2)对本项目的所有货物、服务及工程进行整体响应;3)报价方案唯一确定,无附加条件的报价.
通过不通过响应文件第()页其它实质性响应磋商文件中规定的其它情况通过不通过响应文件第()页注:以上材料将作为响应供应商有效性审核的重要内容之一,响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在竞争性磋商响应文件中对应如实提供,对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应!
响应供应商根据自查结论在对应的打"√".
供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--70--1.
2商务评审自查表供应商名称:项目编号:0757-1901FSGSCG序号评审分项内容证明文件(如有)1.
第()页2.
第()页3.
第()页备注:根据《商务部分评分表》的填写.
1.
3技术评审自查表供应商名称:项目编号:0757-1901FSGSCG序号评审分项内容证明文件(如有)1.
第()页2.
第()页3.
第()页备注:根据《技术部分评分表》的填写.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--71--二、资格性文件2.
1响应函(采购人/广东广水工程造价咨询有限公司):依据贵方佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)(项目编号:)项目招标采购服务的磋商邀请,我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(供应商名称)提交下述文件正本___份,副本份.
1.
自查表;2.
资格性文件;3.
商务部分;4.
技术部分;5.
价格部分.
在此,我方声明如下:(1)同意并接受磋商文件的各项要求,遵守磋商文件中的各项规定,按磋商文件的要求提供报价.
(2)磋商有效期为递交响应文件之日起,磋商有效期为90个日历天.
(3)我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其,包括澄清及参考文件(如有).
我方已完全清晰理解磋商文件的要求,不存在任何含糊不清和误解之处,同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利.
(4)我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料.
(5)我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件,无论是原件还是复印件均为真实和准确的,绝无任何虚假、伪造和夸大的成份,否则,愿承担相应的后果和法律责任.
(6)我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果,同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格.
(7)我方同意按磋商文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费.
供应商名称(公章):供应商(法定代表人或供应商授权代表)签字或盖章:地址:传真:电话:电子邮件:日期:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--72--2.
2法定代表人证明书及授权委托书(1)法定代表人资格证明书致:采购人/采购代理机构:同志,现任我单位职务,为法定代表人,特此证明.
签发日期:单位:(盖章)附:代表人性别:年龄:身份证号码:联系电话:营业执照号码:经济性质:经营范围:说明:1.
法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人.
2.
内容必须填写真实、清楚、涂改无效,不得转让、买卖.
3.
将此证明书提交对方作为合同.
提示:请将法定代表人身份证复印件(正反面)粘贴在此处,并加盖公章.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--73--(2)法定代表人授权书致:采购人/采购代理机构:兹授权同志,为我方签订经济合同及办理其他事务代理人,其权限是:.
授权单位:(盖章)法定代表人:(签名或盖私章)有效期限:至年月日签发日期:附:代理人性别:年龄:职务:身份证号码:联系电话:说明:1.
法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人.
2.
内容必须填写真实、清楚、涂改无效,不得转让、买卖.
3.
将此证明书提交对方作为合同.
4.
授权权限:全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应,负责提供与签署确认一切文书资料,以及向贵方递交的任何补充承诺.
5.
有效期限:与本公司响应文件中标注的投标有效期相同,自本单位盖公章之日起生效.
6.
投标签字代表为法定代表人,则本表不适用.
提示:请将授权代表身份证复印件(正反面)粘贴在此处,并加盖公章.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--74--2.
3关于资格的声明函致:采购人/采购代理机构:关于贵方:采购项目编号:投标邀请,本供应商愿意参加投标响应,提供磋商文件中规定的货物及服务,并声明:一、本公司(企业)具备《政府采购法》第二十二条规定的条件:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件.
二、本公司(企业)的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系.
三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定,本公司(企业)如为本采购项目包组的提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动.
否则,由此所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担.
四、本公司(企业)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,且本公司(企业)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录.
否则,由此所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担.
本次招标采购活动中,如有违法、违规、弄虚作假行为,所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担.
特此声明!
备注:本供应商资格声明函内容不得擅自删改,否则视为无效投标.
供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--75--1、由工商管理部门核发的我方工商营业执照副本复印件;(如营业执照未能反映其经营范围的,须提供工商行政管理部门的网页查询经营范围的打印件加盖供应商公章.
)2、自投标截止之日往前顺延六个月内供应商缴纳税收的证明材料和供应商单位缴纳社保的证明材料;3、磋商文件第一部分投标邀请函"供应商资格"要求提供的相关文件;4、资格性审查和符合性审查要求提供的相关文件;5、其它能证明供应商的资格的相关文件.
(相关证明文件附后并加盖公章)佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--76--2.
4守法经营声明书我方诚意参与本项目磋商,并特此声明在参加本次政府采购活动前三年内,我方及我方法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中没有以下违法记录:(1)县级以上行政机关做出的行政处罚决定.
(2)各级司法机关做出的刑事判决.
(3)我方的法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员名单如下:人员职位姓名联系固话及手机法定代表人董事成员监事成员总经理副总经理…………(4)其它事项说明:说明:1、不具备法人资格的供应商,须与设立主管的法人机构同时加盖公章.
2、以上表格可按照供应商具体情况增删.
3、本声明书内容不得擅自删改.
供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--77--2.
5公平竞争承诺书本公司郑重承诺:本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性,有良好的历史诚信记录,并将依法参与项目的公平竞争,不以任何不正当行为谋取不当利益,否则承担相应的法律责任.
(公司名称,加盖公章)时间:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--78--2.
6磋商保证金交纳凭证(采购人/采购代理机构):(供应商全称)参加贵方组织的(采购项目编号为)的采购活动.
按响应文件的规定,已通过(银行转账、网上银行转帐)形式交纳人民币(大写)元的磋商保证金.
供应商名称:供应商开户银行:供应商银行帐号:说明:1.
上述要素供银行转账及银行汇款方式填写,其他形式可不填.
其他方式以现场递交为依据.
2.
上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致,(采购代理机构)依据此凭证信息退还磋商保证金.
供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日附:粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件注:一、供应商投标响应时,必须按响应文件要求交纳磋商保证金.
二、如无质疑或投诉,未中标的供应商保证金,在评审结束后五个工作日内利息原额退还;如有质疑或投诉,将在质疑和投诉处理完毕后利息原额退还.
成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内利息原额退还.
三、此表一式两份.
一份装订在响应文件内;另一份装在开标小信封内在开标会前提交.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--79--三、商务部分3.
1投标综合概况单位名称地址主管部分法人代表职务经济类型授权代表职务邮编电话传真单位简介及机构设置单位优势及特长单位概况注册资本万元占地面积M2职工总数人建筑面积M2资产情况净资产万元固定资产原值万元负债万元固定资产净值万元企业年度主要财务状况总资产营业收入(万元)净利润(万元)纳税额(万元)资产负债率(万元)2017供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--80--3.
2项目业绩一览表序号业主名称项目名称合同金额合同签订时间备注1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
注:须按评分要求提供相应的业绩证明材料作为评分依据.
供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--81--3.
3项目管理机构配备情况表项目名称:项目编号:职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险号注:按磋商文件要求提供相关资格岗位证书、证明材料的复印件(如有),随本表后附.
项目负责人和安全员的证件已附在资格性文件中,此处可不重附.
所有加盖供应商公章.
供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--82--3.
4商务部分评分表需要提供的其它证明材料供应商根据商务评审表内容提供各项证明材料.
1、……注:以上需提供的证明材料均须加盖供应商公章.
供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--83--3.
5采购项目内容及要求响应表一、商务条款响应情况序号主要条款是否响应1完全理解并接受商务条款要求,全部商务条款均能完全响应2完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务3报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务4同意按本项目要求缴付相关款项5同意接受采购方发布的补充通知中各项商务要求(若有)6同意采购方以任何形式对我方磋商响应文件商务部分的内容真实性和有效性进行审查、验证7完全响应磋商文件以上除外的全部商务条款(含""项)二、合同条款响应情况1完全理解并接受合同条款要求2同意接受合同范本所列述的各项条款二、商务、合同条款偏离情况说明(若有):三、不同意公开的商务部分内容(若有):注:1.
对于上述要求,如供应商完全响应,则请在"是否响应"栏内打"√",对空白或打"*"视为偏离,请在"偏离说明"栏内扼要说明偏离情况.
2.
采购项目商务要求均为实质性商务条款,即等同于带""不可负偏离的关键性要求.
供应商如不响应,将导致磋商无效.
供应商可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排,以提高其磋商的竞争力.
3.
如本表内容与其他详细方案不一致,则以本表为准.
4.
本表内容不得擅自修改.
供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--84--四、技术部分4.
1项目实施方案以下为项目实施方案的参考大纲,供应商主要根据招标需求的要求制定(格式自定),可包括但不限于以下内容:1、施工方案2、质量保证方案3、安全施工保证方案4、文明环保施工保证方案5、项目工期安排6、人员、设备投入供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--85--4.
4技术部分评分表需要提供的其它证明材料供应商根据技术评审表内容提供各项证明材料.
1、……注:以上需提供的证明材料均须加盖供应商公章.
供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--86--五、价格部分5.
1报价一览表(首次报价)注:1.
此表是响应文件的必要文件,是响应文件的组成部分;供应商须按要求填写所有信息,不得随意更改本表格式.
还应另附一份封装在开标信封中,作为唱标之用.
2.
磋商报价总价折扣率高于100%,其报价将被视为无效.
安全文明施工措施费、绿色施工措施费为不可竞争费,供应商在报价中必须包含且不得更改该金额,否则其报价无效.
3.
报价应包括:完成工程施工图纸及工程量清单范围内的全部施工内容所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、项目措施费、规费、利润、税金、配合费、预留金、质保期服务、验收手续费和施工合同包含的所有风险、责任等完成本次招标项目的全部费用.
4.
供应商应充分考虑施工期间各类可调材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整,确定风险系数,对工程量清单及图纸所包含的所有内容及本采购文件涉及到的范围内的施工进行固定综合单价包干报价.
供应商名称(盖单位公章):供应商法定代表人(或供应商授权代表)签字或盖章:日期:年月日序号单位工程名称折扣率(%)(四舍五入后,小数点后保留两位有效数)完工期1佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)大写:百分之小写:%自合同签订起90个日历天佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--87--六、中小企业投标产品资料(如有)(1)小型和微型企业产品价格统计表供应商属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中规定的小型、微型企业,且以小型、微型企业产品投标的,请按下表要求如实填写.
供应商属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中规定的小型、微型企业,且以小型、微型企业产品投标的,请按下表要求如实填写.
项目名称:注:1、供应商应详细填写本表,如此表内容不能详细反映详细情况,可自行增加附表.
2、计算时四舍五入取小数点后两位.
3、供应商所填"评审价格"仅供评委参考,最终评审价格以评委最终核实的金额为准.
4、属于小型、微型企业须提供符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》.
5、非小型和微型企业的,《小型和微型企业产品价格统计表》及《中小企业声明函》无需填写.
其评审价格即为投标总报价.
一小型和微型企业名称(允许联合体时使用)注:联合体双方均为小型和微型企业的,双方名称均写上,并均提供《中小企业声明函》.
二磋商总报价元注:本栏填写本项目投标总报价.
三规定价格扣除比例6%注:本栏填写采购文件规定的价格扣除比例.
四评审价格元注:评审价格=投标总报价*(1-规定价格扣除比例)五备注:(允许联合体时使用)注:联合体投标的供应商须在本栏说明各自的协议合同金额所占联合体协议合同总金额的比例.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--88--中小企业声明函本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为(请填写:中型、小型、微型)企业.
即,本公司同时满足以下条件:1.
根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为(请填写:中型、小型、微型)企业.
2.
本公司参加采购人的项目名称采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他(请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物.
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物.
本公司对上述声明的真实性负责.
如有虚假,将依法承担相应责任.
企业名称(盖章):日期:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--89--(2)监狱企业证明文件监狱企业证明文件监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--90--(3)残疾人福利性单位声明函残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物).
本单位对上述声明的真实性负责.
如有虚假,将依法承担相应责任.
单位名称(盖章):日期:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--91--七、中标服务费支付承诺书格式中标服务费支付承诺书致:广东广水工程造价咨询有限公司如果我方在贵公司组织的佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)采购中获成交(采购项目编号:0757-1901FSGSCG),我方保证在收取《成交通知书》前,按磋商文件规定向贵公司交纳中标服务费.
我方如违约,愿凭贵公司开出的违约通知,同意广东广水工程造价咨询有限公司的要求办理支付手续,从我方提交的磋商保证金中支付,不足部分由采购人在支付我方的成交合同款中代为扣付,并愿承担全部由此引起的法律责任.
特此承诺!
供应商名称(盖公章):供应商地址:电话:传真:法定代表人(签字或盖章):(或供应商授权代表)(签字或盖章):签署日期:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--92--八、开标信封(独立封装)将下列内容单独密封装入"开标信封".
8.
1.
法定代表人证明书(如为非法定代表人参与开标的还需另外提交供应商授权委托书);8.
2.
法定代表人身份证复印件(如为非法定代表人参与开标的还需提交委托代理人的身份证复印件,而且须与供应商授权委托书的委托代理人一致);8.
3交付磋商保证金的银行回单复印件8.
4退磋商保证金说明8.
5电子文件佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--93--退磋商保证金说明特别提醒:供应商缴纳的磋商保证金,原则上,按保证金汇入的原账户退还,供应商必须填写原来汇入保证金账户时的账户信息.
我方为(项目名称)的投标【项目编号为:0757-1901FSGSCG】所提交的磋商保证金(大写金额)元,请退还(包组号)磋商保证金(小写金额)元,请划到以下账户:收款人名称收款人地址开户银行(具体到XX银行XX支行)联系人账号联系电话备注:此表须附在开标小信封中.
当供应商收到中标通知书或招标结果通知书,申请退还磋商保证金时,按其填写在"退磋商保证金说明"上的内容,按规定退还供应商的磋商保证金.
特别提醒:供应商缴纳的磋商保证金,原则上,交易中心按保证金汇入的原账户退还,供应商必须填写原来汇入交易中心保证金账户时的账户信息.
为及时退还供应商的磋商保证金,若存在以下三种情形的,则按以下规定执行:1.
单位名称变更A.
若供应商响应后,其单位名称变更,退还其磋商保证金时,除提交变更后的账户信息外,还需附工商部门打印的变更信息说明,并加盖单位公章;B.
若供应商只变更营业执照信息,没有及时变更银行账户的,只需提供银行开户许可证复印件,并加盖单位公章.
2.
收支两条线若供应商属于资金收支两条线的情况,则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息,供应商需附上收支两条线的说明,并加盖单位公章:3.
标前确定不参加响应若供应商已汇入磋商保证金,但不参加响应时,请务必在项目开标前将该《退磋商保证金说明》按规定填写完整盖章后,传真至0757-86260021或扫描发至FSSYCZB@126.
com供应商(公章):日期:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--94--询问函、质疑函说明:本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函时使用,不属于竞争性磋商响应文件格式的组成部分.
1:询问函格式询问函广东广水工程造价咨询有限公司:我单位已报名并准备参与(项目名称)项目(采购项目编号:)的报价(或报价)活动,现有以下几个内容(或条款)存在疑问(或无法理解),特提出询问.
一、事项一)(1)问题或条款内容)(2)说明疑问或无法理解原因)(3)建议)二、事项二)……随附相关证明材料如下:(目录).
询问人:(公章)法定代表人(授权代表):地址/邮编:电话/传真:年月日佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--95--2:质疑函格式质疑函(可根据质疑内容增加或删减)广东广水工程造价咨询有限公司:我公司依法参与了(招标代理机构或采购人)于年月日组织的政府采购活动.
根据《政府采购法》和《政府采购响应供应商投诉处理办法》等规定,我公司认为(采购项目名称)(采购项目编号:)项目的采购活动中,(磋商文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我公司权益,特提出质疑.
一、我公司认为项目的(磋商文件、采购过程、中标/成交结果)损害了我司权益,具体事项如下(每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持.
质疑事项属于涉密的,应提供信息来源或有效证据):()质疑磋商文件1.
质疑内容磋商文件页,内容""损害了我公司权益事实依据:(证据见第页)法律依据:我方请求磋商文件做如下修改:我方对磋商文件其他内容无质疑.
()质疑采购过程1.
于年月日,在进行的(收取磋商文件(样品)、开标、谈判)过程,发生损害了我公司权益的事项,事实依据:(证据见第页)法律依据:我方请求:我方对其他采购过程无质疑.
()质疑采购结果1.
于年月日公布的中标(成交)结果,发生损害了我公司权益的事项,事实依据:(证据见第页)法律依据:我方请求:我方对中标(成交)结果公告其他内容无质疑.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--96--二、为维护我公司的合法权益,现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复.
质疑响应供应商:(签章)法定代表人:(签名或盖章)主要负责人:(签名或盖章),职位:项目联系人:电话(手机/座机):地址:邮编:电子邮箱:传真:年月日备注:1.
每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持.
质疑事项属于涉密的,应提供信息来源或有效证据.
2.
响应供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条,捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料;依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条,响应供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止1至3年内参加政府采购活动).
3.
质疑函应当署名.
质疑人为自然人的,应当有本人签名;质疑人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章.
不按上述要求拟写的质疑函,广东广水工程造价咨询有限公司将有可能不予受理.
佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)0757-1901FSGSCG广东广水工程造价咨询有限公司--97--响应文件包装袋封面响应文件口开标信封口正本口副本项目编号:0757-1901FSGSCG项目名称:佛山市三水区乐平镇"雪亮"视频监控系统供配电项目(第二次)供应商名称:供应商地址:递交地址:(年月日时分)之前不得启封声明:同意由递交响应文件登记顺序的前二名供应商,将作为集中推选的代表,现场对所有响应文件进行密封性检查.