苍南县第三人民医院迁建项目智能化工程

CNJS170316-018招标文件招标人:苍南县第三人民医院招标代理:温州市建融工程造价咨询事务所有限公司监督单位:苍南县住房和城乡规划建设局二一七年三月目录第一章招标公告.
2第二章投标人须知.
3第三章评标办法.
18第四章合同条款及格式.
23第五章工程量清单.
46第六章图纸51第七章技术标准和要求.
51第八章投标文件格式.
52招标公告CNJS170316-018建设单位:苍南县第三人民医院二、工程名称:苍南县第三人民医院迁建项目智能化工程三、工程地点:苍南县钱库镇四、立项文件:苍发改投【2012】140号五、工程概况:投资概算约3000万元六、招标内容:施工图范围内的智能化工程七、质量要求:合格八、工期要求:180日历天九、资质要求:1、按建设部颁发的建市【2014】159号《建筑业企业资质标准》要求取得电子智能化工程专业承包一级资质或按建设部颁发的建建【2001】82号《建筑业企业资质等级标准》要求取得有效期内建筑智能化工程专业承包壹级(或智能化工程设计与施工壹级资质);2、项目负责人:机电工程专业注册建造师壹级,并无在建工程,且符合浙政发【2014】39号文件规定.

十、其他要求:1、在投标截止时间前,投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业.
2、投标企业已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台.

十一、招标方式:公开招标十二、注意事项:本工程采用资格后审方式,招标文件等材料统一于2017年3月17日—2017年3月23日在苍南县公共资源交易中心网站www.
cnztb.
com.
cn下载;招标答疑在网站招标提问区匿名咨询.

十三、联系方式:招标人:苍南县第三人民医院招标代理机构:温州市建融工程造价咨询事务所有限公司联系人:缪先生联系人:包先生联系电话:0577-59892287联系电话:0577-68722181苍南县第三人民医院苍南县公共资源交易中心2017年3月17日投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.
1.
2招标人名称:苍南县第三人民医院地址:苍南县钱库镇联系人:缪先生电话:0577-598922871.
1.
3招标代理机构名称:温州市建融工程造价咨询事务所有限公司地址:苍南县灵溪镇苍南大厦一单元401室项目负责人:包邦唱电话:0577-68722181造价负责人:黄忠文电话:0577-687221811.
1.
4项目名称苍南县第三人民医院迁建项目智能化工程1.
1.
5建设地点苍南县钱库镇1.
12偏离http://www.
cnztb.
com.
cn网站"招标提问区"提出疑问,逾期不予受理.
2.
2.
2招标人澄清时间及投标截止时间招标人澄清时间:2017年3月27日投标截止时间:2017年4月13日09时30分2.
2.
3下载招标文件答疑、澄清的时间和方式本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经苍南县住房和城乡规划建设局备案后,在http://www.
cnztb.
com.
cn网站"建设项目交易/招标答疑"下载.
澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布,投标人应自行察看并下载上述内容,不须作收到确认.

2.
3.
1招标文件的修改时间如有,以本项目开标前发出的修改文件时间为准2.
3.
2投标人确认收到招标文件修改的方式如有,投标人应在开标前1天自行察看并下载上述内容,不须作收到确认.

3.
3.
1投标有效期60个工作日3.
4.
1投标保证金金额:人民币600000元(大写:陆拾万元人民币);2、投标人应按招标文件要求提交投标担保,投标担保采取投标人直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式.
投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定帐户,且投标保证金必须从投标单位银行帐户汇出,不得现金解入,不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入,否则作无效标处理.
各投标单位应当在投标文件提交截止时间前,向招标代理单位提供本工程由苍南县公共资源交易中心开据的投标保证金收据原件及复印件.
对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标,招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝.
投标保证金汇入的户名:苍南县公共资源交易中心保证金专户开户银行:中国工商银行苍南县支行银行帐户:1203284029200215844①各投标人在转(汇)款时充分考虑银行转(汇)的时间差风险.
②保证金按招标文件规定独立汇入,不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入,否则中心财务室将作为错汇款予以退回,一切后果由投标单位自负.
③投标单位在投标保证金截止日之前,应凭银行进帐单到中心开具收据确认款项用途,否则中心财务室有可能无法确认保证金来源及用途,一切后果由投标单位自负.

3.
5是否允许递交备选投标方案http://www.
cnztb.
com.
cn)发布.
如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天且对投标人的工作有实质性的影响,则相应延长投标截止时间.

2.
2.
3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论,招标人概不负责.
对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定,投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间内提出澄清要求,招标人拥有最终解释权,由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素,责任由投标人自负.

2.
3招标文件的澄清或修改2.
3.
1在投标截止时间前,招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件,该补充说明将在苍南县公共资源交易信息网(网址:http://www.
cnztb.
com.
cn)公布.
据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分.
补充说明如对招标文件发生实质性的变化,不做修改的可能影响评标结果的公正性,则应在投标截止时间15天前发出,如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天且对投标人的工作有实质性的影响,则相应延长投标截止时间;2.
3.
2招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在苍南县住房和城乡规划建设局备案,并在苍南县公共资源交易信息网(网址:http://www.
cnztb.
com.
cn)上发布信息向所有投标人公告.
招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分,具有约束作用.

2.
3.
3招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在苍南县住房和城乡规划建设局备案的书面形式明确的内容为准.
当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件(或公告)为准.

投标文件3.
1投标文件的组成3.
1.
1投标文件的组成:见投标人须知前附表.
3.
2投标报价3.
2.
1投标人应按第五章"工程量清单"的编制要求和第八章"投标文件格式"要求填写相应表格.

3.
2.
2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改第五章"工程量清单"中的相应报价.
此修改须符合本章第4.
3款的有关要求.
3.
3投标有效期3.
3.
1在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件.

3.
3.
2出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人在苍南县公共资源交易信息网(网址:http://www.
cnztb.
com.
cn)上公告通知所有投标人延长投标有效期.
投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金.

3.
4投标保证金3.
4.
1各投标单位按照投标人须知前附表中3.
4.
1项的规定,将投标保证金汇至招标人指定保证金专户.

3.
4.
2投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件不予接受.
3.
4.
3有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)投标人无故放弃中标资格的;(3)拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款;(4)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保;(5)投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的.
3.
4.
4如招标文件约定投标保证金不予退还的,由苍南县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后,直接转交给招标人.

3.
4.
5中标候选人(含中标人)投标保证金在中标人签订合同后5日内无息退还;2.
其余未中标人的投标保证金在对中标人进行公示、签发中标通知书后5日内无息退还.

3.
5备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案.
本工程不接受备选投标方案.
3.
6投标文件的编制3.
6.
1投标文件应按第八章"投标文件格式"进行编写.
3.
6.
2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应.

3.
6.
3投标文件应用不褪色的材料书写或打印,尽量避免涂改、行间插字或删除;其余要求:见投标人须知前附表.

3.
6.
4投标文件份数见投标人须知前附表.
投标4.
1投标文件的密封和标记4.
1.
1投标文件的密封和标记:见投标人须知前附表.
4.
1.
2投标文件的封套上应写明的内容:见投标人须知前附表.
4.
1.
3未按本章第4.
1.
1项或第4.
1.
2项要求密封和加写标记的投标文件,招标人不予受理.
4.
2投标文件的递交4.
2.
1投标人应在投标须知前附表第2.
2.
2项规定的投标截止时间前递交投标文件.
4.
2.
2投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表.
4.
2.
3除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还.

4.
2.
4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理.
4.
2.
5开标会议应由投标人按照规定派代表参加,参加人员具体要求:见投标人须知前附表.

4.
3投标文件的修改与撤回4.
3.
1在投标须知前附表第2.
2.
2项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人.

4.
3.
2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.
6.
3项的要求签字、盖章.
招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证.
4.
3.
3修改的内容为投标文件的组成部分.
修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明"修改"字样.
4.
3.
4投标人在提交投标文件以后,投标人不得补充、修改投标文件或撤回已提交的投标文件.

4.
3.
5在投标截止时间之后至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标担保将被没收.

开标5.
1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加.

5.
2开标程序5.
2.
1开标由招标人所委托招标代理机构主持;5.
2.
2本工程按时送达的投标文件应达到三家及三家以上,才可开标;否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标.

5.
2.
3开标程序:见投标人须知前附表.
5.
3投标文件有效性5.
3.
1开标时,投标文件出现下列情况之一的,应当作为无效投标文件,不得进入开标、评标:5.
3.
2投标文件未按照要求密封和标记的;25.
1.
2投标人未按照要求提交投标保证金或提交的投标保证有瑕疵的;25.
1.
3未按要求派人参加开标会议的.
评标6.
1评标委员会6.
1.
1评标由招标人依法组建的评标委员会负责.
6.
1.
2评标委员会由有关技术、经济等相关方面专家组成,成员为五人以上单数;其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3.

6.
2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则.
6.
3评标6.
3.
1评标委员会按照第三章"评标办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审.

合同授予7.
1中标人的确定中标候选人经公示后由招标人确定为中标人,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人.
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标.

办理中标备案手续前,招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实:招标人在中标公示之后,可以对拟中标人投标文件的班组人员、资格条件、财务状况等情况进行核实,也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门,发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标.

7.
2中标通知7.
2.
1中标候选人名单经苍南县公共资源交易中心网上公示期后,经苍南县住房和城乡规划建设局核准同意后向中标单位签发中标通知书.
中标人接到招标单位通知后,必须在5天内到招标单位领取中标通知书,否则招标单位有权视为中标人自动放弃中标,招标单位将没收其投标担保.
招标单位于15日内将评标报告及评标有关资料送苍南县住房和城乡规划建设局备案.

投标人成为中标人后,在原拟定项目班组成员录入温州市建造师管理系统前须已录入温州市建设工程合同履约管理系统,否则取消中标资格,一切后果、责任均由投标人承担.
在温州承建项目的建设工程施工企业必须进入温州造价网站中的合同履约评价系统(http://www.
wzzj.
net.
cn:8088/)自行注册登录并打印注册信息.
温州市外企业将打印好的履约评价系统注册信息表盖章并带营业执照和资质证书原件到温州造价处审核通过,苍南企业到县住建局建筑业科审核通过,之后方可办理工程中标及开工等事宜.

7.
2.
2在签发中标通知书之前本工程拟派项目负责人必须已在温州市招投标监督部门办理完备案手续,必须满足以下要求:公示期满后5日内,中标人必须将原拟定的项目班组成员(项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、现场安全生产专职管理人员)岗位证书原件送交苍南县住房和城乡规划建设局有关部门,将原拟定的项目班组成员录入温州市建造师管理系统,并审查"三类人员"证书原件及企业安全生产许可证原件.
未按时录入温州市建造师管理系统的中标人,招标单位视为中标人自动放弃中标,招标单位将没收其投标担保.
本工程拟派项目负责人(建造师)不得有在建工程,否则不具备中标资格,业主有权取消其中标资格;投标企业未录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台,取消其中标资格.

7.
2.
3工现场管理人员(项目组人员)的变更须严格遵守≤苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定≥的通知(苍住建【2017】322号),项目经理(或总监)除因疾病、死亡、长期出国、脱产学习、职务变动、调离原工作企业、违法被责令停止执业、涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑、执业注册证书依法注销等原因确实无法履行职责外,其余原则上不予变更.
施工、监理和业主单位不得擅自进行施工现场管理人员的变更.
符合以上变更条件的,须出具相关证明材料并经业主同意盖章,报县住建局备案.
变更后的项目经理(或总监)应不低于原项目经理(或总监)资格条件和业绩条件,同时须提供在该单位半年以上的社保证明7.
3履约担保7.
3.
1在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式向招标人提交履约担保.

7.
3.
2中标人不能按本章第7.
3.
1项的要求,提交履约担保金的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿.

7.
4签订合同招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并报送苍南县住房和城乡规划建设局备案.
中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿.

重新招标和不再招标8.
1重新招标有下列情形之一的,招标人将重新招标:(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;(2)经评标委员会评审后否决所有投标的;(3)所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的,招标人应当重新依法组织招标.

8.
2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标.

纪律和监督9.
1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益.

9.
2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作.

9.
3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章"评标办法"没有规定的评审因素和标准进行评标.

9.
4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行.

9.
5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉.
如发生投诉争议等情况时,经查实中标候选人存在违法、违规行为,不符合中标条件,且该行为在评标时是无法发现和确认的,招标人可以重新组织招标.

需要补充的其他内容10.
1解释权构成招标文件组成部分的"通用合同条款"、"专用合同条款"、"技术标准和要求"和"工程量清单"等章节中出现的措辞"发包人"和"承包人",在招标投标阶段应当分别按"招标人"和"投标人"进行理解.

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准.
按本款前述规定仍不能形成结论或存在异议的,由招标人负责解释.

10.
2.
招标文件的备案本招标文件已经苍南县住房和城乡规划建设局备案.
10.
3.
其他说明本招标文件未尽事宜将另发补充文件,或按有关法律、法规、规章、政策性文件规定办理.

第三章评标办法1.
评标方法本工程采用综合评估法,分五个阶段分别进行:第一阶段为技术标评审,第二阶段为资信标评审,第三阶段为确定评审区间,第四阶段为投标文件的符合性及资格审查,第五阶段为商务标的详细评审.

2.
评标2.
1评标委员会与评标2.
1.
1评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:⑴.
招标人或投标人的主要负责人的近亲属;⑵.
与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;⑶.
曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的.

2.
1.
2评标过程中遇到特殊情况,由评委会遵循公平、公正原则,采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定.
法律法规及招标文件有明确规定的从其规定.

2.
1.
3评标委员会完成评标工作后,向招标单位提交书面评标报告,推荐排序的中标候选人.

2.
2评标过程的保密2.
2.
1开标后,直到授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人的推荐情况,与评标有关的其他任何情况均严格保密.

2.
2.
2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝.

2.
2.
3中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释.
未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料.

2.
3投标文件的澄清2.
3.
1为有助于投标文件的审查、评价和比较,评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明,投标人应采用书面形式进行澄清或说明,但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容.
凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列.

2.
3.
2投标人应确保其法定代表人(或委托代理人)、商务标编制人员等在评标期间接受评标委员会的询标,拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或者修正的,评标委员会将否决其投标.

2.
4投标文件的评审、比较和否决3.
4.
1评标程序及方法:本工程采用综合评估法,分五个阶段分别进行:第一阶段为技术标评审,第二阶段为资信标评审,第三阶段为确定评审区间,第四阶段为投标文件的符合性及资格审查,第五阶段为商务标的详细评审.

3.
4.
2第一阶段为:技术标评审(满分20分)技术标的评审由评标委员会成员按下列评分标准对有效的投标文件各自分档次打分,计算所有评标专家对每个技术标分项评分(去掉一个最高分和去掉一个最低)的算术平均值进行累计(技术标得分分值保留2位小数点,第三位小数四舍五入),为该投标人的技术标得分.
评标委员会成员对各投标文件充分审核、讨论、评议后,由评标委员会人员按评分细则,进行评判,独立打分,技术标满分20分.
如发现某张评分票的一单项评分超过细则规定的分值范围,则该张评分票无效.
技术标评分细则见如下:技术标最终得分小于12分的投标单位将不进入其他阶段的评审.
技术标评分细则(20分)序号评分内容总分D档(差)C档(中)B档(良)A档(优)1、对系统设计的理解、整体概述(0~0.
5)0.
50-0.
10.
1-0.
250.
25-0.
40.
4-0.
52、数据中心系统集成方案(包含对所投设备的拓扑图,核心系统双活方案、数据库软件和主机的高可用方案),根据方案的优劣打分.
(0~2.
0)2.
00.
6-1.
01.
0-1.
41.
4-1.
71.
7-2.
03、对本工程的合理化建议(0~0.
5)0.
50-0.
10.
1-0.
250.
25-0.
40.
4-0.
54、施工组织设计(0~5.
5)分详细施工工艺说明,特别是针对本工程的技术难点及关键部位施工技术措施0.
50-0.
10.
1-0.
250.
25-0.
40.
4-0.
5保证施工质量、施工工期、材料质量的主要措施0.
50-0.
10.
1-0.
250.
25-0.
40.
4-0.
5保证安全生产及文明施工的主要措施0.
50-0.
10.
1-0.
250.
25-0.
40.
4-0.
5售后服务承诺和保证措施0.
50-0.
10.
1-0.
250.
25-0.
40.
4-0.
5数据中心机房设备搬迁方案(提供合理的机房设备搬迁方案,考虑到医院业务的特殊性,急诊、住院、门诊及收费窗口对公共服务的特殊性,核心业务系统实现零停机),并要求提供应急解决方案,以防搬迁过程中发生意外.

2.
00.
6-1.
01.
0-1.
41.
4-1.
71.
7-2.
0选用的主要施工机具及劳动力调配计划0.
50-0.
10.
1-0.
250.
25-0.
40.
4-0.
55、各弱电系统材料设备选用及配置情况(0~11.
5)分综合布线系统1.
00-0.
20.
2-0.
50.
5-0.
80.
8-1.
0计算机网络系统2.
00.
6-1.
01.
0-1.
41.
4-1.
71.
7-2.
0信息导引及发布系统1.
00-0.
20.
2-0.
50.
5-0.
80.
8-1.
0安全防范系统1.
00-0.
20.
2-0.
50.
5-0.
80.
8-1.
0会议系统及公共广播系统1.
00-0.
20.
2-0.
50.
5-0.
80.
8-1.
0智能一卡通系统1.
00-0.
20.
2-0.
50.
5-0.
80.
8-1.
0病房呯叫系统及婴儿防盗1.
00-0.
20.
2-0.
50.
5-0.
80.
8-1.
0楼宇自控及能量计量系统0.
50-0.
10.
1-0.
250.
25-0.
40.
4-0.
5机房工程及其他系统1.
00-0.
20.
2-0.
50.
5-0.
80.
8-1.
0数据中心系统(服务器、存储、安全、容灾及软件)、移动设备3.
00-0.
70.
7-1.
41.
4-2.
22.
2-3.
03.
4.
3第二阶段为:资信标评审(满分7分)评审内容及评分标准说明分值范围(分)评分1项目负责人2014年1月1日以来完成类似业绩情况0-1.
0项目负责人2014年1月1日以来完成公建智能化项目业绩,项目规模≥2000万一个得0.
5分,可累计得分最高得1分.
(需提供该项目完整合同、中标通知书、项目验收报告,复印件加盖公章,原件备查,否则该项不得分).

2投标人2014年1月1日以来完成类似业绩情况0~3.
01、投标人2014年1月1日以来完成公建智能化建设项目业绩.
项目合同金额≥2000万的,每提供一个得1分,可累计得分最高得3分(需提供投标人作为法人单位签定的合同复印件、中标通知书、项目验收报告,复印件加盖公章,原件备查,否则该项不得分).

3企业体系认证按企业认证证书原件打分,否则其本项资质不予承认0~2.
0投标人具备信息系统集成及服务贰级或以上资质(含贰级)得0.
5分;其余不得分;(需提供证书复印件,加盖投标人公章,原件备查,否则不得分)2、获得地(市)级及以上"重合同、守信用"单位称号的得0.
5分,其余不得分;3、通过ISO9000质量体系认证,通过ISO14001环境管理体系认证,通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,通过ISO27001信息安全管理体系认证,软件企业认定证书、高新技术企业证书以上证书提供5个及以上得1.
0分,提供4个得0.
5分,其余不得分.
(需提供证书复印件,加盖投标人公章,原件备查,否则不得分).
4售后服务网点的设置情况按证书原件打分,否则其本项资质不予承认.
0-1.
0企业在温州地区有公司或分公司得1分,在浙江地区有公司或分公司得0.
5分.
其他不得分,最高得1分.
截止开标时间前公司注册时间已满90天.
(提供营业执照复印件并盖公章,原件备查,否则该项不得分)3.
4.
4第三阶段:确定评审区间.
本工程评标办法设评审区间,设最高投标限价和成本警戒值.
3.
4.
4.
1最高投标限价,投标人的投标报价高于最高投标限价的作否决其投标处理(投标报价以投标函中的投标报价为准,下同),本工程最高投标限价详见本工程投标人须知前附表.

3.
4.
4.
2成本警戒值,投标人的投标报价低于成本警戒值的不进入基准价计算.

成本警戒值的取定方法:⑴商务标开标后,出现以下情况的,该投标报价不进入成本警戒值的计算范围:①投标人的投标报价高于投标最高限价的;②开商务标前已经被否决其投标的;③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的;⑵取除上述情况外的所有投标报价去掉一个最高和一个最低价后(等于5家时只去掉一个最高,少于5家时,则不去高也不去低)的算术平均值再下浮5%作为成本价警戒值.

3.
4.
4.
3报价评分标准:(满分73分)评标基准价(M)的确定.
若有效报价(最高限价≥有效报价≥成本警戒值)>7家,则由招标人在有效报价中通过业主打球的方式随机抽取7家,这7家投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数.
如所有有效投标报价≤7家时,则取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数.
(注:出现以下情况时,该投标报价不进入评标基准价的计算范围:①投标人的投标报价高于投标最高限价的;②开商务标前已经被否决其投标的;③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的;④投标人的投标报价低于成本警戒值的.
)具体公式为:若有效报价>7家,(M)=(1-K)*(随机抽取的7家算术平均值);若有效报价≤7家,(M)=(1-K)*(所有有效报价的算术平均值);确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变,不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量发生变化.

K值为招标人在开启各投标人商务标后,在0%、1%、2%三个号码中随机抽取的一个下浮率.

⑤以各有效商务报价与评标基准价(M)相比,计算商务标报价评分值(仅计算一次,以后资格后审及商务标详细评审结果不影响评标基准价结果):等于评标基准价(M)的商务标得满分73分;低于评标基准价(M)的商务标,每下降1%扣1.
0分;高于评标基准价(M)的商务标,每上升1%扣2.
0分.
计算商务标报价评分不足一个百分点时,使用直线插入法计算(得分保留二位小数).

3.
4.
4.
4评审区间的确定本工程设评审区间,若投标报价不高于最高投标限价且不低于最低控制价的投标文件≤5家时,则全部进入评审区间;若投标报价不高于最高投标限价且不低于最低控制价的投标文件超过5家,则按技术标+资信标+商务标综合得分从高到低进行排名,选取前5家进入本工程评审区间,若排名前5家的报价有两个或两个以上相同的,则该报价相同的投标文件均进入评审区间.
在下阶段评审过程中如有不合格的,应在有效报价得分中由高到低排序依次递补到5家(评审过程中否决其投标的投标单位,不影响原投标报价的排序).

3.
4.
5第四阶段:投标文件的符合性审查及投标人的资格审查(资格后审)(一)按照本评标办法的3.
4条款规定对进入评审区间的投标文件进行符合性审查.
投标文件如存在以下情况之一的,经评标委员会审核认定,其投标文件将作否决其投标处理:⑴.
投标人的投标资格不满足国家有关规定的或招标文件、招标公告载明的投标资格条件;⑵.
投标人的资质、人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的;⑶.
被有关行政监督管理部门通报限制投标且在限制期内的;⑷.
招标文件注明需要签署和盖章而未按要求签署和盖章的;⑸.
投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的;⑹.
投标文件附有招标人不能接受的条件的;⑺.
投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的;⑻.
投标人提交的有关材料如有虚假隐瞒等情况;⑼.
评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的;⑽.
项目负责人(建造师)不符合浙政发[2014]39号文件规定的;⑾.
招标文件及法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的.
(二)仅对投标报价进入评审区间的投标人进行资格审查.
1、投标人的资格审查必须满足下列必要条件,凡不能满足的下列必要条件之一的,其投标文件作否决其投标处理:a.
企业营业执照有效且经营范围符合要求,提供营业执照;b.
企业资质等级符合要求,提供资质证书;c.
建造师资格符合要求,必须提供建造师资质等级证书(相关证明材料不予认可)及"三类人员"B类证书;d.
具备安全生产许可证且有效(无暂扣、吊销等情况),提供安全生产许可证证书;e.
申请人企业主要负责人"A类证书",企业主要负责人包括企业法定代表人以及企业分管安全生产的副经理,担任这岗位的相关人员应当提供"三类人员"A类证书.
企业分管安全生产副经理应与提供的任职文件相一致;f.
提供企业分管安全生产副经理有效期内的任职文件;g.
现场安全生产专职管理人员"三类人员"C类证书及岗位证书;h.
技术负责人职称证书及质检员、施工员岗位证书;l.
项目技术负责人职称(证书上无单位名称或名称不符合的,需提供有效的社保证明)符合要求,项目班子人员配备齐全,提供项目班子人员岗位证书及拟在本合同任职的主要人员简历表;m.
没有被建设行政主管部门限制参加投标(建设行政主管部门指住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设委员会、苍南县住房和城乡规划建设局);n.
无利益冲突:近三年内直至目前,投标申请人应未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系;未曾参与过本项目的技术规范、资格后审或招标文件的编制工作;与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系;o.
如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制投标文件,须在资格后审资料中提交委托协议书(复印件)、造价咨询单位营业执照(复印件)、资质证书(复印件);否则评标委员会确认后按否决其投标处理.

q.
承诺书(格式详见附表-5)q.
投标人及其法人、拟派项目负责人在投标截止时间前2年内无行贿犯罪记录(以法院判决书生效日期为准).
(行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前20个工作日内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效.
)注:以上资格审查要求提供的证明材料均需提供原件复核(原件密封在证书原件封袋内),证书原件封袋内应附经投标单位盖章的原件清单,若不提供,则按否决其投标处理.

3.
4.
6第五阶段:商务标的详细评审3.
4.
6.
1评标委员会对通过第二阶段的投标人商务标进行详细评审.
评标委员会对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析,找出报价差异的原因及存在的问题.
投标报价中,如有以下情况之一的,按商务标评审不合格,作否决其投标处理:1)投标人未按招标文件规定要求进行报价,拒绝修正不平衡报价,拒绝提供报价分析说明和证明材料的;2)评标委员会在详细评审时,发现因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等,累计投标报价错误绝对值总额(冒算、多报费用不得抵消缺漏费用)占投标报价3%(含3%)以上者;3)未采用综合单价法编制的,综合单价低于主材价格的,或采用总价让利的,或未按工程量清单中的标注暂定价格进行投标报价的;4)投标书未按招标文件规定要求及格式编制、内容不全或关键字迹模糊,无法辩认的;5)投标人递交两份或多份内容不同的投标书,或在一份投标书中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的;6)经评标委员会集体认定投标书出现相同或雷同的异常情况(比如错漏之处一致、投标文件由同一单位或同一人编制、投标文件中载明的项目管理班子同时由同一人担任,或其他相同或雷同异常情况;含软件狗号及硬件信息相同的情况);7)工程量清单项目编码、项目名称、计量单位及数量未按招标人提供擅自更改的;8)评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的.
9)招标文件其他规定或现行法律法规相关规定的.
10)所有投标文件要求盖章、签字的地方,均按格式中规定盖章、签字,未按此规定盖章、签字作否决其投标处理.

11)如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动,或规费、税金等不按规定计取的,均视为投标报价计算错误,按商务标评审不合格(否决其投标)处理执行.

3.
4.
6.
2投标报价中,如有以下情况之一的,经投标人的投标代表签字确认后,予以修正:a.
如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准(但文字表示如为错误表示而数字表示为正确表示时,则以数字表示为准);b.
如果合价金额与单价金额不一致时,以单价金额为准,除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外.
如果合价金额与总价金额不一致时,以合价金额为准.

3.
4中标候选人的确定3.
4.
1评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审后,向招标人推荐排名第一为中标候选人.
若投标人商务标报价得分相同推荐投标报价低的为排序靠前的中标候选人;若投标人商务标报价得分相同投标报价也相同,通过随机抽取的方式推荐为排序靠前的中标候选人.

3.
4.
2若全部投标文件评审完毕时有效投标人仍少于3家的时候,经评标委员会认定具有竞争效果的,评标委员会可以按招标文件的相关规定及评标办法向招标人推荐一名中标候选人.

3.
4.
3若出现最高限价、成本警戒值计算错误等情况,则按上述条款重新确定中标候选人.
(招标工程标底造价编制出现重大失误等情况不属于此调整范围).

3.
4.
4招标工程标底造价是按照《建设工程工程量清单计价规范》和浙江省新计价依据的要求,遵循四统一的原则,由具有编制招标文件能力的招标人或者其委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构、招标代理机构编制.
工程预算造价编审单位严格按有关计价规则和计价依据编制工程预算造价,确保工程预算造价成果的质量,保证招投标工作的公开、公平.

第四章合同条款及格式使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》).
(建市[2013]56号).

第一部分合同协议书(略)第二部分通用合同条款(略)第三部分专用合同条款1.
一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
10其他合同文件包括:招标文件及其补充文件(含招标单位发的工程量清单及招标控制价),投标文件及其补充文件,经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件,双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件均视为协议书的组成部分;1.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
1.
2.
4监理人:名称:资质类别和等级:联系电话:电子信箱:通信地址:1.
1.
2.
5设计人:名称:资质类别和等级:联系电话:电子信箱:通信地址:1.
1.
3工程和设备1.
1.
3.
7作为施工现场组成部分的其他场所包括:1.
1.
3.
9永久占地包括:1.
1.
3.
10临时占地包括:1.
3法律适用于合同的其他规范性文件:《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法(试行)〉的通知》(温建建〔2003〕373号);《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号);《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》(温建建〔2008〕35号);《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》(温建建〔2010〕316号);《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》(苍规建〔2011〕46号);《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》(温住建发〔2011〕219号);《转发的通知》(温住建发〔2012〕38号);《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》(温住建发〔2012〕39号);《关于印发〈苍南县建筑施工领域企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(苍住建〔2012〕238号);10、《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》(温住建发〔2014〕100号).
11、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》(温住建发[2016]87号)及《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》(浙建站定[2016]35号)规定.
1.
4标准和规范1.
4.
1适用于工程的标准规范包括:现行的按现行国家、浙江省和温州市苍南县的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范.

1.
4.
2发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:发包人提供国外标准、规范的名称:1.
4.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:1.
5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其;(4)本合同专用条款及;(5)招标文件及其补充文件(含招标单位发的工程量清单及招标控制价);(6)本合同通用条款;(7)投标文件及其补充文件;(8)标准、规范及有关技术标准和要求;(9)图纸;(10)已标价工程量清单或预算书.

注:双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分1.
6图纸和承包人文件1.
6.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前14天;发包人向承包人提供图纸的数量:陆套;发包人向承包人提供图纸的内容:完整的施工图纸.
1.
6.
4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:工程施工进度计划表,每月提供实际完成工程量月报表,下月进度计划表;承包人提供的文件的期限为:开工前;承包人提供的文件的数量为:肆份;承包人提供的文件的形式为:文本及电子光盘;发包人审批承包人文件的期限:收到承包人文件后7天内.
1.
6.
5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:1.
7联络1.
7.
1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.

1.
7.
2发包人接收文件的地点:发包人指定的接收人为:承包人接收文件的地点:承包人指定的接收人为:监理人接收文件的地点:监理人指定的接收人为:1.
10交通运输1.
10.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:1.
10.
3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以项目规划红线为场内外边界.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:由承包人负责施工现场的材料运输道路开通及施工道路与城区道路开通,包含城市交通管制协调承包人处理.
费用由承包人承担.

1.
10.
4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和智能化临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担.
1.
11知识产权1.
11.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:著作权属于发包人.

承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项.
未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方.
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:永久性限制.
1.
11.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权属于发包人.

承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项.
未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方.

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:1.
11.
4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:承包人自行承担.
1.
13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量按实际施工工程量结算.

2.
发包人2.
2发包人代表发包人代表:姓名:身份证号:职务:联系电话:电子信箱:通信地址:发包人对发包人代表的授权范围如下:对工程施工进行全过程的进度计划、施工质量、安全生产文明施工等督促工作,对工程款的支付进行审核和签认;工程结算复核签认.

2.
4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
4.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日前7天前.
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已经具备施工条件将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:所需供电、供水、电讯线路由自行解决,发包方配合;施工中发生的各项费用、通讯费用由承包方承担.

工程地质和地下管线资料的提供时间:合同签定后由发包人提供由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:按有关规定执行图纸会审和设计交底时间:按实际施工进度进行技术交底协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:由承包人负责保护工作,其费用由承包人负责.

双方约定发包人应做的其他工作:发生时另行协商解决.
2.
5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:/发包人是否提供支付担保:发包人提供支付担保的形式:/.
3.
承包人3.
1承包人的一般义务(3.
1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等.

承包人需要提交的竣工资料套数:竣工图及竣工资料各肆套(要求计算机出图).
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人自行承担.
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后.
承包人提交的竣工资料形式要求:文本资料及电子光盘.
(10)承包人应履行的其他义务:需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:不适用.

应提供计划、报表的名称及完成时间:开工前提供由监理工程师签证的工程进度计划、完成工程量报表及形象进度情况.

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,并承担费用.

需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:其发生的费用由承包方支付,因承包方未及时办理等责任由承包方负责,并书面通知发包人.
已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包方负责并承担所需费用.

施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:由承包人作好保护工作,由承包人承担费用.

施工场地清洁卫生的要求:由承包人做好现场清洁卫生工作承担费用.
双方约定承包人应做的其他工作:在施工现场作好安全警示和安全保卫工作,因安全防护工作不到位引发的一切事故均由承包人承担所有费用及相应的责任;施工中的相关资料必须由承包人归档上报(竣工图须提供电子版本).
其他:双方另行协商.
3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名;身份证号:建造师执业资格等级:建造师注册证书号:建造师执业印章号:安全生产考核合格证书号:联系电话:电子信箱:通信地址:承包人对项目经理的授权范围如下:关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理(注册建造师)到位率要达到投标工期的80%以上(按每月得30天数计算,每月到达不少于24天),累计到位率达不到投标工期80%的,项目经理每少一天罚扣1000元人民币.

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:承包人不提交上述文件的,项目经理无权履行职责,发包人有权要求更换项目经理,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担.

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:按未到位违约处理.
3.
2.
3承包人擅自更换项目经理的违约责任:中标后未经发包人同意,不得擅自更换项目经理,否则按每次1万元罚扣.
项目组人员变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知,(苍住建【2016】322号).

3.
2.
4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:经发包人同意后,项目经理应在规定的时间内更换并到岗,逾期视为应到人员未到位按项目经理到位率的担保处理办法处理.

3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后7天内.

3.
3.
3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:经发包人同意后,更换人员应在规定的时间内更换并到岗,逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理.

3.
3.
4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的,应报监理人同意;离开施工现场每月累计超过5天的,应通知监理人,并征得发包人书面同意.
主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责,该人员应具备履行相应职责的资格和能力,且应征得监理人或发包人的同意.

3.
3.
5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:中标后未经发包人同意,不得擅自更换主要管理人员,否则按每次5000元罚扣.
项目组人员变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知,(苍住建【2016】322号).

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:按人员未到位处理.

3.
5分包3.
5.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:主体结构、关键性工作的范围:3.
5.
2分包的确定允许分包的专业工程包括:其他关于分包的约定:3.
5.
4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:按通用合同条款第3.
5.
4款执行.
3.
6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用合同条款第3.
6款执行.

3.
7履约担保承包人是否提供履约担保:是.
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:合同价款10%(以现金转账或银行保函形式提供),期限自提供担保之日起至工程竣工验收合格止,退还不计利息.

其中履约担保分配如下:①工程质量保证金额为履约担保的30%,因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任:承包方必须无条件返工到合格为止,如返工后仍不能达到约定要求的,发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款,承包人还须支付合同结算总价款的3%的质量违约金(包括在履约保证金内).

②工期保证金额为履约担保的30%,因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任:工期提前不奖励;每延期1天,罚人民币3000元,尾数不足1天的按1天算.
工期按规定的投标工期(经发包人签证延续的工期自然延续).

③人员到位保证金额为履约担保的20%,项目经理及其他管理人员以考勤管理为准.
项目经理每月到岗天数为21天,每缺一天,每人扣款1000元;项目部其他人员80%,每缺一天,每人扣款500元,项目经理及其他管理人员到位率以考勤为准.
投标人中标后,不得擅自更换标书中明确的项目班子组成人员.
业主有权视工程具体要求增加相关工程管理人员.

④安全文明施工保证金额为履约担保的20%,若发生重大安全事故等发生违约,发包人一次性扣其履约担保和本工程的文明措施费,并由承包人承担由此造成的经济损失,并执行本合同专用条款的上述规定.
4.

监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:执行《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的总监理工程师应履行的职责,全过程监理工程质量、进度、安全文明施工及工程造价控制等工作.

关于监理人的监理权限:对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能要求提出建议;审批工程施工组织设计和技术方案;主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要事项应事先向建设单位征求意见;对工程使用的材料和施工质量进行检验;对不符合设计要求或不符合规范和质量标准的分部分项有权停工整改.
返工;其中需要取得发包人批准才能行使的职权包括:1、变更设计2、超清单范围的计量3、增加工程费用的施工方案4、工期延长5、工程索赔6、开工、停工、复工令;7、其他发包人认为需要批准才能行使的职权关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:由承包人提供监理人在施工现场的办公场所、生活场所,所发生的费用由承包人承担.

4.
2监理人员总监理工程师:姓名:职务:监理工程师执业资格证书号:联系电话:电子信箱:通信地址:关于监理人的其他约定:4.
4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:;5.
工程质量5.
1质量要求5.
1.
1特殊质量标准和要求:关于工程奖项的约定:按苍规建[2012]45号《转发市住房和城乡建设委员会关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》要求执行.

5.
3隐蔽工程检查5.
3.
2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:按通用合同条款第5.
3.
2款执行.

监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
6.
安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:按苍住建(2012)238号《关于进一步加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理的通知》执行6.
1.
4关于治安保卫的特别约定:承包人承担施工安全保卫工作和责任(包括夜间施工照明,施工现场的夜间照明线路必须单独敷设),并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任.

关于编制施工场地治安管理计划的约定:按通用合同条款第6.
1.
4款执行.

6.
1.
5文明施工合同当事人对文明施工的要求:按苍规建[2011]46号《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求执行.

6.
1.
6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:按苍住建【2012】238号《关于印发的通知》要求执行.

7.
工期和进度7.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:不得晚于开工日期前7天.
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:监理人收到施工组织设计后7天内.

7.
2施工进度计划7.
2.
2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:在收到修订的施工进度计划后7天内.

7.
3开工7.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:不得晚于开工日期前7天.
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可.

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:7.
3.
2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工日期前7天.

7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:按通用合同条款第7.
5.
1款执行.

7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:本工程正式开工日期从中标单位接到监理工程师开工令后第7日开始计算.
中标人必须按照合同工期的时间竣工,工期提前不奖励,工期每延期一天,罚人民币3000元,尾数不足一天的按一天计算.

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:罚款总额不超过中标总造价的3%,否则扣除本工程的工期保证金,招标人有权在工程款中直接扣除,且就因工程延期造成招标人的经济损失向中标人提出索赔.

7.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)(2)(3)7.
9提前竣工的奖励7.
9.
2提前竣工的奖励:不奖励.
8.
材料与设备8.
4材料与工程设备的保管与使用8.
4.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:按通用合同条款第8.
4.
1款执行.

8.
6样品8.
6.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:8.
8施工设备和临时设施8.
8.
1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:按通用合同条款第8.
8.
1款执行.
9.
试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
2试验设备施工现场需要配置的试验场所:施工现场需要配备的试验设备:施工现场需要具备的其他试验条件:9.
4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:按监理人指示进行现场工艺试验.
10.
变更10.
1变更的范围关于变更的范围的约定:按通用合同条款第10.
1款及招标文件执行.
10.
4变更估价10.
4.
1变更估价原则关于变更估价的约定:按通用合同条款第10.
4.
1款及招标文件执行.
10.
5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承包人修改.

发包人审批承包人合理化建议的期限:受到监理人报送的合理化建议后7天内.

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:10.
7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》.
10.
7.
1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定.
10.
7.
2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定.
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:按实际结算10.
8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:按通用合同条款第10.
8款及招标文件执行.

11.
价格调整11.
1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:否.
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第/种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整.
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:第2种方式:采用造价信息进行价格调整.
(2)关于基准价格的约定:专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整.
第3种方式:其他价格调整方式:⑴发包人与承包人应根据中标价确定合同价款,今后除标后核对调整、设计变更、优质工程增加费外均不再调整,各投标人可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑.

⑵设计变更引起新的工程量项目,其相应综合单价的确定方法为:A合同中有类似清单项目综合单价的,可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定.

B合同中没有类似清单项目综合单价的,可参考招标文件中工程设计变更新增项目的计价规定执行.

⑶由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的,应以原综合单价为基础,仅就变更部分相应子目调整综合单价.

⑷设计变更引起工程数量增减,应执行原有综合单价.
⑸如个别项目综合单价超过市场价10%及以上的,日后其因工程量变更增加部分按招标文件对工程设计变更新增项目的计价要求重新组价,减少部分按中标价进行退价.

(6)单条清单子目工程量差异引起的清单子目合价超过合同价的±3%时,超过(或减少)原工程量清单数量的部分,综合单价按新增项目的计价方法进行处理;或者单条清单子目工程量增减超过合同工程量的±10%时,超过(或减少)原工程量清单数量的部分,综合单价按新增项目的计价方法进行处理⑺优质工程奖励金额按照温住建发[2012]39号《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》中的标准在合同中约定,办理工程结算时根据获得的优质奖项计算相应费用.

⑻不论投标人是否变动暂列金额、暂估价,今后发生退价、调价等情况一律按招标文件中提供的暂列金额、暂估价金额计算.

⑼工程量清单中未提供的新增项目的工程造价按上述规定计算后,按投标人的中标造价相对招标控制价的下浮率{(招标控制价(暂列金额除外)-中标造价(暂列金额除外))/招标控制价(暂列金额除外)*100%}下降后即为新增项目的工程结算造价.

12.
合同价格、计量与支付12.
1合同价格形式1、单价合同.
1、单价合同.
综合单价包含的风险范围:工程包干风险已按招标文件要求计入投标报价中.

风险费用的计算方法承包人自行考虑,已在报价中进行了综合考虑.
风险范围以外合同价格的调整方法:本工程采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:1、国家及地方下达的有关定额、费率及政策性调整文件;2、材料价格;3、机械费;风险费用的计算方法:施工期内现行预算定额、费用定额如有变动均不予以调整;4、人工费.

2、总价合同.
总价包含的风险范围:风险费用的计算方法:风险范围以外合同价格的调整方法:3、其他价格方式:参照11.
1第3种方式执行.
12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额:本工程预付款按工程施工合同金额的10%支付(除甲供材料外、支付工程进度款时按比例扣回).

预付款支付期限:支付时间为不迟于约定的开工日期前7天内,并且以施工单位质量、安全、施工、材料和项目经理等主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场为支付条件.

预付款扣回的方式:在每月需支付的工程款中,按比例扣回预付备料款12.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:预付款担保的形式为:12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:浙江省2010计价依据和建设工程工程量清单计价(2013版)及相关省市文件.

12.
3.
2计量周期关于计量周期的约定:按月进行.
12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:(1)承包人应于每月25日向监理人该月完成的工程量报告,并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料.

(2)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量.
监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测,承包人应协助监理人进行复核或抽样复测,并按监理人要求提供补充计量资料.
承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的,监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量.

(3)监理人未在收到承包人提交的工程量报表后7天内完成审核的,承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款.

12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:按月进行.
12.
4.
2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:工程进度款按每月工程实际完成量的80%支付工程款(预付款同时按比例扣回)支付方式:每月25日前申报该月完成的工程量,经招标人或其委托的监理工程师及招标人委托的审价单位审核确认后,于次月30日前支付已完成部分的工程款.
进度款付至合同价的80%时(并扣除暂列金额),待提交结算资料经初步审核后并办理竣工结算经相关单位审核后付至结算价的95%,余款5%作为工程质量保修金(缺陷责任期满后一次性无息退还).

发包人向承包人支付的一切费用,承包人不得移作他用.
发包人和监理工程师有权对此进行监督,如承包人抽走用于本工程的资金,且影响了工程的实施,按承包人违约处理.

12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:按12.
4.
2条款规定程序提交12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:(2)发包人支付进度款的期限:发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:12.
4.
6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:13.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
13.
2竣工验收13.
2.
2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:按通用合同条款第13.
2.
2款执行.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:.
13.
2.
5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:在颁发工程接收证书后7天内完成.
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:按通用合同条款第13.
2.
5款执行.

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:按通用合同条款第13.
3.
1款执行.
(1)单机无负荷试车费用由发包人承担;(2)无负荷联动试车费用由发包人承担.
13.
3.
3投料试车关于投料试车相关事项的约定:13.
6竣工退场13.
6.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后28天内.
14.
竣工结算14.
1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:1)承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内,承包人应当及时提交合同价款结算报告.
承包人逾期没有提交合同价款结算报告的,发包人应当以书面方式予以催促,经催促后28天内仍未提交的,发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核.

2)承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求.

3)承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单.

4)发包人接到承包人合同价款结算报告后,应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核.
发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料,承包人应当修正或按要求补充资料.
承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的,视为放弃相应的权利.

5)发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后,政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定的时间予以审核.

6)承包人合同价款结算报告经审核后,核减率或核增率超过百分之五的,超过部分的审核费用由承包人承担,发包人可直接在结算尾款中予以扣除.

14.
2.
2发包人完成竣工付款的期限:按通用合同条款第14.
2款执行.
14.
2.
3关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用合同条款第14.
2款执行.

14.
4最终结清14.
4.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:承包人提交最终结算申请单的期限:在缺陷责任期终止证书颁发后7天内.

14.
4.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到承包人提交的最终结算申请单后14天内.

(2)发包人完成支付的期限:颁发最终结清证书后7天内.
15.
缺陷责任期与保修15.
2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:自实际竣工日期起12个月.
15.
3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:是.
15.
3.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:(2)5%的工程款;(3)其他方式:15.
3.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:关于质量保证金的补充约定:15.
4保修15.
4.
1保修责任工程保修期为:1.
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;2.
其他项目保修期限约定如下:其他约定为1年.
15.
4.
3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修.

16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:按通用条款16.
1.
1.
16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期予以顺延.
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责:按通用条款12.
4.
4.

(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:根据项目价值双方另行协商.
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:工期予以顺延.

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期予以顺延.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:工期予以顺延.
(7)其他:16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.

16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:发包人发出施工进场通知书之日起一周内,承包人未调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备;且承包人在半个月内未响应发包人的要求.

16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法::发包人有权终止合同,没收履约保证金.
且上报行政主管部门计入不良行为记录.

16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:发包人发出施工进场通知书之日起一周内,承包人必须调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备;若承包人在半个月内未响应发包人的要求,则发包人有权终止合同,没收履约保证金.
且上报行政主管部门计入不良行为记录.

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:由承包人承担.
17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:/.
17.
4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成支付.
18.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:承包人应为从事危险作业职工的意外伤害险、施工人员人身安全保险以及施工机械设备的财产险、第三方责任险等.

18.
3其他保险关于其他保险的约定:发包人应为本方人员的生命财产险;承包人应为施工现场的全部人员(监理人等,除发包人方人员外)办理意外伤害保险.

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:18.
7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用合同条款第18.
7款执行.
20.
争议解决20.
3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:否20.
3.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:选定争议评审员的期限:争议评审小组成员的报酬承担方式:其他事项的约定:20.
3.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:20.
4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:(1)向/裁委员会申请仲裁;(2)向苍南县人民法院起诉.
第五章工程量清单1.
工程量清单报价(2013版)1.
1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制.
约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算.
计量采用中华人民共和国法定计量单位.

1.
2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解.

1.
3本工程量清单仅是投标报价的共同基础.
实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用条款和专用条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定.

1.
4计价依据(2013版)是本工程计价的依据,除本招标文件有特别约定外均按计价依据(2013版)规定执行.
执行温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》(温住建发【2014】100号)、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》(温住建发[2016]87号)、浙建站定[2016]35号等规定.

1.
5投标人必须先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准.

2.
投标报价说明2.
1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单,结合本工程实际情况和自身综合实力,依据企业定额(或计价依据)和市场价格自主报价.

2.
2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价.
2.
3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中.

3.
措施项目清单报价的要求3.
1施工技术措施费清单报价的要求本工程工程量清单中提供的施工技术措施费包括特、大型机械设备进出场及安拆费;施工现场临时水电;交通管制费用;安保、巡逻费用;周围道路、原有建筑物保护费;拆除、砌墙、垃圾清运;业主、监理用房及指纹考勤机的配置、保管、维修等相关费用;其他施工技术措施费等.
(具体以工程清单中为准)(1)特、大型机械设备进出场及安拆费:是指大型机械整体或分体自停放场地运至本工程施工地点所发生的机械进出场运输转移费用,及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的全部费用(包括塔式起重机基础费用;施工电梯固定基础费用;特、大型机械安拆费;特、大型机械进出费等费用).
投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价,该费用一次性包干,投标计价今后不予调整.

(2)施工排水、降水费:是指为确保本工程在正常条件下施工,采取各种排水、降水措施所发生的各种费用.
投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价,该费用一次性包死,投标计价今后不予调整.

(3)现浇混凝土模板费:是指本工程混凝土施工过程中需要的各种模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板的摊销(或租赁)费用.
投标人可根据本工程现场实际情况和实际用于本工程的砼方量自行测算报价,一次性包干.
(4)预制混凝土模板费:投标人可根据本工程现场实际情况和实际用于本工程的砼方量自行测算报价,一次性包干.
(5)施工现场临时水电费用:包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用,且工期不予顺延,投标人自行测算计入投标报价,该费用一次性包死,投标计价今后不予调整.

(6)交通管制费用:投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价,该费用一次性包干,投标计价今后不予调整.

(7)安保、巡逻费用:投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案每公里不少于2人24小时安保、巡逻费用自行测算报价,该费用一次性包干,投标计价今后不予调整.

(8)周围道路、原有建筑物保护费:施工前要检测建筑物的安全及结构,并保证施工后建筑物的安全及结构完整性,如有损坏及因此而产生的所有费用由施工单位自行承担该费用一次性包干,投标计价今后不予调整.

⑼拆除、砌墙、垃圾清运:原有门窗洞口封堵或重新开洞、拆除、垃圾外运及砌墙、抹灰、墙面处理等,该费用一次性包干,投标计价今后不予调整.

(10)业主、监理用房及指纹考勤机的配置、保管、维修等相关费用:业主、监理用房投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价,该费用一次性包干,投标计价今后不予调整.

(11)其他施工技术措施费:是指投标施工单位根据本工程各专业、温州地区及工程特点补充的技术措施费用项目.
投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价,该费用一次性包死,投标计价今后不予调整.

3.
2施工组织措施费清单报价的要求本工程工程量清单中提供的施工组织措施费包括安全文明施工费;冬雨季施工增加费;夜间施工增加费;已完成工程及设备保护费;二次搬运费;行车、行人干扰增加费;提前竣工增加费;工程定位复测费;特殊地区增加费;其他施工组织措施费等.
(具体以工程清单中为准)(1)安全文明施工费:本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》(温住建发【2016】58号)、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》(温住建发[2016]87号)规定计取,投标人的投标报价不得低于规定费率的下限或基准费率的90%,否则按文件规定调整并保持投标总价不变.
而本工程因实际原因,暂不考虑执行创市标化工地,故本工程不计取创标化工地增加费,各投标人在报价中无需计取此项费用.
但施工须符合苍规建[2011]46号文件关于《关于全面开展安全文明施工标准化工地创建活动的通知》及苍住建【2012】238号《关于印发的通知》等有关文件规定.

(2)冬雨季施工增加费:是指按照施工及验收规范所规定的冬季施工要求和雨季施工期间,为保证工程质量和安全生产所需增加的费用.

(3)夜间施工增加费:是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用.

(4)已完工程及设备保护费:是指竣工验收前,对已完工程及设备进行保护所需的费用.

(5)二次搬运费:是指因施工场地狭小等特殊情况,材料、设备等一次到不了施工现场而发生的二次搬运费用.

(6)提前竣工增加费:是指因缩短工期要求发生的施工增加费,包括夜间施工增加费、周转材料加大投入量所增加的费用等.

(7)行车、行人干扰增加费:是指边施工边维持通车的市政道路(包括道路绿化)、排水工程受行车、行人干扰影响而增加的费用;(8)工程定位复测费:是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用;本工程工程定位复测费执行《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》温住建发[2014]100号文件规定.

(9)特殊地区施工增加费:是指工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用.
本工程特殊地区施工增加费执行"关于建设工程部分施工费用费率调整的通知"温住建发[2014]100号文件规定.

(10)其他施工组织措施费:是指根据各专业、地区及工程特点补充的施工组织措施项目的费用.

3.
3措施项目清单报价时有关表格中的序号、项目名称应按"措施项目清单"中的相应内容填写.
投标人可根据自己编制的施工组织设计,增加措施项目,但不得删除不发生的措施项目.
投标人增加的措施项目,应填写在相应的措施项目之后,并在"措施项目清单计价表"序号栏中以"增"示之,""为增加的措施序号,自01起顺序编制.

3.
4措施清单项目计价时,对于不发生的措施项目,金额一律以"0"计价,如不填报按"0"计.

4.
其他项目清单报价4.
1其他项目清单包括暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价、计日工及总承包服务费等内容.

4.
2暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项.
用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用.
投标报价时按招标人提供的数额填报.
本工程暂列金额详见工程量清单,投标人不得调整,否则经评委确认后作否决其投标处理.

4.
3暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料单价以及专业工程的金额.
投标报价时按招标人提供的数额填报.

4.
4计工时是指在施工过程中,完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作,投标人投标自行确定报价.

4.
5总承包服务费:总承包服务费指总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用.

4.
5.
1、发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调,总包单位按分包的专业工程造价的3%向发包方计取总承包管理和协调费.
总承包单位完成其直接承包的工程范围内的临时道路、围墙、脚手架等措施项目,应无偿提供给分包单位使用,分包单位则不能重复计算相应费用.

5.
工程规费、税金的报价(不得作为竞争性费用)各投标单位应按招标文件规定的费率,填写规费、税金金额.
若投标单位没有填报规费、税金,则认为综合单价已包括规费、税金在内,并按规定将规费、税金从投标报价中扣除.
本工程考虑到施工期间内可能变动的因素,各投标人可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑.

5.
1规费包括工程排污费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费及住房公积金及民工工伤保险费.

5.
2排污费、社保费、公积金、税金应按《浙江省建设工程施工费用定额(2010版)》规定、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》(温住建发[2016]87号)及《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》(浙建站定[2016]35号)的费率计取,不得作为竞争性费用.

6.
根据《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》温住建发[2014]100号文件规定,意外伤害保险费暂不并入企业管理费,在规费之后单独列项,在投标价时由投标单位自行考虑.
具体费率可参考下表.

项目名称计算基数费率(%)民工意外伤害保险费人工费+机械费1.
07.
根据"关于建设工程部分施工费用费率调整的通知"温住建发[2014]100号文件规定,民工工伤保险费"按下表费率计入规费.

项目名称计算基数费率(%)民工工伤保险费人工费+机械费0.
98.
本市原单列计取的职工教育经费已包含在企业管理费内,不再单独计列.
但企业仍应按人工费加机械费的2%提取职工教育经费,专款专用,其中50%专项用于民工培训.

9.
其他未做说明的情形按《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》温住建发[2014]100号文件规定执行.

10.
清单工程量误差的调整10.
1本工程开标前,投标人不得对招标人提供清单中的项目或数量进行改动.
确定中标人后,招标人及中标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50857-2013)中的工程量计算规则及《浙江省建设工程计价规则》中的有关规定,按照施工图和相关资料,对投标清单中的工程量进行复核.
清单中若有工程量误差,工程量按实结算.
双方对工程量进行核对,进行项目工程量的调整,但投标时所报项目综合单价不予调整.
经认定后的清单工程量和总造价将作为办理结算的有效依据之一,并报苍南县住房和城乡规划建设局后生效.

10.
2本工程中标单位在接到中标通知书后30天内,根据商务标中的有关分部分项工程、措施项目的报价,必须向招标人提供本工程《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料分析法》、《措施项目清单综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料分析表》,作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一,并报相关部门备案.

11.
合同价款调整(详见本招标文件合同专用条款内容)11.
1招标人与中标人应根据中标价确定合同价款,今后除标后调整造价、设计变更和优质工程增加费外均不再调整,各投标人可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑.

11.
2设计变更按计价依据(2010版)及市建设局温建建[2010]316号《关于印发的通知》等有关政策执行.

11.
3中标单位的投标报价将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一,施工期内现行预算定额、费用定额如有变动均不予调整.

11.
4优质工程增加费应参照《浙江省建设工程施工费用定额》在合同中约定,办理工程结算时根据获得的奖励计算相应费用.

11.
5不论投标人是否变动暂列金额、暂估价,今后发生退价、调价等情况一律按招标文件中提供的暂列金额、暂估价金额计算.

11.
6今后施工过程中,不论本工程施工范围或工程量增减如何变动,中标人均需无条件接受并予以实施,不得以此理由提出任何费用索赔,结算方式执行本招标文件规定.

12、本工程项目执行以下工程计价依据和相关政策性文件:(1)《浙江省建设工程施工费用定额(2010版)》;(2)《浙江省建筑工程预算定额(2010版)》;(3)《浙江省市政工程预算定额(2010版)》;(4)《浙江省安装工程预算定额(2010版)》;(5)《浙江省建设安装材料基期价格(2010版)》;(6)《浙江省施工机械台班费用定额(2010版)》;(7)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);(8)《建筑工程工程量计算规范》(2013版);(9)《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013);(10)《关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》(温住建发[2011]219号文件),调整方式按文件执行,人工市场信息价与定额价差价仅计税金.
本工程人工费不实行动态管理.

(12)《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》(温住建发[2014]100号).

(13)根据苍住建[2012]238号文件等及相关的造价政策文件;(14)《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》(温住建发[2016]87号)、浙建站定[2016]35号等规定;注:新增项目取费费率计算基数按《浙江省建设工程施工取费定额(2010版)》及温住建发【2014】100号文件规定执行,各项弹性区间费率取其他项中间值.

13.
招标文件未尽条款,按国家、省、市有关文件执行.
14.
工程量清单(另附)本工程开标前,投标人不得对招标人提供清单中的项目和数量进行任何改动.

其他说明:今后施工过程中,不论本工程施工范围或工程量增减如何变动,中标人均需无条件接受并予以实施,按实际完成的工程量结算,结算方式执行本招标文件规定.

参考品牌:序号系统名称子项推荐品牌1综合布线系统模块、面板、网线、光纤、大对数电缆、光配、跳线、配线架一舟、TCL、普天天纪2计算机网络交换机H3C、华为、中兴3机房服务器、存储及安全设备服务器紫光HP、联想、华为SAN交换机博科、华为、联想核心存储系统联想、华为、紫光HP虚拟化软件交换机vmware、Citrix、华为连续数据保护系统联想、杭州美创、云备姆超融合平台联想、Nutanix、华为超融合互联矩阵华为、博科、华三网络安全设备网康、深信服、天融信内网综合安全网关迪普、华为、H3C堡垒主机思福迪、绿盟、天融信web应用安全防护系统安恒、绿盟、网神备份系统联想、云备姆、杭州美创虚拟磁带库云科、昆腾、HP内网安全管理系统Landesk、北信源、北京清杨入网规范管理系统盈高、北信源、IBM防病毒软件NOD32、亚信、卡巴斯基虚拟桌面Citrix、Vmware、华为负载均衡器Citrix、F5、radware电脑、一体机HP、DELL、联想4安全防范系统摄像机及存储、解码器大华、宇视、海康威视监视器大华、宇视、海康威视巡更蓝卡、兰德华、集佳报警系统BOSCH、HONEYWELL、海康威视、大华5智能一卡通系统披克、海康、大华、捷顺6楼宇自控系统江森FX系列、西门子Apogee系列、施耐德Smartstruxure、霍尼韦尔5000系列7分诊排队叫号同飞、和诚、来邦、国光、证通、神州视翰8投影机日立、松下、索尼、三洋9能耗监测系统江南、柏城、成星、艾科10婴儿防盗系统易寻、医惠、hugs、宝登、万物通11公共广播系统欧特华、BOSCH、DSPPA、ITC、TK-ADUIO12信息公告及LED大屏信息发布一体机同飞、禾麦、景业、慧峰、神州视翰LED大屏联建光电、三思、利亚德、洛普、神州视翰14机房工程UPS主机、电池、精密空调、配电柜、机柜科华、华为、易事特、施耐德防静电地板沈飞、汇丽、美露新风机亚都、环都、天方KVM系统Raritan、Recent、Hiklife、IBM、ATEN环控超智、计通、云麦、台达、施耐德15多媒体会议系统音箱SUSA、AU3、Realtronix、LAX、功放SUSA、AU3、Realtronix、LAX调音台SUSA、AU3、YAMAHA、LAX音频处理器SUSA、AU3、Realtronix、LAX16综合管路系统桥架世发长胜、中建、中雁、雪龙强电线缆兴乐、润通、威尔鹰、网牌JDG管鹏创、天一、肖通、武陵源PVC管波达、顺达、中财17无线网络全覆盖系统Ocamar、GEHealthcare、Corning18移动设备PDA联新摩托罗拉霍尼韦尔19移动设备智能医生查房笔记本移动推车瑞纳、爱格升、CAPSA20移动设备智能护理推车百利达护、凯氏、瑞纳⑵本工程所提供的品牌要求并不是施工的唯一标准,投标人在工程实施过程可参照清单要求品牌提供"相当于"或"高于"清单要求的品牌标准,中标人在采购之前必须报送材料样品,经招标人签字认可后方可进场,否则一切后果由中标人自负.

第六章图纸附:另册(网上下载).
第七章项目需求及技术规格(一)总则一、设计规范、标准、依据所涉及材料设备的产品标准、规范,验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范,如有新的标准应采纳新标准,如是国外相应标准应得到采购人认可.
这些标准包括(不仅限于)以下内容:《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012《安全防范工程技术规范》GB50348-2004《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012;与本工程的有关其他标准、规范上述技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国际和国家最新标准的时候,投标人应使选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范,并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料.

二、工程概况及招标范围苍南县第三人民医院地上+地下建筑面积为52291平方米,由地下一层及地上十六层构成,总建筑高度为65.
300m.
地下一层平时为汽车库、餐厅、食堂、消防生活泵房及水池等,战时汽车库局部为人防工程;地上一层为门诊大厅、急诊用房、放射科、住院大厅、变配电房;二层为门诊、检查中心、检验科;三层为门诊、ICU及手术室;四层为门诊、静脉液体配置中心、设备用房、药房及计算机中心;五~十六层为各科病房.

本次智能化工程招标包括如下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、有线电视系统、公共广播系统、信息导引及发布系统、排队叫号系统、楼宇自控系统、安全防范系统(报警、巡更、监控)、智能一卡通系统、婴儿防盗系统、能耗监测系统、机房工程、综合管路工程等.

三、招标参数要求3.
1综合布线系统1、六类非屏蔽模块支持T568A和T568任意安装方式支持1000Base-T/TX,1.
2GbpsATM的应用,完全满足ANSI/TIA-568-C.
2Category6和ISO/IEC11801Category6/ClassE性能要求保护装置:插座后面带线缆保护套RJ-45插座接触针:8根接触针两两交叉耐久性:RJ-45插座:至少750次插接110端子:至少200次打接最大电压:150VAC保护套材料:聚炭酸脂防火标准:符合UL94V-02、六类非屏蔽网线带宽:250MHz.
标准:符合TIA/EIA568C.
2-1,IEC61156-5Cat.
6等技术指标要求.
结构:中间带十字架;护套材料:低烟无卤阻燃3、六类非屏蔽24口配线架包含24个非屏蔽信息插座,高度1U模块化设计,每个插座可以单独拆卸RJ-45插座接触针:8根接触针两两交叉3.
2计算机网络系统3.
2.
1.
计算机内网核心交换机指标项技术参数交换容量交换容量≥256Tbps包转发率包转发率≥67500Mpps硬件要求主控引擎与交换网板物理分离;主控引擎≥2;独立交换网板≥4;整机业务板槽位数≥10为保证设备散热效果和可靠性,要求设备支持模块化风扇框,可热插拔,独立风扇框数≥2支持颗粒化电源,支持M+N电源冗余(AC和DC均支持),电源个数≥3为适应机柜并排部署,设备机箱采用后出风风道设计,提供设备散热气流流向截图槽位带宽支持每槽位带宽640Gbps转发能力,实现48个万兆光口线速转发时交换网板N+1冗余,增强设备的可靠性,提供权威第三方测试报告机柜要求为适应业界主流机柜的深度,要求设备深度=16为了简化管理,支持纵向虚拟化技术,支持把交换机和AP虚拟为一台设备,支持两层子节点,且子节点接入交换机支持堆叠,提供权威第三方测试报告无线管理支持无线管理功能,实现对AP的接入控制、AP域管理、无线用户的统一认证管理,提供权威第三方测试报告用户管理支持标准协议的MAC、802.
1x、Portal等认证方式二层功能支持基于VLAN和端口的MAC学习,基于源地址的MAC过滤支持MAC地址≥512K,提供权威第三方测试报告支持ARP表项≥170K,提供权威第三方测试报告IP路由支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6支持IPv4路由转发表(FIB)≥512K,提供权威第三方测试报告MPLS支持MPLSL3VPN、MPLSL2VPN(VPLS,VLL)、MPLS-TE、MPLSQoS可靠性支持硬件BFD/OAM,3.
3ms稳定均匀发包检测,提高设备的可靠性,提供权威第三方测试报告支持G.
8032以太环网保护协议,倒换时间≤50ms,提供权威第三方测试报告设备管理支持SNMPv1/v2/v3,支持热补丁和远程在线升级资质证书提供工信部入网证书投标产品须是国内外主流厂商产品,所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三,提供权威的国际咨询机构证明报告实配(单台)配置主控引擎≥2,交换网板≥3,电源个数≥2,万兆集群端口≥8,48个千兆电,万兆端口≥16、实配硬件流量分析板卡和应用交付引擎板卡配置万兆堆叠电缆≥2,万兆单模模块(调整)汇聚交换机(医疗综合楼)指标项技术参数交换容量交换容量≥16Tbps包转发率包转发率≥7200Mpps硬件要求主控引擎≥2;整机业务板槽位数≥3支持颗粒化电源,支持M+N电源冗余(AC和DC均支持),电源个数≥2为适应机柜并排部署,设备机箱采用后出风风道设计,提供设备散热气流流向截图虚拟化为了简化管理,支持纵向虚拟化技术,支持把交换机和AP虚拟为一台设备,支持两层子节点,且子节点接入交换机支持堆叠,提供权威第三方测试报告用户管理支持标准协议的MAC、802.
1x、Portal等认证方式组播支持IGMPv1/v2/v3,PIMSM/DM/SSM,组播ACL二层功能支持基于VLAN和端口的MAC学习,基于源地址的MAC过滤支持MAC地址≥256K,提供权威第三方测试报告支持ARP表项≥128K,提供权威第三方测试报告IP路由支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6支持IPv4路由转发表(FIB)≥128K,提供权威第三方测试报告MPLS支持MPLSL3VPN、MPLSL2VPN(VPLS,VLL)、MPLS-TE、MPLSQoS设备管理支持SNMPv1/v2/v3,支持热补丁和远程在线升级资质证书提供工信部入网证书投标产品须是国内外主流厂商产品,所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三,提供权威的国际咨询机构证明报告实配(单台)配置主控引擎≥2,电源个数≥2配置千兆光口≥24,千兆Combo口≥8汇聚交换机(行政综合楼)指标项技术参数交换容量交换容量≥580Gbps包转发率包转发率≥220Mpps硬件为了提高设备可靠性,支持模块化可插拔双电源支持1个扩展插槽,可扩展支持业务插卡端口支持28个千兆光口,4个复用千兆电Combo口,4个万兆光口二层功能支持4K个VLAN,支持VoiceVLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN支持MAC地址≥64k,提供权威第三方测试报告IP路由支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6MPLS支持MPLSL3VPN、MPLSL2VPN(VPLS,VLL)、MPLS-TE,提供权威第三方测试报告堆叠支持堆叠,主机堆叠数不小于9台纵向虚拟化支持纵向虚拟化,作为纵向子节点零配置即插即用,提供权威第三方测试报告QOS支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制,支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法可靠性支持G.
8032以太环保护协议,提供权威第三方测试报告管理维护支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理资质证书提供工信部入网证书投标产品须是国内外主流厂商产品,所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三,提供权威的国际咨询机构证明报告接入交换机指标项技术参数性能指标交换容量≥256Gbps包转发率≥96Mpps(24口交换机)包转发率≥132Mpps(48口交换机)接口类型≥24个10/100/1000M电口+4个SFP+万兆端口(24口交换机)≥48个10/100/1000M电口+4个SFP+万兆端口(48口交换机)MAC表≥16K三层路由功能支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng功能可靠性支持G.
8032以太环保护协议,提供权威第三方测试报告安全特性支持IP+MAC+PORT的绑定;支持DHCPSnooping,防止欺骗的DHCP服务器;支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击支持IPSourceCheck支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP+MAC+PORT绑定,NPdetection,NDSnooping等支持CPU防护支持802.
1x认证,支持集中式MAC地址认证;支持Portal认证支持Triple认证虚拟化技术支持堆叠,主机堆叠数不小于9台,实现单一IP管理支持跨设备链路聚合,支持通过标准以太网接口进行堆叠支持纵向虚拟化,作为纵向子节点零配置即插即用,提供权威第三方测试报告节能符合IEEE802.
3az(EEE)节能标准3.
2.
2计算机外网核心交换机指标项技术参数交换容量交换容量≥25Tbps包转发率包转发率≥12000Mpps硬件要求主控引擎≥2;整机业务板槽位数≥6为保证设备散热效果和可靠性,要求设备支持模块化风扇框,可热插拔,独立风扇框数≥2支持颗粒化电源,支持M+N电源冗余(AC和DC均支持),电源个数≥3为适应机柜并排部署,设备机箱采用后出风风道设计,提供设备散热气流流向截图虚拟化支持横向虚拟化技术,将多台设备虚拟为一台设备,支持长距离集群,且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离,虚拟化的万兆端口数>=8为了简化管理,支持纵向虚拟化技术,支持把交换机和AP虚拟为一台设备,支持两层子节点,且子节点接入交换机支持堆叠,提供权威第三方测试报告无线管理支持无线管理功能,实现对AP的接入控制、AP域管理、无线用户的统一认证管理,提供权威第三方测试报告用户管理支持标准协议的MAC、802.
1x、Portal等认证方式组播支持IGMPv1/v2/v3,PIMSM/DM/SSM,组播ACL二层功能支持基于VLAN和端口的MAC学习,基于源地址的MAC过滤支持MAC地址≥256K,提供权威第三方测试报告支持ARP表项≥128K,提供权威第三方测试报告IP路由支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6支持IPv4路由转发表(FIB)≥512K,提供权威第三方测试报告MPLS支持MPLSL3VPN、MPLSL2VPN(VPLS,VLL)、MPLS-TE、MPLSQoS可靠性支持硬件BFD/OAM,3.
3ms稳定均匀发包检测,提高设备的可靠性,提供权威第三方测试报告设备管理支持SNMPv1/v2/v3,支持热补丁和远程在线升级资质证书提供工信部入网证书投标产品须是国内外主流厂商产品,所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三,提供权威的国际咨询机构证明报告实配(单台)配置主控引擎≥2,电源个数≥2配置千兆光口≥24,千兆Combo口≥8,千兆电口≥24,千兆单模模块≥12汇聚交换机(行政综合楼)指标项技术参数交换容量交换容量≥580Gbps包转发率包转发率≥220Mpps硬件为了提高设备可靠性,支持模块化可插拔双电源支持1个扩展插槽,可扩展支持业务插卡端口支持28个千兆光口,4个复用千兆电Combo口,4个万兆光口二层功能支持4K个VLAN,支持VoiceVLAN,基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN支持MAC地址≥64k,提供权威第三方测试报告IP路由支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6MPLS支持MPLSL3VPN、MPLSL2VPN(VPLS,VLL)、MPLS-TE,提供权威第三方测试报告堆叠支持堆叠,主机堆叠数不小于9台纵向虚拟化支持纵向虚拟化,作为纵向子节点零配置即插即用,提供权威第三方测试报告QOS支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制,支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法可靠性支持G.
8032以太环保护协议,提供权威第三方测试报告管理维护支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理资质证书提供工信部入网证书投标产品须是国内外主流厂商产品,所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三,提供权威的国际咨询机构证明报告接入交换机指标项技术参数性能指标交换容量≥256Gbps;24口交换机转包转发率≥66Mpps48口交换机包转发率≥100Mpps端口24口交换机配置千兆电口≥24个,非复用的千兆光口≥4个48口交换机配置千兆电口≥48个,非复用的千兆光口≥4个VLAN支持4K个符合IEEE802.
1Q标准的VLAN;支持ProtocolVLAN、VoiceVLAN、VLANVPN(QinQ)三层路由支持三层IPv4/IPv6静态路由,支持RIP、RIPng路由协议二层环网协议支持STP/RSTP/MSTP/PVST+支持SmartLinkDHCP支持DHCPSERVER;支持IPv6DHCPServer;支持IPv6DHCPClient;支持DHCPRelay;支持DHCPSnooping设备管理维护支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置;支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管;支持中文图形界面网管路由器指标项技术参数体系架构1U高盒式架构包转发率≥15Mpps交换容量≥80Gbps引擎内存≥2GB路由与组播支持静态路由,策略路由,动态路由协议:RIP、OSPF、BGP、IS-IS,IGMPV1/V2/V3,IGMP-SnoopingV1/V2/V3,PIMSM,PIMDM,MSDP固定接口固定路由端口≥3*GE,其中2个为光电复用端口接口类型支持FE、GE、155MPOS/CPOS、622MPOS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G等接口,支持4GLTE接口,LTE可向下兼容3GIPSec加密内置硬件加密引擎,本次要求实配IPSecVPN功能板卡或license,整机IPSec加密能力不小于8GbpsVPNIPSecVPN,GREVPN,SSLVPN,L2TPVPN,支持简易化IPSec部署方案EVPN支持DSVPN或者类似技术,能够在多个设备之间动态建立VPN隧道,简化VPN的配置,并能够和Cisco对接NAT硬件支持NAT功能,本次要求实配NAT功能板卡或license,实际配置400万并发会话的功能license.

支持EasyIP、静态NAT转换、动态NAT转换等多种方式;支持NAT多实例、VPNNAT、丰富的NATALG、NAT日志与用户行为审计等功能Netstream硬件支持Netstream功能,本次要求实配NetStream功能license.
安全性支持ACL、ACL加速、基于时间的ACL,包过滤防火墙、状态防火墙、TCP防攻击、虚拟分片重组、URPF、Web过滤;支持用户分级管理和口令保护,AAA认证、授权、计费,支持RADIUS、TACACS、Portal认证、PKI证书、RSA认证;支持IPSec、IPSec多实例、IKE可靠性支持VRRP/VRRPv3、VRRPE,MPLSTEFRR、IPFRR(静态路由/策略路由/RIP/IS-IS/OSPF等),支持BFDforStaticRoute/RIP/OSPF/ISIS/BGP/VRRP/TEFRR/IPv6,GRforOSFP/BGP/IS-IS/LDP/RSVP管理与维护支持通过命令行、Console、Telnet、AUX等方式进行配置、远程维护,通过Web浏览器、SNMP(v1/v2c/v3)进行配置和管理;支持RMON(1,2,3,9组MIB)、系统日志、分级告警、Ping/Tracert;支持NQA网络质量分析,以及NQA与VRRP、策略路由、静态路由联动配置要求实配冗余交流电源3.
2.
3计算机设备网核心交换机指标项技术参数交换容量交换容量≥16Tbps包转发率包转发率≥7200Mpps硬件要求主控引擎≥2;整机业务板槽位数≥3支持颗粒化电源,支持M+N电源冗余(AC和DC均支持),电源个数≥2为适应机柜并排部署,设备机箱采用后出风风道设计,提供设备散热气流流向截图虚拟化为了简化管理,支持纵向虚拟化技术,支持把交换机和AP虚拟为一台设备,支持两层子节点,且子节点接入交换机支持堆叠,提供权威第三方测试报告用户管理支持标准协议的MAC、802.
1x、Portal等认证方式组播支持IGMPv1/v2/v3,PIMSM/DM/SSM,组播ACL二层功能支持基于VLAN和端口的MAC学习,基于源地址的MAC过滤支持MAC地址≥256K,提供权威第三方测试报告支持ARP表项≥128K,提供权威第三方测试报告IP路由支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6支持IPv4路由转发表(FIB)≥128K,提供权威第三方测试报告MPLS支持MPLSL3VPN、MPLSL2VPN(VPLS,VLL)、MPLS-TE、MPLSQoS设备管理支持SNMPv1/v2/v3,支持热补丁和远程在线升级资质证书提供工信部入网证书投标产品须是国内外主流厂商产品,所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三,提供权威的国际咨询机构证明报告实配(单台)配置主控引擎≥2,电源个数≥2配置千兆光口≥24,千兆Combo口≥8,万兆端口≥4,千兆单模模块≥14接入交换机指标项技术参数交换容量≥64Gbps转发性能24口交换机≥14Mpps48口交换机≥17Mpps接口类型24口交换机配置百兆电口≥24个,千兆光口≥4个,复用的千兆光口≥2个48口交换机配置百兆电口≥48个,千兆光口≥2个,千兆电口≥2个MAC≥16KVLAN支持基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN支持QinQ、灵活QinQ最大VLAN数(不是VLANID)≥4094堆叠功能支持堆叠,主机堆叠数不小于9台镜像功能支持端口镜像、流镜像QoS支持双向端口限速、流限速,限速粒度0.
99UPS输出:输出功率因数:1.
0.
输出电压:AC380/220V±1%,三相五线制.
谐波失真:≤3%(非线性负载),≤1%(线性负载)过载能力:≤105%额定负载时,连续工作;106%~125%额定负载时10min;126%~150%额定负载时1min;>150%额定负载时,30s其它参数效率:AC-AC模式效率96%,ECO经济运行模式99%.
内置式手动维护旁路UPS必须提供内置式手动维护旁路,以方便UPS实现不停电维护及检修.
(6)蓄电池本项目要求的电池必须采用阀控铅酸免维护蓄电池.
电池设计寿命不低于8年.
与UPS同品牌.

二、60KVA模块化UPS主机模块式主机(暂配置3*20KVA模块)1.
UPS必须采用模块化热插拔技术,单模块容量≥20KVA.
2.
单个UPS机架最大容量不低于120KVA.
3.
机架并联数量不少于4台.
4.
效率:>94%(负载≥27%时),含SNMP卡UPS系统设计为60KVA模块化UPS,为主机房区供电,包含主机房的核心服务器机柜以及网络机柜的设备.

UPS采用三相双变换设计的基于机架冗余的可升级的静态UPS系统,UPS系统标配可以热插拔功率模块.

UPS功率模块可以设置成N+1或更高的冗余配置,UPS通过增加UPS功率模块的方式升级不低于每个机架120KVA,系统支持不少于4台机架并机,实现480KVA.
UPS可实现在正常运行时无须转旁路更换功率模块.

当功率模块出现故障时直接退出系统,不会影响到整个系统的运行.
UPS系统要求内置维修旁路开关.
要求手动维修旁路需要和UPS功率模块在同一机柜内,不接受在现场或在其他电气柜内另行配置.

UPS采用标配内置同步控制器LBS技术,方便后期实现高可靠性双母线供电方案.

UPS系统应采用≥120KVA的机架.
支持最多4台机架并机.
参数UPS输入输入电压:三相五线制,AC380V±20%输入频率:50Hz±10%输入功率因数:>0.
99输入电流谐波含量:≤3%UPS输出输出功率因数:0.
8输出电压:三相五线制,AC380V±1%输出频率精度:50±0.
05HZ电压波形失真:≤3%峰值因数:≥3:1过载能力:125%10分钟,150%1分钟动态稳定性:当负载100%突变时,输出电压波动小于5%,并在20毫秒内恢复到1%以内其它参数效率:≥94%噪声:3.
5TB/小时;OST>4.
5TB/小时内存最大可扩展到16GB最大支持≥4个8GbFC口用于连接主机,最大支持≥12个千兆网络接口,最大支持≥8个10Gb以太网口用于连接主机,最大支持60个LAN_FREE备份任务并发运行多协议支持能同时支持以VTL、OST、CIFS、NFS等协议接入,所有协议可以同时使用.
在作为VTL用于备份的同时也可以作为NAS使用,用于手工备份兼容性/应用平台的深度集成支持所有主流备份软件:NW,TSM,NBU,DP,Commvault备份设备支持与VMware的VDPA直接集成,以提高Vmware的备份效能备份设备支持与Oraclerman直接集成,以提高Oracle备份效能备份设备支持与SAP/SqlServer/DB2直接集成,无需备份软件即可实现源端消重备份安全性要求采用Raid6硬盘保护机制,且设备配置热备盘,进一步确保数据安全性;要求设备控制柜与扩展柜的连接采用双控制卡和双链路,确保消除链路单点要求支持复制时加密,保证数据传输安全性系统应具备数据校验机制,以保证所有备份数据的正确写入,以确保数据可完整恢复,请详细论述实现技术细节支持PRAM,防止意外掉电造成数据丢失风扇/电源冗余具备SNMP、Email等多种方式的报警,如超过空间使用阀值,自动邮件报警容灾复制技术支持设备底层远程数据复制技术,当备份任务发起后,立即将新产生的备份数据复制到远程站点,不需要等待备份任务完成,不需要设置计划任务进行复制,不需要手工触发复制不管使用何种接口协议,复制方式支持1:N,N:1,双向,级联复制,以满足各种数据容灾复制需求具有复制带宽调整控制功能,可以根据用户要求实现动态链路带宽调整虚拟带库支持最大支持虚拟出64个带库,最多支持64000个虚拟槽位,最多支持128个虚拟驱动器,最多支持1024台服务器的LAN_FREE备份其他要求设备支持标准19英寸机架除了命令行方式之外,还需提供图形化基本管理软件,支持通过GUI管理界面配置系统配置要求配置备份设备1套,单套设备配置裸容量为不少于14TB(所有容量必须是单一备份消重池),配置所有容量的去重License配置CIFSLicense,配置NFSLicense,配置VTLLicense,配置NDMPLicense,配置OSTLicense,配置至少2个8GbVTL光纤口,配置至少4个1Gb以太网口服务及其它要求原厂3年软硬件7*24服务,原厂安装实施服务中标后签订合同前需提交诚信投标承诺书(详见九)承诺原厂三年质保22内网安全管理系统基本要求配置1套内网安全管理系统软件,共支持不少于500个客户端,要求正版许可授权:苍南县第三人民医院套1资质要求经营网络安全等相关设备和软件,有良好信誉和售后服务能力的在中国内地注册的独立法人.
并具有在国内为用户定制开发的能力.
投标产品应拥有国家认证的自主知识产权.

产品生产厂商必须具备专业的攻防技术研究团队,具备独立的漏洞研究能力,具备自主发现CVE漏洞能力.
(提供相关证明)具有对国家级大型网络的安全保障经验和实际案例.
(提供相关证明)投标产品应具有公安部颁发的销售许可证书、军用信息安全产品认证证书.
(提供相关证明)中标品牌除必须有桌面管理软件外,还需有终端安全防护的整体解决方案,以便扩展防护(需具备:移动化管理产品、网络接入认证管理产品、DLP数据防泄漏产品、文档加解密产品、网络防病毒产品、安全U盘),实现立体化防护(提供相关证明)系统部署与管理系统支持级联部署、分级管理和集中管理相结合的管理构架,系统支持中央汇总、区域本地分布式报警方式相结合的管理机制,不同级系统逐级汇总网络设备变化、违规行为、系统运行状况异常信息,方便网管人员进行查询.
可支持国产操作系统,拥有独立研发的国产客户端(中标麒麟)(提供相关证明);系统可支持扩展建立信息安全管理通告模块,提供统一的内部网络安全信息公告平台.
可扩展支持基于INTELVPRO的主动管理技术.
系统能够采集客户端的硬件设备信息(如硬盘、CPU、内存等)、位置信息(设备名称、使用人、联系电话、房间号等),注册后存储到数据库中.
系统能够采集客户端安装的软件,将所有相关数据入库管理;支持在管理中心对注册客户端进行联机卸载.

终端资产管理系统支持设备资产信息变化报警,报警未注册设备、注册程序卸载行为,实时检测硬件设备变化情况(如设备硬件变化、网络地址更改、USB设备接入等).

系统支持对网络中客户端流量进行监控报警:对客户端设备流量进行采样并实时排序,标示是否发包可疑和当前并发连接数.

系统支持对重要主机进行运维监控,支持对客户端硬盘、CPU、内存等系统资源应用状况的监控,在超过管理员设定阈值时自动报警.
支持系统重要进程、服务器、软件等的运行监控,对关键进程、关键服务进行保护,并在其发生死锁时自动恢复.

系统支持对重要服务器、路由器、交换机等网络设备的保护,有效保障网络的稳定运行.

系统支持远程文件备份机制,要求把指定的文件在规定时间间隔内备份到指定服务器.

终端运维管理系统支持管理员多路呼叫帮助平台,每个管理员可同时对多个用户提供远程帮助.

终端桌面管理系统支持硬件接口控制,控制外设接口的使用,管理员启用或禁用软驱、光驱、U盘、USB接口、打印机、Model、串口、并口、1394接口、红外接口等.

系统支持桌面流量管理,对网络客户端流量进行监控报警,客户端输入或输出流量超过设定阈值时报警,对可疑发包(蠕虫病毒等)行为、多并发连接进行检测、断网.

系统支持进行软件黑白名单审计管理,网管制订各种黑白名单策略后,报警处置客户端中安装运行的违规软件.
支持进程执行黑白名单审计管理,能够自动结束违规进程或启动必需进程.
对绿色免安装软件,能够识别其产品名称和源文件名,即使进程名称发生改变也能进行管理和控制.

系统支持所有在网络中的已经运行过的进程汇总统计.
支持保护重要进程不被非法终止(如:Ctrl+Alt+Del强制结束).
支持对服务黑白名单审计管理,能够自动结束违规服务或启动必需服务.

系统支持桌面消息通知并回馈,向客户端发送请求重新注册、客户端代理程序升级等消息;能够查询消息回馈情况,了解消息通知接收效果.

系统支持远程协助功能,客户端用户在遇到客户端故障时通过呼叫平台联系网管人员,网管人员通过屏幕控制方式对客户端进行远程协助,为其排除故障.

终端安全管理系统支持管理员在Web控制台对客户端用户某一文件夹下或全盘某些后缀的垃圾文件或临时文件进行集中清理.

系统支持管理员在Web控制台对客户端用户进行点对点控制,包括设备和软件信息查询,客户端进程、服务和端口的管理,修改客户端用户网络配置,以及断开/恢复网络连接,升级和卸载客户端等.

系统支持对客户端关机时间的设定,实现自动关机,并可以在发现计算机空闲时间过长时锁屏或关机,支持所有客户端时间的同步,防止擅自修改系统时间.

系统支持对客户端系统密码的安全性检测,包括开机和屏保密码的设置规则,提供弱口令的安全提示,使用户的密码符合安全管理要求.

系统支持对客户端进行统一的的防火墙设置,对网络IP及协议访问进行限制,在网络内建立虚拟的终端隔离区,实现计算机间相互访问限制.

系统支持在Web控制台对客户端安装杀毒软件的情况进行监控和管理,并能够对客户端杀毒软件实施远程操作(病毒查杀、升级、软件安装等).

系统支持对IE设置的远程管理.
(提供截图证明)系统支持客户端自动侦测网络连接情况,根据连线/离线状况调用不同的安全策略,客户端自适应采用离线安全策略或者连线安全策略.

系统支持监控网络中客户端的非法外联行为,实时检测内部网络(包括物理隔离和逻辑隔离网络)用户通过调制解调器、ADSL、双网卡等设备非法外联互联网行为,并远程告警或断网.
(提供截图证明)系统支持监控已注册的设备网络连接行为,如改变网络地址接入其它网络,根据接入网络环境因素判定其是否非法接入其它网络.
(提供截图证明)系统支持详细记录非法外联计算机的名称、单位、上网方式,可以在报警平台和报警查询中获知信息(提供截图证明),并且可以对客户端进行提示信息,自动关机,断网等处理(提供截图证明).

系统支持对是否允许使用代理服务器上网的控制.
(提供截图证明)补丁及软件分发管理具备客户端补丁自动下载及安装(提供截图证明),支持用户自定义补丁策略(提供截图证明),可基于终端IP范围、操作系统种类等多种方式制订策略(提供截图证明),并能够在指定时间、指定网络范围内进行补丁分发(提供截图证明).

具备终端代理转发技术和流量控制功能,可由内网终端转发补丁给其它终端,而不是仅由服务器给分发给终端,实现对补丁分发流量的控制,避免网络拥塞.
(提供截图证明)具备真实环境下的补丁自动测试功能,首先能够分发补丁至自定义终端测试组进行补丁安全性验证测试,确定终端无黑屏、死机等任何异常后再自动分发至全部终端计算机.
(提供截图证明)具备补丁索引扩展功能,支持终端计算机对应用软件的补丁分发与安装.
具备内网终端补丁情况自查询功能,终端用户可以通过Web方式访问查找自身补丁的安装信息,自行实施补丁下载安装.

具备文件分发功能,管理员能够判断是否分发成功且可以自定义软件分发成功的判断条件,包括注册表项是否写入、文件是否存在或更新等条件.

移动存储介质管理支持与自主研发的安全U盘匹配使用,实现安全登陆和不同分区的权限管控,以保障内网移动存储介质接入的安全性.
(提供截图证明)具备对移动存储介质的授权和管理功能.
能够由管理员统一授权管理所有移动存储介质的使用范围和权限(提供截图证明)具备移动存储介质的权限控制功能,能够实现对移动存储介质的分区、分权限管理,可自由划分为内网/外网两个区,实现在不同终端之间对两个分区使用权限的单独使用管理.
(提供截图证明)具备移动存储介质数据交换行为审计管理功能,提供详细的文件操作详细审计记录:包括文件的创建、复制、删除、修改和重命名等操作,以及移动存储介质的插入和拔出动作的详细记录.

具备移动存储介质密码丢失找回功能.
(提供截图证明)能够通过管理员对密码进行重置,且不会破坏原有存储数据.
具备已丢失移动存储介质接入告警和禁止使用功能,能够对已经丢失的移动存储介质再次入网实现告警,并禁止使用.

系统性能要求达到投标产品为具有超大规模成功实施案例的成熟产品,基于C/S、B/S混合管理模式构架,方便的对网络中Windows系统客户端及本系统进行管理.

系统支持产品的组件间通信时,传输数据加密,客户端数据上报和服务器端指令、策略下发采用加密算法,防止他人旁路嗅探信息.

系统支持对所有管理员进行登录审计和操作审计,保证系统的稳定运行.
支持管理员登录平台时进行IP地址访问限定,只有获得授权的计算机才能进入系统控制台.

系统支持服务器自身安全防护,网络中出现恶意修改成与管理服务器相同信息(如相同的IP地址、相同的MAC地址等)的机器时,出现IP地址或MAC地址冲突等现象时,管理服务器将不会被阻断出网(即不会出现地址冲突的现象),只有发起恶意攻击的设备会被自动阻断,不会影响管理服务器的正常管理.

终端性能系统支持对数据的整理,对长期不开机以及IP重复、不在新管理范围内的机器进行整理.

系统支持分权限管理,按照管理区域、安全策略、权限项列表等对不同的管理员账户进行分配,如分为操作、管理和审计等多种角色.

系统支持多级级联管理,至少支持三级以上多个管理控制台的数据级联上报和安全策略的下发执行,独立管理网络要求达到支持15000台以上计算机的管理.

系统支持上级系统实时监控到下级各安全管理系统组件的运行状况信息:系统基本信息、运行状态、管理范围等,一旦下级系统出现异常,立即可以在上级控制台报警.

系统支持基于条件的数据查询、报警信息查询选择查询,查询速度延迟=32GCPU内核数量>=4性能参数要求系统7层吞吐能力>=5Gbps平台软件升级能力不更换硬件平台情况下可通过软件提升整机处理性能到15G每秒新建TCP连接>=40万个/秒每秒新建HTTP请求>=60万个/秒并发TCP会话数>=500万个每秒新建SSL交易>=25000个/秒SSL流量吞吐能力>=5Gbps网络与部署要求路由条目要求对路由条目无限制动态路由要求支持RIP,OSPF,BGP动态路由协议VLAN要求支持标准802.
1qVLAN封装协议链路聚合要求支持标准802.
3ad链路聚合协议部署模式要求支持单臂和双臂两种部署模式高可用性要求支持双机热备高扩展性要求支持堆叠扩展技术,不使用多个IP分担形式,通过单一虚拟IP对外提供服务IPv6要求支持IPv6协议功能要求4层负载均衡要求支持完善的4层负载均衡算法服务器健康检查要求支持标准健康检查方法,并支持基于自定义脚本形式的应用层检测客户端会话保持要求支持支持基于源IP,CookieInsert,可自定义规则的会话保持方式7层负载均衡要求支持基于HTTP包头和负载信息的7层内容交换数据库负载均衡要求支持数据库(如SQL,MySQL)负载均衡功能,能对SQL请求进行连接复用,登录验证,查询缓存功能应用策略引擎要求支持可基于图形界面配置4-7层规则和策略SSL加速要求内置SSL芯片,支持25000TPSSSL加速(加解密)功能TCP连接优化要求支持TCP卸载/连接复用功能服务器过载保护要求当突发业务高峰时,设备提供过载保护的机制L4DoS/DDoS攻击防护要求系统可防止SYNflood等L4DDOS攻击L7DoS/DDoS攻击防护要求系统可防止GETflood等L7DDOS攻击应用内容过滤要求支持应用内容过滤,能根据URL、Cookies及其他应用层内容,对应用请求进行过滤HTTP重写功能要求支持针对HTTP协议的包头和负载进行重写,插入,删除或修改HTTP部分内容后再转发给服务器或客户端客户端认证要求支持可配合用户LDAP、Radius、TACAS等的客户端认证机制,可以配置用户先通过认证才可访问后端应用虚拟化支持要求设备提供桌面及应用虚拟化支持,内建虚拟桌面配置模板SSLVPN要求支持SSLVPN功能,最少可提供5个客户端以实现远程接入网络管理设备管理与日志管理方式要求支持SerialCLI,SSHCLI,HTTP/HTTPS,XMLAPICLI,集中管理软件,基于SNMP的第三方管理软件AppFlow报表要求提供HTTP和SQL请求推送到第三方工具如Splunk,Solarwinds等平台进行分析能力系统监控要求支持实时监控图表和图形化历史报表记录Web访问日志要求可提供外部Web访问日志服务器从设备上收集HTTP应用访问日志系统日志要求支持标准syslog格式的系统日志记录服务要求提供原厂三年免费保修服务,中标后签订合同前需提供原厂质保服务证明27一体机主板IntelH110芯片组及以上台90CPUIntel酷睿NewCorei3-6100(3.
7G/3M/2核)以上内存4GDDR42133MH以上,2个内存插槽最大支持32G硬盘500G(2.
5寸)7200转显卡集成核芯显卡,1个DP接口声卡配置内置音箱,采用DTSSound+:trademark:音频管理技术、带有RealtekALC221编解码器的HD音频(所有端口均为立体声)、麦克风和耳机前置端口(3.
5mm)、音频线路输出后置端口(3.
5mm)、网卡集成10/100/1000以太网控制器接口左侧:2个USB3.
0端口(1个充电端口);背面:2个USB3.
0端口;2个USB2.
0端口;1个DisplayPort1.
2端口;1个RJ-45端口;1个音频线路输出端口;1个串行端口(选配);2个选配的PS/2端口输入设备防水抗菌键盘、光电鼠标显示屏20英寸TN宽屏背光防眩目非触控式LCD显示器(1600x900)硬盘保护主板集成硬盘保护网络同传功能,支持对传输数据进行加密.
扩展插槽1个M.
2插槽可靠性电脑平均无故障运行时间不小于800000小时,需提供产品检验证书复印件服务整机三年质保,供货时提供的所有产品,可通过原厂质保商厂商的官方网站或800电话查询其设备保修为用户要求三年保修.

28笔记本电脑CPU英特尔酷睿i5-6200U(2.
3GHz/3MB/双核)台40主板INTEL移动集成芯片组内存4GDDR42133MHz,最大内存升级支持16G硬盘500G7200转硬盘,具备3D主动硬盘保护功能显示屏14.
0英寸LED背光HDAG防眩高清屏(16:9,1366x768,1600万色)独立显卡AMDR7M340显卡2G显存(2GBDDR3专用可切换式显卡)网卡千兆网卡,带无线网卡802.
11b/g/n,内置蓝牙4.
0触摸板支持多点触控键盘防溅键盘(带防水功能的全尺寸巧克力键盘)接口2个USB3.
0端口,1个USB2.
0端口扩展端口音频输入输出,HDMI,RJ45,VGA接口,多合一读卡器视频内置HD高清摄像头+内置双阵列数字全向降噪立体声麦克风电池4芯锂电池40Whr长寿命电池1000次全设计寿命.
在1000次充放后仍然保持80%容量,质量重量1.
7千克以下安全性标配内置指纹设别认证证书电磁兼容,防浪涌-认证有证书、跌落认证、静电认证、防雷认证服务整机三年保修29台式机主板IntelH170芯片组台100处理器NewCorei3-6100(3.
7G/3M/2核)内存4GDDR42133HZ,内存插槽≥4,最大内存支持64G显示卡英特尔HDGraphics530核芯显卡硬盘1TBSATA,7200转,支持硬盘Raid1技术声卡主板集成,出厂标配内置扬声器网卡主板集成,千兆网卡端口至前置:2个USB3.
0端口;1个麦克风插孔;1个耳机插孔,后置:2个USB2.
0端口;4个USB3.
0端口;1个串口;1个串口(选配);1个并口(选配);2个PS/2接口(键盘和鼠标);;1个音频线路输入端口;1个音频线路输出端口;1个RJ-45接口鼠标PS/2光电鼠标键盘PS/2标准键盘显示器19.
5"宽屏16:9LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度),5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度)低蓝光TUV认证显示器电源180W通过双防雷、高级防静电和防浪涌国家级检测认证应用硬盘还原,数据加密传输认证电磁兼容B级及噪音(<20db)认证,国家电子计算机质量监督检验中心80万小时平均无故障工作时间认证系统原厂正版系统Windows10服务原厂3年保修上门服务,中标后提供原厂质保函原件PDA项目内容CPU主频≥1.
4GHz;处理器核数≥4;操作系统满足Android4.
0-5.
0之间所有版本的使用内存ROM容量≥8GB;RAM容量≥1GB;屏幕尺寸≥4.
5英寸,且≤6英寸;分辨率≥1280*720;电容式多点触摸屏;无线接口双频WiFi,同时支持2.
4G/5.
8G频段,需支持协议802.
11a/b/g/n内网平均传输速率高于30M.
蓝牙内建蓝牙BluetoothV4.
0+EDR音频内置扬声器和音效芯片,带3.
5mm耳机接口,支持麦克风录音摄像头支持VoIP,≥5百万像素可变焦距,带闪光灯内建模组一体式一维/二维条码扫描器,必须支持MicroQRCode码.
防护等级不低于IP54;≥1.
2米跌落无故障;防水防尘,可用医用消毒剂做表面擦拭消毒.
工作温度5-45摄氏度.
提供第三方检测证明(或中标后提供)重量(含电池)整机重量≤230g电池续航时间≥3600mA锂电池,无休眠连续工作时间≥8小时,新机待机时间≥48小时.
需提供第三方容量检测证明(或中标后提供)案例至少3家国内单位使用200台以上的客户案例.
现场提供.
保修原厂三年无限责任保修证明,维修换机完成时间在24小时内解决.
电源插座原装充电器,提供六联集中充电底座其它不得保留SIM插槽.
31系统集成医院现有系统概况:苍南县第三人民医院新院搬迁要求将老医院数据中心信息系统无缝迁移到新医院相关机房.
医院现有HIS、LIS系统通过OracleRAC做高可用,通过DataGuard技术做容灾,OA系统、合理用药系统、财务系统、FTP、网管系统、备份系统、PACS系统,电子病历系统等在用和新增系统都需及时且无缝地迁到新院中.

新医院HIS、LIS、EMR核心业务系统要求:要求对核心Oracle数据库实现3节点RAC,分布在核心机房和容灾机房,存储双活,所有业务系统要求实现备份,要设计数据中心的边界安全、运维安全、病毒防护、数据安全、防统方及其他行为和日志审计整体解决方案,符合医院三级等保标准.
选择业界领先的技术和解决方案,以先进性、标准化、可靠性、易维护、易扩展等原则,将医院内部所有业务系统合理的部署于各个基础平台之上,充分利用好医院现有信息化设备,保证整体系统基础平台6-8年内稳定运行.

32数据迁移本项目为交钥匙工程,要求投标供应商在投标时提供完善系统集成设计方案、实施项目管理方案和系统迁移方案,要求整个项目迁移过程中HIS系统、LIS系统数据零丢失,整体停机时间不超过2个小时.
在搬迁过程中不能影响医院对外业务的正常运行.
要求中标供应商的数据库认证工程师负责将2台LIS服务器和2台存储做双机双柜容灾集群,并完成新旧LIS系统及数据不停机无缝迁移,并提供3年免费上门技术支持服务.

具体实施要求如下:新院区系统及网络建设:新院区所有系统安装完成并更新至补丁最新,调整安全策略,;架设容灾系统并完成容灾演练,完成生产系统的测试.
架设完成后可通过第三方提供的主机安全扫描系统的安全检测及业务压力测试,以保证核心数据中心的性能及安全性.

迁移过程:在搬迁过程,须制定完善的迁移方案及备用方案,须从人员、设备、业务连续性等多方面进行考虑,以确保生产系统的平稳,在迁移前要对新系统进行功能和性能测试,模拟现实中可能发生的业务故障进行演练,并对业务系统进行预迁移.
核心业务容灾系统切换及数据迁移过程须实现0停机,周边业务停机不超过2小时.

迁移后:迁移后系统进行试运行,待业务稳定后对原有硬件进行利旧建设,架设测试和开发环境建设,系统要求与新机房一致.

培训:迁移后须安排相关工程师对相关系统进行使用和维护培训,每项培训不少于2人/天.

33移动医生查房笔记本推车原装进口品牌适合12″-17″的笔记本电脑;重量≤14.
5kg;工作站之工作台高度升降调节范围为51cm,可坐着或者站着工作;具有防盗装置,可以有效的预防意外撞击及其它意外情况;专利的恒力升降技术,可提供顺畅的一触式调节;整车移动轻巧,操控方便,符合人体工程学特点的医疗保健推车齐全的功能;工作站上配备条码枪固定放置设施,鼠标托,工作站移动把手,四只双滚轮(两只带锁);;灵活的开放式架构设计,适合目前的计算机设备及日后的设备升级,并有各种作为支持;车轮采用精密设计,保证工作站无论在快速或低速移动时能够平稳和符合医疗场所要求的噪音要求;拥有宽敞的理线储存区域安全整洁地布置电缆;整车封装符合RoHS、WEEE和EU(94/62/EC)要求;推车设计极易清洁,方便医院消毒,有助于防止疾病传染;具备后续硬件扩展能力;服务及保障:推车3年保修,选配件1年;34移动护理(移动工作平台)提供FDA或CE证书.
产品具备ROHS欧盟环保认证.
产品制造厂家具有ISO9001质量管理体系认证.
车身符合力学结构,塑钢铝制结构,特有的金字塔结构推送过程和发生碰撞时不易倾倒;高密度聚乙烯面板,环保材料,100%可回收,经久耐用,易擦洗,外形美观.
体底部有四只聚氨酯静音脚轮直径≥12.
7cm,其中有带刹车脚轮2个,脚轮均具备静音、防静电、防缠绕等特性.

工作台面面积≥61cmx79cm,工作台面高度90cm—110cm.
护理推车可选择3英寸(≥高度7CM、≥深度45CM、≥宽度55CM),6英寸(≥高度16CM、≥深度45CM、≥宽度55CM),10英寸(≥高度25CM、≥深度45CM、≥宽度55CM)三种尺寸的带阻尼抽屉;不同尺寸的分隔板满足抽屉个性分割的需求(根据用户要求提供).
具备钥匙锁、可选配密码锁、自动重锁三种锁定方式抽屉在没有完全闭合的情况下,为保证抽屉内物品安全以及车身稳定,抽屉会自动锁定,不能打开,只能完成抽屉闭合动作.

配备书写板,增大工作台面面积;书写板左、右侧面板可以互换.
每辆护理推车均配有:透明顶垫一张,垃圾箱两个,电脑支架一个(可360度旋转,上下调整,可满足临床安装一体机或笔记本的需求),利器盒支架一个,洗手液支架一个,凳子悬挂支架一套,可悬挂凳子一张.

提供超出质保后的保修价格,定期到医院对推车进行巡检.
第八章、投标文件格式(一)商务标部分格式(二)资格后审申请书部分格式(一)商务标部分格式:工程商务标投标单位:盖章)法定代表人(盖章)日期:投标函致(招标人):我公司详细研究了工程的招标文件及有关,并进行了周密的现场勘察.
现按招标文件规定,根据本公司的综合实力和本工程的实际情况,编制了工程投标书,愿意以固定单价总承包的方式承担本工程的施工任务,投标总报价为(大写)元(RMB:元)人民币,投标工期为日历天,工程质量达到合格,由担任本工程的项目负责人,并已按要求认真填写了标书有关内容和必要的说明.
如能中标,我公司将及时签订并认真履行施工合同,并承诺百分之百履行招标文件中的要求(包括质量、文明施工等).

法定代表人:(盖章)投标单位:(盖章)日期:年月日工程工程量清单报价表投标人:单位盖章)法定代表人:盖章)造价工程师或造价员:盖执业章)编制时间:投标总价招标人:工程名称:投标总价(小写)(大写)投标人:单位盖章)法定代表人:盖章)编制人:造价人员盖专用章)编制时间:年月日编制说明工程名称:第页、共页注:编制说明中必须列出本次投标报价书中所有费用的取定费率.
不同类别应按相应项目类别分别列出.

工程项目投标报价汇总表工程名称:第页共页序号单位工程名称金额(元)1单位工程1.
1专业工程1.
2专业工程……2单位工程2.
1专业工程2.
2专业工程……合计单位(专业)工程投标报价计算表单位(专业)工程名称:第页共页序号汇总内容计算公式金额(元)1分部分项工程∑(分部分项工程量*综合单价)其中:①人工费+机械费∑分部分项(人工费+机械费)2措施项目2.
1施工技术措施项目按综合单价计算其中:②人工费+机械费∑技术措施项目(人工费+机械费)2.
2施工组织措施项目其中:安全文明施工费(①+②)*相关费率其他的施工组织措施项目费(①+②)*相关费率3其他项目3.
1暂列金额(含创标化工地增加费)按相关规定计算3.
2暂估价按相关规定计算3.
3计日工按相关规定计算3.
4总承包服务费按相关规定计算4规费4.
1排污费、社保费、公积金(①+②)*费率4.
2民工工伤保险费(①+②)*费率5民工意外伤害保险费(①+②)*费率6税金(1+2+3+4+5)*费率7建设工程总造价1+2+3+4+5+6分部分项工程量清单与计价表单位(专业)工程名称:第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费本页小计合计工程量清单综合单价计算表单位(专业)工程名称:第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………2(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………合计注:本表仅适用于土建工程工程量清单综合单价计算表单位(专业)工程名称:第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)主材(主材名称规格)…………2(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)主材(主材名称规格)…………合计注:本表仅适用于安装工程施工技术措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称:第页共页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注人工费机械费本页小计合计措施项目清单综合单价计算表单位(专业)工程名称:第页共页序号编号名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………2(清单编码)(清单名称)(定额编号)(定额名称)…………合计施工组织措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称:第页共页序号项目名称计算基数费率(%)金额(元)1安全文明施工费人工费+机械费2其他组织措施费2.
1夜间施工增加费人工费+机械费2.
2二次搬运费人工费+机械费2.
3冬雨季施工增加费人工费+机械费2.
4已完工程及设备保护费人工费+机械费2.
5提前竣工增加费人工费+机械费2.
6行车、行人干扰增加费(限市政)人工费+机械费2.
7工程定位复测费人工费+机械费2.
8特殊地区增加费人工费+机械费2.
9其他施工组织措施费按相关规定计算合计其他项目清单与计价汇总表工程名称:第页共页序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额2暂估价2.
1专业工程暂估价3计日工4总承包服务费合计暂列金额明细表工程名称:第页共页序号项目名称计量单位暂定金额备注1预留金项合计材料暂估单价表工程名称:第页共页序号材料名称、规格、型号计量单位单价(元)备注专业工程暂估价表工程名称:第页共页序号工程名称工程内容金额备注合计计日工报价表工程名称:第页共页编号项目名称单位暂定数量综合单价(元)合价(元)一人工1234人工小计二材料1234材料小计三施工机械1234施工机械小计合计总承包服务费报价表工程名称:第页共页序号项目名称项目价值(元)服务内容费率(%)金额(元)1发包人分包专业工程2发包人供应材料合计注:本表第1项发包人分包专业工程中项目价值金额为暂估金额,以后按各分包专业工程合同金额为准.

主要工日价格表单位(专业)工程名称:第页共页序号工种单位数量单价(元)主要材料价格表单位(专业)工程名称第页共页序号编码材料名称规格型号单位数量单价(元)备注主要机械台班价格表单位(专业)工程名称第页共页序号机械设备名称单位数量单价(元)投标材料设备品牌选用表序号产品名称投标材料、设备品牌名称型号、规格格式:授权委托书(开标验证时携带)本授权委托书声明:我(姓名)系(投标单位名称)的法定代表人,现授权委托(姓名)在年月日至年月日(代理时限)为我公司的代理人,以本公司的名义参加工程的投标活动.
代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务,本人均予以承认.

代理人无权转委托.
特此委托.
附:代理人姓名性别出生年月身份证号码单位部门职务联系电话代理人身份证复印件粘贴处投标人(盖章)法定代表人(盖章)时间:年月日(四)资格后审申请书部分格式建设工程施工招标投标资格后审申请书招标编号:工程名称:投标申请人:盖章)法定代表人:盖章)申报日期:资格后审申请书致:招标人名称)1、经授权作为代表,并以(投标申请人名称)(以下称"申请人")的名义,在充分理解招标文件的基础上,本申请书签字人在此以(招标工程项目名称)工程投标申请人的身份,向你方提出资格后审申请:2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件:2.
1投标人的《法人营业执照》(副本);2.
2投标人的《企业资质证书》(副本);2.
3投标人的《安全生产许可证》;2.
4投标企业法人、企业分管安全生产的副经理"三类人员"A类证书;2.
5注册建造师等级证书和"三类人员"B类证书;2.
6现场安全生产专职管理人员"三类人员"C类证书;2.
7技术负责人职称证书;2.
8项目班子人员上岗证书及拟在本合同任职的主要人员简历表;3、按招标文件的要求,你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料,并通过我方的开户银行和客户,澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题.
本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表,按你方的要求,提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料.

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料:一般质询和管理方面的质询联系人1:电话:联系人2:电话:有关人员方面的质询联系人1:电话:联系人2:电话:有关技术方面的质询联系人1:电话:联系人2:电话:有关财务方面的质询联系人1:电话:联系人2:电话:5、本申请充分理解下列情况:5.
1资格后审合格的申请人的投标,若投标时有提交资格后审更新资料,须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提.

5.
2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利,前述情况发生时,投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人.

5.
3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断(评审)的权利.

5.
4你方保留直至授标前,发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形,你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利.

5.
5你方保留直至授标前,由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况,使得我方资格已达不到资格后审的合格标准,你方有权取消我方投标资格或不予授标权利.

6、如果我方获得投标资格,除不可抗力外,我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标,否则,视为违约,愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金,并同意从已提交的投标担保金中抵扣.
如果我方的投标被接受,除不可抗力外,我方保证履行资格后审申请作出的承诺,包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面,以确保按合同要求完成本项目工程,否则愿意承担相应的违约责任,直至被清退出场,并为此负法律责任.

7、我们确认如果我方投标,则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署.

8、下述签字人在此声明,本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的.

法定代表人(盖章):投标人盖章日期:年月日2、资格后审申请书附表附表1投标人一般状况1企业名称2总部地址3代表处地址(使用进温企业)4电话传真联系人5注册地、注册年份并附上营业执照复印件(另外准备原件核对)6主营范围7公司资质等级证书并附上资质等级证书复印件(另外准备原件核对)8其他需要说明的情况注:1、所有投标申请人都须填写此表2、主体工程和关键部分不得分包,如果投标人拟分包,则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表.

附表2投标项目负责人一般状况投标人(盖章):1项目负责人姓名:性别:职称:年龄:身份证号码:联系电话:2注册建造师专业:注册建造师资格等级(附证书复印件):注册建造师"三类人员"B类证书(附证书复印件):3上二年度是否获优秀项目经理称号(附证书复印件):4工作简历:5近三年已完工程项目情况建设单位工程名称建设规模开竣工时间工程质量6其他需要说明情况:(拟任项目负责人没有管理正在施工的工程项目及正在参加投标的工程项目情况必须说明)注:1、所有投标申请人的注册建造师都须填写此表.
2、附相关证明资料附表3项目技术负责人简历表投标人(盖章):1项目技术负责人姓名:身份证号码:工作单位:联系电话:2性别:年龄:职称(附证书复印件):3工作简历:4近三年在建和已完工程项目情况建设单位工程名称建设规模开竣工时间工程质量5其他需要说明情况:注:1、所有投标申请人的项目技术负责人都须填写此表2、附相关证明材料附表4项目部人员配备情况投标人(盖章):姓名拟任岗位年龄性别专业学历职称上岗证书安排上岗起止时间备注我单位拟派本工程的注册建造师、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表;列入本表的人员,一定保证开工后到位,擅自更换或不到位均属违约行为,擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理.

注:附上述人员岗位证书复印件.
附表-5承诺书我公司郑重承诺:以下承诺事项均为本企业真实意见表示,愿承担一切责任.
若有任何隐瞒事实、弄虚作假、违反本承诺内容的行为,自愿接受取消投标资格或中标资格、不良行为公示等有关处理.

1、我公司在本工程的招投标各个阶段提供资料及证书的原件及复印件均为真实有效.

2、我公司拟派本工程所有班组人员均无在建工程,如不能按规定报备的同意无条件放弃中标.

3、我公司没有发生安全生产许可证或"三类人员A类"证书被吊销或暂扣等情况.

4、我公司没有被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的.
5、我公司无被行政主管部门列入不良行为记录.
6、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的,愿意承担一切后果,并被取消投标资格或中标资格,并被记录信用档案,接受温州市建设行政主管部门的处罚.

7、我公司如有出借资质、串通投标行为的,以及有发生本承诺书内容行为的,愿意接受行业主管部门的处罚及不良行为公示,同意取消今后一年至三年内参加我市(县)政府投资项目的投标资格.