承包人免费中国

1项目编号:PF20190228030招标编号:通川区神剑园二期(宣达战役纪念馆)二阶段勘察-设计-施工一体化承包(EPC)招标文件项目招标负责人:付智正(盖从业人员印章)招标文件编制人员(按章节):谭光成王林姚丽娜(盖从业人员印章)招标人:达州市通川区投资有限公司(盖单位章)招标代理机构:鸿利项目管理有限公司(盖单位章)招标代理机构资格证书编号:F164000077年月日2目录第一章招标公告2第二章投标人须知7第三章评标办法(综合评估法)35第四章合同条款及格式40第五章发包人要求65第六章发包人提供材料66第七章投标文件673第一章招标公告通川区神剑园二期(宣达战役纪念馆)二阶段勘察-设计-施工一体化承包(EPC)招标公告1、招标条件1.
1本招标项目通川区神剑园二期(宣达战役纪念馆)二阶段勘察-设计-施工一体化承包(EPC)已由达州市通川区发展和改革局以通区发改审[2020]156号批准建设,项目业主为达州市通川区投资有限公司,建设资金来自上级资金和本级财政资金,项目出资比例为/,招标人为达州市通川区投资有限公司.
项目具备招标条件,现对该项目进行公开招标.
1.
2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目,达州市通川区发展和改革局核准通区发改审[2020]156号的招标组织形式为委托招标.
招标人选择(本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为PF20190228030)的招标代理机构是鸿利项目管理有限公司.
2、项目概况与招标范围2.
1标段划分:本项目勘察、设计、施工一体化(EPC)一个标段,监理一个标段2.
2建设地点:通川区罗江镇高石社区4组2.
3建设内容及规模:该项目占地面积约138亩,建筑总面积约12000平方米,主要建设内容为神剑馆、战役纪念馆、神剑塔.
以及步行道、停车场、厕所、供水供电、垃圾污水处理、消防等附属工程(具体以合同约定为准).
2.
4计划工期:勘察设计周期90日历天,施工工期:730日历天.
监理工期:730日历天+缺陷责任期.
2.
5招标范围:勘察、房屋及景观设计(含编制初步设计概算)、展示陈列4设计、展示陈列施工、土建及展示陈列施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交,缺陷责任期内的缺陷修复、保修工作等相关工作.
3、投标人资格要求3.
1.
1本次勘察、设计、施工一体化(EPC)总承包招标要求投标人须具备:独立法人资格,建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级及以上资质、建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总承包一级资质.
2015年以来已完成或在建不少于1个类似项目业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察、设计、施工的服务能力.
3.
1.
2本次监理招标要求投标人须具备行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级及以上资质,2015年以来已完成或在建不少于1个类似项目业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理服务能力.
3.
2.
1本次勘察、设计、施工一体化(EPC)总承包招标接受联合体投标.
联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;(2)联合体成员单位中具备建筑工程施工总承包一级资质的成员应是投标项目的牵头单位,勘察单位、设计单位为成员单位,联合体家数不大于三家;(3)联合体单位不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标.
3.
2.
2本次监理招标不接受联合体投标.
3.
3投标人均可就上述标段投标,但可以中标的合同数量不超过1(具体数量)个标段.
企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业,必须办理入川承揽业务验证登记证或带二维码的入川承揽业务信息录入证原件扫描件.
4、招标文件的获取4.
1凡有意参加投标者,请于2020年5月30日9时至2020年6月3日17时(见通川区神剑园二期(宣达战役纪念馆)二阶段勘察-设计-施工一体化承包(EPC)(项目名称)招标文件有关时间安排),登录《达州市公共资源交5易服务网》http://www.
dzggzy.
cn/,凭通过注册认证的数字证书下载招标资料(招标文件等).
未在达州市公共资源交易服务网完成网上注册的企业,按企业注册流程完成注册并领取企业数字证书后,方可按以上要求购买招标文件,此为获取招标文件唯一途径.
4.
2招标人不提供邮购招标文件服务.
5、投标文件的递交5.
1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年6月28日9时30分,地点为:达州市通川区西外金兰路永祥街68号"达州市公共资源交易服务中心"本项目开标室.
5.
2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理.
6、发布公告的媒介本次招标公告在《全国公共资源交易平台(四川省)》和《全国公共资源交易平台(四川省·达州市)(达州市公共资源交易服务网)上发布.
7、联系方式招标人:达州市通川区投资有限公司地址:达州市通川区柴市街80号邮编:635000联系人:刘女士电话:0818-5909896传真:/电子邮件:/网址:/6招标代理机构:鸿利项目管理有限公司地址:四川省成都市金牛区盛大国际1栋1单元501邮编:610000联系人:唐先生电话:028-86259836传真:028-86259836电子邮件:/网址:/达州市公共资源交易服务网联系电话(兼传真):0818-2181199.
7第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.
1.
2招标人名称:达州市通川区投资有限公司地址:达州市通川区柴市街80号联系人:刘女士电话:0818-59098961.
1.
3招标代理机构名称:鸿利项目管理有限公司地址:四川省成都市金牛区盛大国际1栋1单元501联系人:唐先生电话:028-862598361.
1.
4项目名称见招标公告1.
1.
5建设地点见招标公告1.
2.
1资金来源及比例见招标公告1.
2.
2资金落实情况见招标公告1.
3.
1招标范围见招标公告1.
3.
2计划工期勘察设计周期:90日历天,计划施工工期:730日历天.
1.
3.
3质量标准工程设计质量标准:达到国家现行规程规范标准并审查通过.
工程勘察质量标准:达到国家现行规程规范标准并审查通过.
工程施工质量标准:达到国家现行验收标准,验收合格.
1.
4.
1投标人资质条件、能力和信誉1、资质条件:见招标公告.
2、财务要求:近3年均无亏损(由牵头单位提供).
3、业绩要求:2015年以来已完成或在建不少于1个类似项目业绩.
类似项目是指:牵头单位:总投资不小于10000万元的房屋建筑工程〈房屋建筑工程施工或EPC总承包的房屋建筑工程任何一类均可〉,同时提供中标通知书、施工合同协议书、竣工验收报告;在建项目业绩须提供中标通知书、施工合同协议书,原件备查.
联合体成员单位(勘察单位):总投资不小于10000万元的房屋建筑工程或市政公用工程勘察业绩,提供合同协议书及证明材料,原件备查.
联合体成员单位(设计单位):历史纪念馆类、遗址遗8产博物馆类、遗产展示场馆类业绩,提供合同协议书,原件备查.
4、信誉要求:投标人没有处于投标禁入期内.
5、人员资格要求:(1)施工项目负责人资格:具备注册建造师执业证书,专业:建筑工程,级别:一级,具有安全生产考核合格证B证.
参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目负责人,中标后至完工前也不得在其他项目担任项目负责人.
(2)施工技术负责人资格:具备建筑类相关专业高级及以上职称.
(3)设计负责人资格:具备一级注册建筑师资格,具备建筑学专业高级或以上技术职称.
(4)勘察负责人资格:具备注册岩土工程师资格,具备相关专业高级或以上技术职称.
其他要求:项目管理机构须一人一职不可兼任;施工应配备足够数量的施工员、质检员、安全员、材料员、造价人员,以上人员必须具备有效的建设行政主管部门颁发的相关执业资格证或岗位证书.
企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业,必须提供在有限期内的入川承揽业务验证登记证或带二维码的入川承揽业务信息录入证原件扫描件.
其他要求:1.
4.
2是否接受联合体投标接受.
(具体要求详见"招标公告")1.
4.
3限制投标的情形除投标人不得存在的12种情形之一外,投标人(或联合体成员)也不得存在下列情形之一:(13)四川省国家投资建设项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的,在3年内不接受其投标;(14)在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的,在5年内不接受其投标;(15)近半年内所有招投标和合同履行过程中有被监督部门行政处罚的;(16)近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的;(17)近三年内,在招标人(包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人)的既往项目合同履行过程中,被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目经理或技术负责人被招标人撤换的;9(18)投标人与招标人相互参股或相互任职.
有下列情形之一,不得在同一项目(标段)中同时投标:(1)法定代表人为同一人;(2)母公司与其全资子公司;(3)母公司与其控股公司(直接或间接持股不低于30%);(4)被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人;(5)具有投资参股关系的关联企业;(6)相互任职或工作的.
1.
9.
1踏勘不组织,由投标人自行踏勘现场.
(1)投标人在投标前自行对工程现场及其周围环境进行考察,以便获取有关编制文件和签订合同所涉及现场的资料,投标人应对其查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责.
(2)招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任.
(3)在现场踏勘过程中,投标人应注意安全,如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因所造成,招标人概不负责.
(4)投标人在现场踏勘期间发生的费用由各投标人自负.
1.
10.
1投标预备会不召开1.
10.
2投标人提出问题的截止时间递交投标文件截止时间16天前,所有报名并下载了招标文件的潜在投标人,都可以通过达州市公共资源交易服务网会员端系统,在线匿名提问.
1.
10.
3招标人书面澄清的时间递交投标文件截止时间15天前.
由招标人(含招标代理机构)通过网络在线方式(登陆达州市公共资源交易服务网"澄清与修改文件")向所有投标人澄清.
所有报名并下载了招标文件的潜在投标人登陆达州市公共资源交易服务网站—会员端系统,凭数字证书获取澄清.
1.
11分包不允许1.
12偏离不允许2.
1构成招标文件的其他资料答疑、补遗(若有)102.
2.
1投标人要求澄清招标文件的截止时间和方式同1.
10.
2的时间要求2.
2.
2投标截止时间(见通川区神剑园二期(宣达战役纪念馆)二阶段勘察-设计-施工一体化承包(EPC)(项目名称)招标文件有关时间安排)3.
1.
1构成投标文件的其他资料(1)投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明(2)近3年向招投标行政监督部门提起的诉讼情况(3)招标文件要求投标人提交的其他资料.
3.
2.
3最高投标限价或其计算方法本次投标报价分工程勘察设计费、施工建安费两部分进行报价.
二阶段估算投资(暂估)30000万元.
(1)工程勘察费:参照国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)和《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》,根据"通区财评预[2020]171号"文件规定,下浮45%作为基准价.
(2)工程设计费:参照国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)和《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》,根据"通区财评预[2020]171号"文件规定,下浮35%作为基准价.
(3)施工建安费:按照《四川省住建厅关于贯彻实施(GB50500-2013)及(GB50584-2013)等9本工程量计算规范有关事项的通知》(川建造价发[2013]370号),2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件,材料价格调整:按达州市通川区相关政策规定计算,信息中缺项的材料价格参照市场价格;川建造价发〔2019〕181号四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知;人工费调整按照川建价发[2018]9号工程所在地人工费调整幅度及计日工人工单价,上述规定计算工程施工费为最高限价.
(4)施工合同价的确定:在经财评最高限价(招标控制价)11基础上,结合下浮比例进行同比例组价.
其中安全文明施工费、规费等不可竞争费用及专业工程暂估价、暂列金(若有)除外.
投标报价由各投标人根据自身情况自主报价,在最高限价的标准上按下浮比例进行报价,结算以审计单位审计结论为准.
3.
3.
1投标有效期从投标截止日期算起90日历天3.
4.
1投标保证金招标人委托达州市公共资源交易服务中心统一收退投标保证金.
(1)投标保证金的金额:80万元人民币(2)投标保证金的形式:投标保证金必须通过投标人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式缴纳.
(3)投标保证金应在投标截止时间前一个工作日17:00到达指定账户,账户信息请登录达州市公共资源交易服务网--会员端系统,从业务管理栏"保证金缴纳虚拟子账户信息"模块中查看.
注意:1、投标人在缴纳投标保证金时,请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号,以确保保证金的安全、有效、准确;2、相关项目保证金虚拟子账户信息,只有通过"达州市公共资源交易服务中心"会员系统报名后,才能进行查看.
未按照招标文件规定缴纳投标保证金的,不接受其投标文件.
投标人在"达州市公共资源交易服务中心"会员系统打印出投标保证金缴纳证明文件,并按要求附在投标文件里与投标文件同时递交.
3.
4.
3投标保证金的退还招标人通过"达州市公共资源交易服务网会员端系统"发出申请,并上传《保证金退还确认书》,进入中标候选人的投标人退还投标保证金需同时上传招标人与中标人签订合同公告的电子版(相关文档可在达州市公共资源交易服务网"资料下载"一栏进行下载).
达州市公共资源交易服务中心接到招标人退款申请后,在线办理投标保证金的退还事项.
投标保证金原渠道退还投标人.
3.
5.
2近年财务状况的年份3年(2017-2019年)12要求3.
5.
3近年完成的类似项目的年份要求5年(2015年~至今)3.
5.
4近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求3年,指2017年1月1日起至2019年12月31日止(限定在0-3年)3.
6是否允许递交备选投标方案不允许3.
7.
3签字或盖章要求(1)所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名),不得用盖章(如签名章、签字章等)代替,也不得由他人代签.
(2)所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位(法定名称)章(鲜章),不得使用专用印章(如经济合同章、投标专用章等)或下属单位印章代替.
(3)投标文件格式中要求投标人"法定代表人或其委托代理人"签字的,如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标,由法定代表人签字;如法定代表人授权委托代理人投标,由委托代理人签字,也可由法定代表人签字.
(4)以联合体投标的,其投标文件由联合体的牵头人盖章即可(即除联合体协议书签字或盖章处由联合体各成员签字或盖章外,其余签字或盖章处均由牵头人完成盖章、由委托代理人完成签字,与联合体中各成员的行为具有同等法律效力).
3.
7.
4投标文件副本份数肆份副本,电子文档一份投标文件副本由其正本复制(复印)而成(包括证明文件).
当副本和正本不一致时,以正本为准,但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担.
3.
7.
5装订要求投标文件的正本和副本一律用A4复印纸(图、表及证件可以除外)双面编制和复制.
投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订,不得有零散页.
投标文件应严格按照第七章"投标文件格式"中的目录次序装订;若同一册的内容较多,可装订成若干分册,并在封面标明次序及册数.
投标文件中的证明、证件及等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面,并尽量与前面正文部分的顺序相对应.
13修改的投标文件的装订也应按本要求办理.
4.
1.
2封套上应载明的信息招标人的地址:招标人名称:(项目名称)标段施工投标文件在年月日时分前不得开启4.
2.
2递交投标文件地点同开标地点4.
2.
3是否退还投标文件否5.
1开标时间和地点开标时间:同投标截止时间开标地点:达州市通川区西外金兰路永祥街68号"达州市公共资源交易服务中心"本项目开标室5.
2开标程序密封情况检查:由各投标人相互检查各投标文件的密封情况并签字确认.
开标顺序:随机6.
1.
1评标委员会的组建评标委员会共5人,其中业主代表1人.
评标委员会的组成和评标专家的确定方式按川办发[2003]13号第九条、川府发〔2014〕62号第三条和川发改政策[2007]666号第十五条规定执行.
注:评标委员会组建的相关规定:《四川省人民政府办公厅关于印发的通知》(川办发[2003]13号)"第九条在四川省内全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资且依法必须进行招标的工程建设项目,评标专家必须从四川省评标专家库中确定.
国务院部委直接管理招投标的项目,国家另有规定的从其规定.
使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标,贷款方、资金提供方对确定评标专家有不同规定的,可以适用其规定.
经管委办批准,也可以从国家级专家库或其他省级以上专家库中随机确定评标专家.
"《四川省人民政府关于进一步规范国家投资工程建设项14目招标投标工作的意见》(川府发〔2014〕62号)"(三)规范评标委员会组建.
按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续,依法必须进行招标的国家投资工程建设项目所需经济、技术评标专家从四川省公共资源交易综合评标专家库中抽取.
四川省公共资源交易综合评标专家库中专家不能满足评标需要的,经四川省公共资源交易综合评标专家库管理部门确认,招标人在行政监督部门的监督下,可从国务院有关部委或外省(区、市)评标专家库中抽取评标专家.
国务院有关部委审批的项目对抽取评标专家另有规定的从其规定.
国家投资工程建设项目招标人拟派进入评标委员会的代表,应熟悉招标投标有关法律法规和招标项目经济、技术要求,并不得担任评标委员会主任.
行政监督部门(包括具有公共管理职能的事业单位)的工作人员不得作为被监督项目的评标专家或招标人评标代表参与评标.
"《四川省发展和改革委员会四川省监察厅关于〈四川省人民政府关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见〉实施中有关具体问题解释的通知》(川发改政策[2007]666号)"十五、凡在我省行政区域内实施的国家投资工程建设项目(包括国有企事业单位),不论其审批和隶属关系,其评标所需的经济技术专家都应从四川省评标专家库中抽取,否则评标无效.
省评标专家库不能满足需要并经项目审批部门同意的除外.
国家有关部委直接管理开标、评标、监督和备案的招标项目,对评标专家的抽取另有规定的,从其规定.
招标代理机构(项目管理机构)的工作人员不得以业主代表的身份参与其代理或管理项目的评标或资格预审评审.
"156.
3评标办法综合评估法7.
1是否授权评标委员会确定中标人否,推荐的中标候选人数:1-3人.
注:推荐的中标候选人数限定在1至3人.
当符合要求的投标人少于需推荐的人数,评标委员会推荐的人数可少于需推荐的人数.
7.
4.
1履约担保履约保证金包括基本履约保证金和差额履约保证金.
(1)履约保证金=基本履约保证金+差额履约保证金.
(2)基本履约保证金=中标价(扣除招标人暂定部分)的10%,民工工资保证金5%.
(3)差额履约保证金=备案时确定的倍数0*【(投标最高限价*85%)-中标价】履约担保的形式:保函担保履约担保总金额中,其中现金占0%,保函担保占100%.
现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳,保函担保应符合招标文件第四章"合同条款和格式"规定的履约担保格式要求.
履约担保的退回:勘察设计:施工图审查合格后15个工作日内一次性退回.
工程施工:工程竣工验收合格后15个工作日内退回.
具体由专用合同条款约定.
注:1、招标人在招标文件中公布预算控制价或财政部门的评审价,作为投标最高限价.
最高限价应根据拟建工程的工程量清单、招标文件的有关要求、行业工程量清单计价定额及工程造价管理部门发布的工程造价信息,结合工程项目实际与拟定的合理施工方法进行编制.
造价编制单位及造价执(从)业人员应当按照有关规定编制工程量清单和预算控制价,对其准确性负责.
招标文件公布的最高限价不得作上浮或下调或政策性压价.
9需要补充的其他内容10.
1编页码和小签(1)纸质投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码(包括16无任何内容的页,但不包括封三、封四[封底]),位置:页面底端(正文以下空白处).
(2)投标人可在纸质投标文件编有页码的页面底端小签,也可不小签.
小签可签全名,也可只签姓.
小签不作为废标的评审依据.
(3)小签可由投标人的法定代表人进行,也可由法定代表人委托他人投标的委托代理人进行.
小签应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字,不得用盖章(如签名章、签字章等)代替,也不得由他人代签.
(4)电子投标文件不需要编目录、页码以及小签.
10.
2招标代理服务费由中标的投标人支付.
招标代理服务费不计入投标报价,中标后,按"计价格[2002]1980号"规定的招标代理服务收费标准,以及招标人和招标代理机构签订并已备案的《四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同》(四川省发展和改革委员会、四川省工商行政管理局制定的规范文本)中确定的(下浮20%),计算出招标代理服务费,支付给招标代理机构.
10.
5中标价以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准.
无论是采用经评审的最低投标价法或综合评估法,都不保证报价最低的投标人中标,也不解释原因.
10.
6确定中标人招标人(或招标人授权的评标委员会)按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人.
注:(1)根据《工程建设项目施工招投标办法》第五十八条,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人.
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者招文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人.
排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人.
(2)根据川府发〔2007〕14号(二十二),招标人应依法确定中标人.
第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标,没收投标保证金不能弥补第一、第二中标候选人报价差额的,招标人应当依法重新招标.
10.
8合同履行过程中物价波动引起的价格调整√可以调整.
注:(1)本项为单项选择.
(2)价格调整相关规定:《工程建设项目施工招标投标办法》17(原国家计委等7部委令第30号)"第三十条施工招标项目工期超过十二个月的,招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法.
"(3)即使是价格可以调整的合同,中标人也应自己承担在投标文件中自主报价低于市场价格所带来的风险.
(4)即使是价格不可以调整的合同,招标人因未按照合同约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,造成工期延误的,招标人也应承担停工、窝工等损失以及原材料由此上涨所带来的损失.
双方都有责任的,应当各自承担相应的责任.
(5)招标人和投标人可以在招标文件中约定价格调整的具体办法.
10.
9压证施工制度进入施工阶段时,实行项目的项目经理压证施工制度.
至合同标的的主体工程完工后才能退还.
10.
10严禁转包和违法分包未经行政主管部门批准,中标人不得变更施工负责人,施工部分严禁转包和违法分包.
凡招标文件未明确可以分包的,中标人不得进行任何形式的分包.
中标人派驻施工现场的项目施工负责人与投标文件承诺不符的,未经业主同意更换视同转包.
10.
11增加工程量的管理严格按照通川区相关规定执行.
10.
12合同备案承包合同按有关规定备案.
双方当事人就合同产生纠纷时,以备案的中标合同作为根据.
10.
14投标文件的真实性要求投标人所递交的投标文件(包括有关资料、澄清)应真实可信,不存在虚假(包括隐瞒).
投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的,构成隐瞒,属于虚假投标行为.
如投标文件存在虚假,在评标阶段,评标委员会应将该投标文件作废标处理;中标候选人确定后发现的,招标人和招投标行政监督部门可以取消中标候选人或中标资格.
10.
15结算方式1、勘察设计结算:按投标下浮比例进行结算.
2、施工结算:以审计结论为准(其中:认质认价材料、设备价格均不优惠:安全文明施工费、规费、税金按政策计算)10.
16低于成本报价在评标过程中,评标委员会发现投标人的报价(修正价)明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料.
投标人181.
总则1.
1项目概况1.
1.
1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对该项目勘察、设计、施工进行总承包招标.
1.
1.
2招标人:见投标人须知前附表.
1.
1.
3招标代理机构:见投标人须知前附表.
1.
1.
4招标项目名称:见投标人须知前附表.
1.
1.
5项目建设地点:见投标人须知前附表.
1.
2项目的资金来源和落实情况1.
2.
1资金来源及比例:见投标人须知前附表.
1.
2.
2资金落实情况:见投标人须知前附表.
1.
3招标范围、计划工期和质量标准1.
3.
1招标范围:见投标人须知前附表.
不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标应作废标处理.
某投标人的报价明显低于其他投标报价的量化评审方法:对低于工程施工最高限价额90%并且低于所有通过初步评审的投标人投标报价算术平均值95%(即"双低")的报价作为废标处理.
注:(1)勘察设计部分和施工部分有一项不满足要求则为废标处理.
(2)费率报价下浮比例时,可保留两个小数.
(3)高于最高限价的投标报价一律作废标处理.
10.
17特别说明如本招标文件投标须知前附表所述内容与招标文件投标须知所述内容不一致或招标文件投标须知中表述不明时,以投标须知前附表的所述内容为准.
191.
3.
2计划工期:见投标人须知前附表.
1.
3.
3质量标准:见投标人须知前附表.
1.
4投标人资格要求1.
4.
1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉.
1)资质要求:见投标人须知前附表;2)财务要求:见投标人须知前附表;3)业绩要求:见投标人须知前附表;4)信誉要求:见投标人须知前附表;5)施工负责人的资格要求:具体要求见投标人须知前附表;6)设计负责人的资格要求:具体要求见投标人须知前附表;7)勘察负责人的资格要求:具体要求见投标人须知前附表;8)项目管理机构及人员:见投标人须知前附表;9)其他要求:见投标人须知前附表.
1.
4.
2投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.
4.
1项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;2)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标.
1.
4.
3投标人不得存在下列情形之一:(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)为本招标项目的监理人;(3)为本招标项目的代建人;(4)为本招标项目提供招标代理服务的;(5)被责令停业的;(6)被暂停或取消投标资格的;(7)财产被接管或冻结的;(8)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;(11)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的.
1.
5费用承担和设计成果补偿1.
5.
1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理.
201.
5.
2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的,按投标人须知前附表规定给予补偿,并有权免费使用未中标人设计成果.
1.
6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任.
1.
7语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文.
专用术语使用外文的,应附有中文注释.
1.
8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位.
1.
9踏勘现场1.
9.
1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场.
1.
9.
2投标人踏勘现场发生的费用自理.
1.
9.
3除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失.
1.
9.
4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责.
1.
10投标预备会1.
10.
1投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题.
1.
10.
2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清.
1.
10.
3投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的时间内,将对投标人所提问题的澄清,以书面形式通知所有购买招标文件的投标人.
该澄清内容为招标文件的组成部分.
1.
11分包1.
11.
1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作,投标人应当按照第五章21"发包人要求"的规定提供分包人侯选名单及其相应资料.
1.
11.
2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件.
1.
12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度.
2.
招标文件2.
1招标文件的组成本招标文件包括:(1)招标公告(或投标邀请书);(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)发包人要求;(6)发包人提供的资料和条件;(7)投标文件格式;(8)投标人须知前附表规定的其他资料.
根据本章第1.
10款、第2.
2款和第2.
3款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分.
2.
2招标文件的澄清2.
2.
1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容.
如发现缺页或不全,应及时向招标人提出,以便补齐.
如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式,下同),要求招标人对招标文件予以澄清.
2.
2.
2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源.
澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的,并且澄清内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间.
2.
2.
3投标人在收到澄清后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认已收到该澄清.
222.
3招标文件的修改2.
3.
1招标人可以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人.
修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的,并且澄清内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间.
2.
3.
2投标人收到修改内容后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认已收到该修改.
3.
投标文件3.
1投标文件的组成3.
1.
1投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)价格清单;(6)承包人建议书;(7)承包人实施计划;(8)资格审查资料;(9)投标人须知前附表规定的其他资料.
3.
1.
2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第3.
1.
1(3)目所指的联合体协议书.
3.
2投标报价3.
2.
1投标人应按第七章"投标文件格式"的要求填写价格清单.
3.
2.
2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素.
投标人根据投标设计,结合市场情况进行投标报价.
3.
2.
3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额,应同时修改投标文件"价格清单"中的相应报价,投标报价总额为各分项金额之和.
此修改须符合本章第4.
3款的有关要求.
3.
2.
4招标人设有最高投标限价的,投标人的投标报价不得超过最高投标限价,最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明.
3.
2.
5投标报价的其他要求见投标人须知前附表.
233.
3投标有效期3.
3.
1除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为90天.
3.
3.
2在投标有效期内,投标人撤销或修改其投标文件的,应承担招标文件和法律规定的责任.
3.
3.
3出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期.
投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金.
3.
4投标保证金3.
4.
1投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章"投标文件格式"规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分.
联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表的规定.
3.
4.
2投标人不按本章第3.
4.
1项要求提交投标保证金的,评标委员会将否决其投标.
3.
4.
3招标人与中标人签订合同后5日内,向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息.
3.
4.
4有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保.
3.
5资格审查资料投标人在递交投标文件前,发生可能影响其投标资格的新情况的,应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料,以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求,且没有实质性降低.
3.
6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案.
允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑.
评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案.
3.
7投标文件的编制3.
7.
1投标文件应按第七章"投标文件格式"进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分.
其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺.
243.
7.
2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应.
3.
7.
3投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章.
投标人的法定代表人授权代理人签字的,投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书.
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除.
如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认.
签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表.
3.
7.
4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表.
正本和副本的封面上应清楚地标记"正本"或"副本"的字样.
当副本和正本不一致时,以正本为准.
3.
7.
5投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定.
4.
投标4.
1投标文件的密封和标记4.
1.
1投标文件应进行包装、加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章.
4.
1.
2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表.
4.
1.
3未按本章第4.
1.
1项或第4.
1.
2项要求密封和加写标记的投标文件,招标人不予受理.
4.
2投标文件的递交4.
2.
1投标人应在第2.
2.
2项规定的投标截止时间前递交投标文件.
4.
2.
2投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表.
4.
2.
3除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还.
4.
2.
4招标人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证.
4.
2.
5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理.
4.
3投标文件的修改与撤回4.
3.
1在本章第2.
2.
2项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人.
4.
3.
2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.
7.
3项的要求签字或盖章.
招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证.
4.
3.
3投标人撤回投标文件的,招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金.
4.
3.
4修改的内容为投标文件的组成部分.
修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明"修改"字样.
255.
开标5.
1开标时间和地点招标人在本章第2.
2.
2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加.
5.
2开标程序主持人按下列程序进行开标:(1)宣布开标纪律;(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况;(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序;(6)设有标底的,公布标底;(7)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;(8)规定最高投标限价计算方法的,计算并公布最高投标限价;(9)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;(10)开标结束.
5.
3开标异议投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人当场作出答复,并制作记录.
6.
评标6.
1评标委员会6.
1.
1评标由招标人依法组建的评标委员会负责.
评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成.
评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表.
6.
1.
2评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属;26(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;(3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;(5)与投标人有其他利害关系.
6.
2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则.
6.
3评标评标委员会按照第三章"评标办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审.
第三章"评标办法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据.
7.
合同授予7.
1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表.
7.
2中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人.
7.
3中标通知在本章第3.
3款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人.
中标通知书按本章附表格式填写.
7.
4履约担保7.
4.
1在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章"合同条款及格式"规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保.
除投标人须知前附表另有规定外,履约担保金额为中标合同金额的10%.
联合体中标的,其履约担保由联合体各方或者联合体27中牵头人的名义提交.
7.
4.
2中标人不能按本章第7.
4.
1项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿.
7.
5签订合同7.
5.
1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.
中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿.
7.
5.
2发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失.
8.
纪律和监督8.
1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益.
8.
2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作.
8.
3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章"评标办法"没有规定的评审因素和标准进行评标.
8.
4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行.
288.
5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉.
9.
需要补充的其他内容需要补充的其他内容:见投标人须知前附表.
29一:开标记录表(项目名称)勘察设计施工总承包招标开标记录表开标时间:年月日时分序号投标人密封情况投标保证金投标报价(万元)勘察设计质量标准施工质量标准工期备注签名招标人编制的标底/最高限价招标人代表:记录人:监标人:年月日30二:问题澄清通知问题澄清通知编号:(投标人名称):(项目名称)勘察设计施工总承包招标的评标委员会,对你方的投标文件进行了仔细的审查,现需你方对下列问题以书面形式予以澄清:1.
2.
.
.
.
.
.
.
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至(详细地址)或传真至(传真号码).
采用传真方式的,应在年月日时前将原件递交至(详细地址).
评标委员会授权的招标人或招标代理机构:(签字或盖章)年月日31三:问题的澄清问题的澄清编号:(项目名称)勘察设计施工总承包招标评标委员会:问题澄清通知(编号:)已收悉,现澄清如下:1.
2.
.
.
.
.
.
投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日32四:中标通知书中标通知书(中标人牵头单位名称):(中标人成员单位名称):你方于(投标日期)所递交的(项目名称)招标的投标文件已被我方接受,被确定为中标人.
中标价:勘察设计下浮(或上浮)比例为_工程施工下浮比例为_工期:日历天.
质量标准:.
项目负责人:(姓名).
勘察负责人:(姓名).
设计负责人:(姓名).
施工技术负责人:(姓名).
请你方在接到本通知书后的日内到(指定地点)与我方签订设计施工总承包合同,在此之前按招标文件第二章"投标人须知"第7.
6款规定向我方提交履约担保.
随附的澄清、说明、补正事项纪要,是本中标通知书的组成部分.
特此通知.
附:澄清、说明、补正事项纪要招标人:(盖单位章)法定代表人:(签字)年月日33五:中标结果通知书中标结果通知书(未中标人名称):我方已接受(中标人名称)于(投标日期)所递交的(项目名称)勘察设计施工总承包招标的投标文件,确定(中标人名称)为中标人.
感谢你单位对我们工作的大力支持!
招标人:(盖单位章)法定代表人:(签字)年月日34六:确认通知确认通知(招标人名称):你方于年月日发出的(项目名称)关于的通知,我方已于年月日收到.
特此确认.
投标人:(盖单位章)年月日35第三章评标办法(综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.
1.
1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章投标文件格式符合第七章"投标文件格式"的要求联合体投标人提交联合体协议书,并明确联合体牵头人报价唯一只能有一个有效报价2.
1.
2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照资质等级符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定财务状况符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定类似项目业绩符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定信誉符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定项目经理符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定勘察设计负责人符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定施工负责人符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定施工机械设备符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定项目管理机构及人员符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定其他要求符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定联合体投标人符合第二章"投标人须知"第1.
4.
2项规定2.
1.
3响应性评审标准投标报价符合第二章"投标人须知"第3.
2.
4项规定投标内容符合第二章"投标人须知"第1.
3.
1项规定工期符合第二章"投标人须知"第1.
3.
2项规定质量标准符合第二章"投标人须知"第1.
3.
3项规定投标有效期符合第二章"投标人须知"第3.
3.
1项规定投标保证金符合第二章"投标人须知"第3.
4款规定权利义务符合第四章"合同条款及格式"规定的权利义务承包人建议符合第五章"发包人要求"的规定36条款号条款内容编列内容2.
2.
1分值构成(总分100分)承包人建议书及实施方案:22分投标报价:30分资信业绩部分:10分展示陈列大纲:18分展示陈列设计方案:20分条款号评分因素评分标准2.
2.
1(1)承包人建议书及实施方案评分标准(22分)勘察设计工作大纲(10分)编制要点:设计中应贯彻规划、用地、卫生、绿化、抗震等相关政策及法规要求;设计深度及响应程度切实可行.
1.
具有合理、可行的勘察设计工作进度计划及其保障措施,得0-2分.
本项满分2分.
2、具有合理、可行的勘察设计工作内容,得0-2分.
本项满分2分.
3、具有合理、可行的勘察设计质量保障措施,得0-2分.
本项满分2分.
4、具有合理、可行的服务承诺及服务保障措施,得0-2分.
本项满分2分.
5、符合国家及地方的有关规范、规程要求,得0-2分.
本项满分2分.
施工组织设计(12分)1、内容完整性和编制水平:内容完整、全面,组织机构体系完整,施工组织安排是否合理,得0-2分.
本项满分2分.
2、施工方案与技术措施:施工方案安排科学、详尽,技术措施先进并采用新型施工技术是否可行,得0-2分.
本项满分2分.
3、质量管理体系与措施:措施明确、周密,重要部位控制措施详尽、可行,质量保证体系是否完备,得0-2分.
本项满分2分.
4、安全管理体系与措施:措施完善、可行,安全施工制度是否齐备,安全保证体系是否完整,得0-2分.
本项满分2分.
5、环境保护管理体系与措施:措施完善、可行,环保制度是否齐备、环保保证体系是否完善,得0-2分.
本项满分2分.
6、工程进度计划与措施:工期组织设计是否合理,保障措施是否得力、可行,得0-2分.
本项满分2分.
372.
2.
1(2)投标报价评分标准(30分)投标报价(30分);1、勘察费(5分):参照国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)和《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》根据"通区财评预[2020]171号"文件规定,下浮45%作为基准价.
低于或等于评标基准价的有效报价得5分.
高于评标基准价废标.
2、设计费(10分):参照国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)和《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》,根据"通区财评预[2020]171号"文件规定,下浮35%作为基准价.
低于或等于评标基准价的有效报价得10分.
高于评标基准价废标.
3、施工建安部分(15分):施工建安部分以所有有效报价的算术平均值为评标基准价,等于评标基准价得满分15分,投标报价与评标基准价相比,每高或低(偏差)1%扣1分(不足1%按1%计算).
2.
2.
1(3)资信业绩部分(10分)企业类似项目业绩(6分)1、牵头单位:2015年以来已完成或在建总投资不小于10000万元的房屋建筑工程〈房屋建筑工程施工或EPC总承包的房屋建筑工程任何一类均可〉,同时提供中标通知书、施工合同协议书、竣工验收报告;在建项目业绩须提供中标通知书、施工合同协议书,原件备查.
提供一个得1分,每增加1个加1分.
(本小项最高得2分)2、联合体成员单位(勘察单位):2015年以来已完成或在建总投资不小于10000万元的房屋建筑工程或市政公用工程勘察业绩,提供合同协议书及证明材料,原件备查.
提供一个得1分.
(本小项最高得1分)3、联合体成员单位(设计单位):2015年以来已完成或在建的历史纪念馆类、遗址遗产博物馆类、遗产展示场馆类业绩,提供合同协议书,原件备查.
提供一个得1分,每增加1个加1分.
(本小项最高得3分)项目管理机构及人员配置(4分)人员配备应满足投标人须知前附表1.
4.
1项要求,其他主要人员应根据本项目实际需要,搭配合理,得3分;施工技术负责人应满足投标人须知前附表1.
4.
1项要求,同时具备一级注册建造师资格加1分.
(本项满分4分)2.
2.
1(4)展示陈列大纲(18分)1、展示陈列大纲契合展示陈列内容的要求,把握展示主题准确;得0-9分.
本项满分9分.
2、对展示主题进行提炼、弘扬红色主题;得0-5分.
本项满分5分.
3、展示陈列大纲脉络清晰、思想性强;得0-4分.
本项满分4分.
2.
2.
1(5)展示陈列设计方案(20分)1、对建筑主体理解度高,展示设计方案充分融合地方历史文化元素、红色文化基因;得0-4分.
本项满分4分.
2、展示参观流线设计顺畅、合理,充分满足展览大纲、展示主题及观众体验需求;得0-4分.
本项满分4分.
3、展示陈列设计色彩把握准确,充分体现红色文化的特质;得0-4分.
本38项满分4分.
4、展示陈列表述形式新颖、内在叙事性强,设计方案充分融入观众参观体验需求;得0-5分.
本项满分5分.
5、展示陈列设计对新技术运用合理,观众沉浸式体验好.
得0-3分.
本项满分3分.
1.
评标方法本次评标采用综合评估法.
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第2.
2款规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人,但投标报价低于其成本的除外.
综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定.
2.
评审标准2.
1初步评审标准2.
1.
1形式评审标准:见评标办法前附表.
2.
1.
2资格评审标准:见评标办法前附表.
2.
1.
3响应性评审标准:见评标办法前附表.
2.
2分值构成与评分标准2.
2.
1分值构成(1)企业资信及业绩部分:见评标办法前附表;(2)人员配置:见评标办法前附表;(3)技术部分:见评标办法前附表;(4)投标报价:见评标办法前附表;2.
2.
2评标基准价计算评标基准价计算方法:见评标办法前附表.
2.
2.
3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式:见评标办法前附表.
2.
2.
4评分标准(1)企业资信及业绩部分:见评标办法前附表;(2)人员配置:见评标办法前附表;(3)技术部分:见评标办法前附表;(4)投标报价:见评标办法前附表;393.
评标程序3.
1初步评审3.
1.
1评标委员会可以要求投标人提交第二章"投标人须知"第3.
5.
1项至第3.
5.
5项规定的有关证明和证件的原件,以便核验.
评标委员会依据本章第2.
1款规定的标准对投标文件进行初步评审.
有一项不符合评审标准的,评标委员会应当否决其投标.
(适用于未进行资格预审的)3.
1.
1评标委员会依据本章第2.
1.
1项、第2.
1.
3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审.
有一项不符合评审标准的,评标委员会应当否决其投标.
当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时,评标委员会依据本章第2.
1.
2项规定的标准对其更新资料进行评审.
(适用于已进行资格预审的)3.
1.
2投标人有以下情形之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)第二章"投标人须知"第1.
4.
3项规定的任何一种情形的;(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的.
3.
1.
3投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力.
投标人不接受修正价格的,评标委员会应当否决其投标.
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外.
3.
2详细评审3.
2.
1评标委员会按本章第2.
2款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分.
评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的,从其规定.
(1)按本章第2.
2.
4(1)目规定的评审因素和分值对承包人资信业绩计算出得分A;(2)按本章第2.
2.
4(2)目规定的评审因素和分值对承包人人员配置计算出得分B;(3)按本章第2.
2.
4(3)目规定的评审因素和分值对承包人承包人技术部分计算出得分C;(4)按本章第2.
2.
4(4)目规定的评审因素和分值对承包人承包人投标报价计算出得分D3.
2.
2评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位"四舍五入".
3.
2.
3投标人得分=A+B+C+D.
3.
2.
4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料.
投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标.
403.
3投标文件的澄清和补正3.
3.
1在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正.
评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正.
3.
3.
2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容.
投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分.
3.
3.
3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求.
3.
4评标结果3.
4.
1除第二章"投标人须知"前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人.
3.
4.
2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告.
41第四章合同条款及格式(本部分内容仅供投标人参考,具体条款双方签订合同时另行商定)第一节合同协议书(发包人名称,以下简称"发包人")为实施(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称"承包人")对该项目勘察设计施工总承包投标.
发包人和承包人共同达成如下协议.
1.
本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)投标函及投标函附录;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)发包人要求;(6)价格清单;(7)承包人建议;(8)其他合同文件.
2.
上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准.
3.
签约合同暂定总价:人民币(大写)(),其中勘察费,设计中标费率:,建安中标费率:.
4.
承包人项目经理:,执业证号:,身份证号:;勘察负责;设计负责人:;施工技术负责人:.
5.
工程质量符合的标准和要求:.
6.
承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复.
7.
发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款.
8.
承包人计划开始工作时间:实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准.
工期为天.
9.
本协议书一式份,合同双方各执一份.
10.
合同未尽事宜,双方另行签订补充协议.
补充协议是合同的组成部分.
发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日年月日42第二节通用合同条款采用"《建设工程施工合同示范文本》(GF—2017—0201)"通用合同条款部分内容.
43第三节专用合同条款(本部分内容仅供投标人参考,具体条款双方签订合同时另行商定)1.
一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
10其他合同文件包括:(1)中标通知书;(2)投标函及其附录;(3)专用合同条款及其;(4)通用合同条款;(5)已标价工程量清单;(6)图纸;(7)技术标准和要求;(8)其他合同文件.
1.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
1.
2.
4监理人:名称:资质类别和等级:联系电话:电子信箱:通信地址:1.
1.
2.
5设计人:名称:资质类别和等级:联系电话:电子信箱:通信地址:1.
1.
3工程和设备1.
1.
3.
7作为施工现场组成部分的其他场所包括:无.
1.
1.
3.
9永久占地包括:_指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地.
1.
1.
3.
10临时占地包括:指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地,包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道,以及生产(办公)、生活等临时设施用地等.
441.
3法律适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、行政法规.
1.
4标准和规范1.
4.
1适用于工程的标准规范包括:(1)本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范;(2)执行国家现行的施工、质量检测及验收规范;(3)依照设计文件的要求,本招标工程项目的施工、材料、设备须达到现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行工程建设标准和规范的要求.
1.
4.
2发包人提供国外标准、规范的名称:无;发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:.
1.
4.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:____无_1.
5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)已标价工程量清单;(7)图纸;(8)技术标准和要求;说明:图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的,以其中要求较严格的标准为准.
1.
6图纸和承包人文件1.
6.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:合同生效后10个工作日内;发包人向承包人提供图纸的数量:施工图3套(含竣工图3套,竣工图由承包人提供),承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担_;发包人向承包人提供图纸的内容:.
1.
6.
4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:1、承包人实施本工程所需要的所有标准或规范(承包人自费购买,并45在工地现场保存完整的一套,以备发包人、监理人和跟踪审计单位查阅);2、应由承包人提供的必要的深化设计图、加工图和大样图;承包人提供的文件的期限为:承包人提供的文件的数量为:承包人提供的文件的形式为:发包人审批承包人文件的期限:1.
6.
5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:1.
7联络1.
7.
1发包人和承包人应当在__7__天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.
1.
7.
2发包人接收文件的地点:发包人指定的接收人为:承包人接收文件的地点:承包人指定的接收人为:监理人接收文件的地点:监理人指定的接收人为:1.
10交通运输1.
10.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:1.
10.
3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:__以红线图为界_.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:1.
10.
4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担.
1.
11知识产权1.
11.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人所有.
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:__仅适用于本施工项目___.
1.
11.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:___承包人所有_.
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:1.
11.
4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:__无.
461.
13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:工程变更、工程量清单漏项或新增项目综合单价的约定按中华人民共和国国家标准《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和相关配套文件计价.
其材料价格按施工合同工期《达州市建设工程造价信息》中达州市通川区同期的信息价的算术平均值执行;若信息价中没有的,按投标文件中同材料价格执行;若信息价中没有,投标文件中也没有,由甲、乙双方认质认价确定.
组价后,按控制价(扣除不可竞争费)与投标报价(扣除不可竞争费)的同比例下浮计算.
其中总措施费率取费按清单内投标报价执行.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:按实结算.
2.
发包人2.
2发包人代表发包人代表:姓名:身份证号:职务:联系电话:电子信箱:通信地址:发包人对发包人代表的授权范围如下:具有负责施工质量、进度的全部权利,受理有关的所有通知、指示、批件、证书、决定等,负责协调各种施工事宜.
2.
4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
4.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:_应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前3天具备施工条件并移交给承包人.
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:_(1)发包人向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料,并保证资料的真实、准确和完整;(2)发包人负责在开工前提供施工用水、用电的接口,从接口至施工现场发生的费用由承包人承担,通讯由承包人自行解决.
施工用水、用电计量及费用结算方式:①发包方提供给承包方的施工用水为市政自来水,水费按现行国家规定计取,实际用水量按装表计量;②电费计取:电费=表读量*电费单价;水费计取:水费=表读量*水费单价.
③施工用水、用电由承包人与发包人的用水、用电管理部门签订用能协议,能源使用费及管理费由承包人47按相关规定向发包人的用水、用电管理部门缴纳.
2.
5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:______无______.
发包人是否提供支付担保:无_发包人提供支付担保的形式:_______无_3.
承包人3.
1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:工程竣工,承包人必须报送竣工图及并将施工过程中形成的有关资料分类整理成册.
此资料经发包人现场代表审核后作为结算的依据.
承包人需要提交的竣工资料套数:一式5份(其中一份为原件,竣工图需另行提供电子文件一份).
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担.
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后两个月内.
承包人提交的竣工资料形式要求:竣工资料应采用粘贴方式左侧装订,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订,不得有零散页.
若同一册的内容较多,可装订成若干分册,并在封面标明次序及册数,每册中应标明页码).
(10)承包人应履行的其他义务:①承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除.
②承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务,由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中,具体工作内容和要求包括:a.
如果监理工程师有经发包人审定后的书面要求,承包人应允许发包人、跟踪审计单位或与发包人签订承包合同的其他合同的其他承包人及其职工无偿使用由承包人负责维护的临时道路、未使用的施工场地等,承包人应自行承担相应费用.
b.
不同承包人在同一区域施工时,监理工程师有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示,承包人应在监理工程师的统一协调下工作.
承包人由此增加的费用应认为已包括在承包人的投标报价之中,发包人不另行支付.
③承包人必须按照规定办理与本工程有关的各项保险,其保险费用包含在合同价中.
④承包人应为发包人、监理人、跟踪审计单位免费提供现场办公室(含水、电).
⑤承包人应自备发电机组确保施工用电,充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险.
任何因施工现场供电原因而导致的造价索赔或工期索赔申请将不被批准.
⑥承包人应采取有效措施确保施工用水,充分考虑工程所在地用水不便、停水、水压偏低等的风险.
任何因施工现场供水原因而导致的造价索赔或工期索赔申请将不被批准.
48⑦承包人按照有关施工安全生产的规定,做好有效地施工安全保证措施和保护工作,加强施工现场看守警卫和电器使用监督控制以及进出通道、相邻建筑、临街道路等安全防护措施.
承包人按有关城市管理部门规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续.
⑨负责已完工程成品保护的特殊要求并承担相应的费用.
3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名:身份证号:建造师执业资格等级:建造师注册证书号:建造师执业印章号:安全生产考核合格证书号:联系电话:电子信箱:通信地址:承包人对项目经理的授权范围如下:工程质量、进度、安全、成本、人力资源管理责任人.
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:常驻施工现场.
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:由此造成的一切损失概由承包人承担.
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:_建设单位现场巡查,承包人项目经理、技术负责人必须常驻现场,经抽查未经许可擅自离岗按2000元/次处以违约金,施工企业所派驻现场其他人员未经许可擅自离岗按2000元/次处以违约金.
3.
2.
3承包人擅自更换项目经理的违约责任:若承包人未经发包人同意,擅自更换项目经理,承包人缴纳违约金人民币伍万元.
3.
2.
4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:若承包人项目经理无法正常履行职责,承包人也无正当理由拒绝更换项目经理,承包人缴纳违约金人民币伍万元,同时更换项目经理.
3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:合同签订后7日内.
3.
3.
3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:若承包人主要施工管理人员无法正常履行职责,承包人也无正当理由拒绝撤换项目经理,承包人缴纳违约金人民币5000元,同时更换该管理人员.
3.
3.
4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:需向发包人履行书面请假手续.
3.
3.
5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:若承包人未经发包人同意,擅自更换主要施工管理49人员,缴纳违约金人民币5000元.
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:每发现一次,处罚人民币2000元.
3.
3.
6承包人人员的管理1.
为完成合同约定的各项工作,承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复而需要的下述人员,所派往本工程的人员条件应与投标文件相符;⑴按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员、质检人员和管理人员,未经发包人的批准,这些人员必须及时到位,不得替换;若确实无法到位或需替换,需经发包人批准、审核后,用同等资质和经历的人员替换;⑵其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长;以及适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工.
⑶尽管承包人已按投标书附表中所列的数量派遣了上述各类人员,但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时,有权要求承包人继续增派或雇用这类人员,并书面通知承包人.
承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示,不得无故拖延.
2.
承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应专职在岗,不得兼任其他项目任何职务,如需对人员安排作变更,必须提前一周以书面形式上报监理人,并经发包人同意方可执行.
3.
特殊工种要经专业培训,并持有合格证上岗;承包人应按要求提交的人员情况报告中,说明承包人人员持有上岗资格证明的情况.
监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明.
3.
3.
7撤换承包人项目经理和其他人员发包人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员,承包人应在发包人要求的时间撤换直至发包人满意为止.
若撤换延误的工期由承包人承担.
3.
3.
8保障承包人人员的合法权益承包人应执行政府有关民工工资的管理规定.
如出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况,则每出现一次,发包人将向承包人收取2万元违约金.
并且一经核实,发包人有权直接从民工工资保证金、承包人工程进度款或工程竣工结算款中直接发放民工工资(不论承包人是否签字确认).
3.
5分包3.
5.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:主体结构、关键性工作的范围:3.
5.
2分包的确定允许分包的专业工程包括:50其他关于分包的约定:.
3.
5.
4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:3.
6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:工程竣工验收交付使用前均由承包人负责照管,费用由承包人承担.
3.
7履约担保承包人是否提供履约担保:是.
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人须在领取中标通知书后7日内,缴纳履约保证金.
履约保证金为中标价(扣除招标人暂定部分)的10%,民工工资保证金5%.
履约担保的形式:保函.
4.
监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:本项目施工范围内的全部监理工作.
关于监理人的监理权限:.
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:.
4.
2监理人员总监理工程师:姓名:职务:监理工程师执业资格证书号:联系电话:电子信箱:通信地址:关于监理人的其他约定:4.
3监理人的职责和权力4.
3.
1须经发包人事先批准行使的权力:涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准.
发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人.
4.
3.
2尽管有以上规定,但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时,在不免除合同规定的承包人责任的情况下,监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作,即使没有发包人的事先批准,承包人也应立即遵照执行.
4.
3.
3监理人应公正地履行职责51监理人应公正地履行职责,在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时,应认真查清事实,并与双方充分协商后作出公正的决定.
4.
4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2);(3).
5.
工程质量5.
1质量要求5.
1.
1特殊质量标准和要求:达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求.
该工程主要材料按相关规范要求进行检测,规范见图纸,检测费用由承包人承担.
关于工程奖项的约定:无.
5.
3隐蔽工程检查5.
3.
2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:应于覆盖前48小时通知监理人、跟踪审计单位和发包人进行检查.
监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:24小时.
6.
安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:1.
按照国家相关规定执行.
2.
承包人应采取强有力措施,确保安全施工作业,确保各类人员(如施工作业人员、师生员工、周边及社会人员)的生命安全,在施工过程中发生的一切人身安全事故,一切经济和政治责任,概由承包人承担.
3.
由于本工程紧靠教学区、道路,为确保师生安全,项目实施时,必须进行封闭围合,加强安全保卫,严禁非施工人员进入施工现场.
4.
施工作业期间,承包人应采用降噪、除尘、除污等措施,避免对周围污染,如承包人没有采取相应措施或措施不力造成污染,发包人可视情况对承包人予以违约处罚,承包人并赔偿相应损失.
5.
如达到省、市建筑安全文明施工标准化工地要求,其取费费率按基本费率计取.
6.
1.
4关于治安保卫的特别约定:遵守当地治安管理制度,并接受指导和管理.
关于编制施工场地治安管理计划的约定:由承包人按国家行业规定进行编制、管理.
6.
1.
5文明施工合同当事人对文明施工的要求:.
6.
1.
6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:与本项目工程款支付比例和期限一致.
7.
工期和进度527.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按国家和行业相关规定.
7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后7日内.
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:在监理人收到施工组织设计后10天内确认或提出修改意见.
7.
2施工进度计划7.
2.
2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:在收到修订的施工进度计划后10天内完成审核和批准或提出修改意见.
7.
3开工7.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:通过开工条件审查后3日内.
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工前.
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工条件审查通过后3日内提交应由承包人提供的办理施工许可证所需要的相关资料.
7.
3.
2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:.
7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:发包人书面确认后顺延.
7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:施工过程中,若承包人未按经监理人批准的施工进度计划完成施工任务,造成进度滞后的,进度滞后十天内,发包人将按每滞后一天对承包人处以5000元违约金;进度滞后超过20天,发包人有权终止合同,若发包人终止合同要求承包人退场,承包人应无条件立即执行,并在3日内撤出所有人员、机械和设备,双方所有责任和争议按法定程序解决,但在任何情况下,均不得影响此决定的执行,否则视为承包人严重违约,每拖延或阻扰一天,承包人向发包人支付20万元违约金.
承包人未能及时撤出的临设、机械、设备等由发包人代为拆出,其费用从承包人履约担保中扣除,也可不拆除而由后续承包人租用.
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同总价的5%.
537.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:无.
7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)按国家的相关规定;(2)因特殊原因确实无法施工,承包人须书面报告发包人,发包人根据实际情况签字确认后耽误工期方可顺延.
7.
9提前竣工的奖励7.
9.
2提前竣工的奖励:无.
8.
材料与设备8.
4材料与工程设备的保管与使用8.
4.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:发包人承担.
8.
6样品8.
6.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按建设管理部门、发包人的要求办理.
8.
8施工设备和临时设施8.
8.
1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:承包人应按监理人、发包人批准的施工组织设计自行修建临时设施并自行承担临时设施的费用.
9.
试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
2试验设备施工现场需要配置的试验场所:根据规范和施工现场需求设置.
施工现场需要配备的试验设备:根据规范和施工现场需求设置.
施工现场需要具备的其他试验条件:根据规范设置.
9.
4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:按监理人和发包人要求.
10.
变更10.
1变更的范围关于变更的范围的约定:因使用功能要求的变更,或因施工图细化的变更,或因设计文件错漏的变更,或发包方提出的本工程范围内的其他变更,均以发包人书面通知为准.
5410.
4变更估价10.
4.
1变更估价原则关于变更估价的约定:(1)工程变更、工程量清单漏项或新增项目综合单价的约定按中华人民共和国国家标准《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和相关配套文件计价.
其材料价格按施工合同工期《达州市建设工程造价信息》中达州市通川区同期的信息价的算术平均值执行;若信息价中没有的,按投标文件中同材料价格执行;若信息价中没有,投标文件中也没有,由甲、乙双方认质认价确定.
组价后,按控制价(扣除不可竞争费)与投标报价(扣除不可竞争费)的同比例下浮计算.
其中总措施费率取费按清单内投标报价执行.
(2)实际完成工程量超过清单工程量部分(国家规定范围外部分)价格计取办法.
超过清单工程量±15%的部分,其综合单价按中华人民共和国国家标准《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和相关配套文件计价.
其材料价格按施工合同工期《达州市建设工程造价信息》中达州市通川区同期的信息价的算术平均值执行;若信息价中没有的,按投标文件中同材料价格执行;若信息价中没有,投标文件中也没有,由甲、乙双方认质认价确定.
组价后,按控制价(扣除不可竞争费)与投标报价(扣除不可竞争费)的同比例下浮计算.
其中总措施费率取费按清单内投标报价执行.
10.
5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:收到建议书3日内回复.
发包人审批承包人合理化建议的期限:收到建议书3日内回复.
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:无.
10.
7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见11:《暂估价一览表》.
10.
7.
1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定.
10.
7.
2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定.
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:.
10.
8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:以发包人书面通知为准11.
价格调整11.
1市场价格波动引起的调整55市场价格波动是否调整合同价格的约定:可以调整.
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第种方式对合同价格进行调整:第2种方式第1种方式:采用价格指数进行价格调整.
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:无.
第2种方式:采用造价信息进行价格调整.
(2)关于基准价格的约定:无.
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时,其超过部分据实调整.
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时,其超过部分据实调整.
第3种方式:其他价格调整方式:12.
合同价格、计量与支付12.
1合同价格形式1、单价合同.
综合单价包含的风险范围:除政策性可调以外的所有风险,由承包人自行承担,已含在投标报价中.
风险费用的计算方法:(1)人工费和机械费调整按行政主管部门指导性文件招标期与合同施工期的费率差执行.
(2)人工费、机械费及其他费用调价原则:按招标期建设主管部门指导性文件和合同施工期建设主管部门指导性文件的费率差调整.
(3)措施费用调整范围及计算方法:按建设主管部门文件规定计取.
(4)承包人在投标时已自行考察当地水电情况,因缺水、停电等造成的损失含在报价中.
风险范围以外合同价格的调整方法:不调整.
2、总价合同.
总价包含的风险范围:.
风险费用的计算方法:.
风险范围以外合同价格的调整方法:.
3、其他价格方式:.
12.
2预付款5612.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额:无预付款支付期限:无.
预付款扣回的方式:无.
12.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:.
预付款担保的形式为:.
12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本.
除合同另有约定外,承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量.
12.
3.
2计量周期关于计量周期的约定:.
12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:按通用条款12.
3.
3款执行.
12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:.
12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:.
12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:.
12.
4工程进度款支付双方签定合同时另行约定.
12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:.
12.
4.
2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:.
12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:.
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:.
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:.
12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:.
57发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:(2)发包人支付进度款的期限:.
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:.
12.
4.
6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:.
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:.
13.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
2监理人不能按时进行验收时,应提前小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:小时.
13.
2竣工验收13.
2.
2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:以达州市住房和城乡建设局规定为准.
竣工验收合格后,承包人应按发包人的要求完成实体及资料移交,在完成上述工作后7日内发包人向承包人颁发工程接收证书.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:13.
2.
5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:竣工验收后15日内开始办理实体及资料移交.
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:.
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:每逾期一天,承包人承担逾期竣工违约金人民币2000元,逾期违约金最高限价为合同价15%.
13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:.
(1)单机无负荷试车费用由承担;(2)无负荷联动试车费用由承担.
13.
3.
3投料试车关于投料试车相关事项的约定:.
13.
6竣工退场13.
6.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后15日内.
14.
竣工结算14.
1竣工结算申请58承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格后28天内.
竣工结算申请单应包括的内容:工程全部真实、齐全的竣工资料.
(含竣工图3套(竣工图纸的编制必须以发包人提供的经审查合格的施工图为蓝本,分类、编号、顺序应一致)、结算书3套以及与结算相关的施工过程资料1套(原件)).
14.
2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:根据财政部住建部《建设工程价款结算暂行办法》规定执行.
发包人完成竣工付款的期限:.
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:.
14.
4最终结清14.
4.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:.
承包人提交最终结算申请单的期限:.
14.
4.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:.
(2)发包人完成支付的期限:.
15.
缺陷责任期与保修15.
2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:24个月.
15.
3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:是.
15.
3.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式:(1)质量保证金,保证金额为:3%的工程款;(2)3%的工程款;按工程结算审计值3%的工程款扣留作为工程质保金(不计息),工程质量保证金在竣工验收合格满两年后无质量问题支付.
(3)其他方式:保险合同,金额为3%的工程款.
15.
3.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式:.
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:.
59关于质量保证金的补充约定:在质量保修期满后无质量问题14天内由发包人无息退还.
15.
4保修15.
4.
1保修责任工程保修期为:24个月.
15.
4.
3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:24小时.
16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:无.
16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:按通用条款16.
1.
2款执行.
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:.
(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:.
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:.
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:.
(7)其他:.
16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.
16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:.
16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:按通用条款执行,专用合同条款已有的约定按专用合同执行.
16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:除通用合同条款约定外,承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失,直至追究法律责任.
60发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:.
17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:.
17.
4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付.
18.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险并承担相关费用.
18.
3其他保险关于其他保险的约定:由承包人自行决定,费用由承包人承担.
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:.
18.
7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:.
20.
争议解决20.
3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:否.
20.
3.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:.
选定争议评审员的期限:.
争议评审小组成员的报酬承担方式:.
其他事项的约定:.
20.
3.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:合同有争议时,双方协商解决,协商不成,提交本项目实施地人民法院诉讼.
20.
4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:(2)向人民法院起诉(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向通川区人民法院起诉.
21.
补充条款61第四节廉政合同为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,建设工程的发包人(以下简称"甲方")与承包人(以下简称"乙方"),特订立如下合同.
1、甲乙双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定.
(2)严格执行工程的合同文件,自觉按合同办事.
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度.
(4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为.
(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务.
(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利.
2、甲方的义务(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等.
(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、高档办公用品等.
(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等.
(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等.
(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备.
(6)甲方工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍.
3、乙方义务(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品.
(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用.
(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动.
(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、高档办公用品等.
(5)乙方及其工作人员不得索要或接受监理单位与施工单位或监理单位与施工单位的工作人员的礼金、有价证券和贵重物品,不得在监理单位与施工单位报销任何应由乙方或乙方工作人员个人支付的费用等.
62(6)乙方工作人员不得参加监理单位与施工单位安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受监理单位与施工单位提供的通讯工具、高档办公用品等.
(7)乙方及其工作人员不得要求或者接受监理单位与施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等.
(8)乙方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等.
(9)乙方及其工作人员不得以任何理由向施工单位推荐分包单位或推销材料,不得要求施工单位购买合同规定外的材料和设备.
(10)乙方工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍.
4、违约责任(1)甲方及其工作人员违反本廉政合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任:给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿.
(2)中标后乙方及其工作人员违反本廉政合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或法律处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿:情节严重的,甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设工程市场的处罚.
5、双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行.
由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见.
6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至建设管理服务合同终止日止.
7、本合同与建设管理服务合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效.
8、本合同一式四份,由甲乙双方各执一份,送交甲乙双方的监督单位各一份.
甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人法定代表人或委托代理人:或委托代理人:甲方现场代表:(签字)项目经理:(签字):签订日期:年月日63第五节履约担保(发包人名称):鉴于(发包人名称,以下简称"发包人")接受(承包人名称,以下称"承包人")于年月日参加(项目名称)的投标.
我方愿意就承包人履行与你方订立的合同,向你方提供担保.
1.
担保金额人民币(大写)().
2.
担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止.
2.
担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止.
3.
在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内支付.
4.
发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变.
担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:年月日64第六节安全文明施工措施费拨付协议发包方:承包方:安全文明施工措施费拨付协议根据《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知(川建发【2011】6号)的相关规定,就工程达成以下协议:一、本工程为工程,合同工期天,安全文明施工措施费基本费率按2015四川省工程量清单计价定额的规定计取.
本工程预算造价为万元,其中安全文明施工措施费按照基本费费*2足额计取:注:合同工期在一年以内的,发包人预付安全文明施工措施费用不得低于基本费的70%;合同工期在一年以上的(含一年),预付安全文明施工措施费用不得低于基本费的50%,其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付.
二、建设安全监督管理机构现场评价实行动态管理,并依据检查评价情况确定最终评价结果,评价结果分为优良、合格、不合格三个等级.
工程竣工结算前,必须出具经监理单位签字盖章的《安全文明施工措施评价及费率测定表》.
三、未经现场评价或不能出具《安全文明施工措施评价及费率测定表》的,承包人不得收取安全文明施工措施费.
安全文明施工措施费=基本费+现场评价费1、评价结果为优良者(80分及以上),计取现场评价费.
现场评价费费率=基本费费率*40%+基本费费率*(评价得分-80)*3%2、评价结果为合格者,得分为70~80分,安全文明施工措施费按基本费计取,不计取现场评价费.
3、评价结果为不合格者,应进行整改,以整改后的评价结果作为测定和计取安全文明施工措施费的依据.
整改后评价仍不合格者,不计取安全文明施工措施费.
四、工地地面应做硬化处理而未做的,其安全文明施工措施费中的文明施工费按应计费率的60%计取.
五、施工期间承包人发生四级以上(含四级)质量安全事故的,不计取安全文明施工措施费中的安全施工费.
六、建设单位申请领取施工许可证时,应将本协议提交建设主管部门备案.
七、建设单位与施工单位应在本协议中明确安全文明施工措施费用的预付计划、支付计划、调整方式等条款.
八、施工单位应当确保安全文明施工措施费专款专用.
实行工程总承包的,总包单位应当按照(川建发【2011】6号)规定及合同约定及时向分包单位支付安全文明施工措施费65九、工程监理单位应对发包人、承包人落实安全文明施工措施情况进行现场监理.
监理单位发现发包人未按本办法规定或合同约定支付安全文明施工措施费的,应及时提请发包人支付,拒不支付的,有责任向工程所在地建筑安全监督管理机构报告;发现承包人未落实安全文明施工措施费的,有杈责令其整改,对承包人拒不整改的,工程监理单位应当及时向发包人和建设主管部门报告,必要时依法责令暂停施工.
十、如出现违反本协议规定的情况,可向建设主管部门投诉.
十一、本协议一式四份,建设、施工、监理单位、安全监督机构各一份.
十二、本协议自签订之日起生效,施工单位办理竣工结算后自动失效.
建设单位(盖章)负责人(签字):施工单位(盖章)负责人(签字):66第五章发包人要求67第六章发包人提供的资料发包人提供的资料一、项目概况二、发包人提供的资料1.
施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,以及其他与建设工程有关的原始资料.
2.
定位放线的基准点、基准线和基准标高.
3.
发包人取得的有关审批、核准和备案材料,如规划许可证.
4.
其他资料.
68第七章投标文件格式(项目名称)勘察-设计-施工一体化承包(EPC)招标投标文件投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日69目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明或授权委托书三、联合体协议书四、投标保证金五、承包人建议书及实施方案六、项目管理机构七、资格审查资料八、其他资料70投标函及投标函附录(一)投标函(招标人名称):1.
在研究了(工程名称)勘察-设计-施工一体化承包(EPC)的招标文件(含澄清问题答复和补遗文件)后,我方最终根据上述招标文件核实并确定的投标总报价为:(1)工程勘察费:参照国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)和《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》,根据"通区财评预[2020]171号"文件规定,下浮%,大写:,作为本项目勘察费投标报价.
(2)工程设计费:参照国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)和《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》,根据"通区财评预[2020]171号"文件规定,下浮%,大写:,作为本项目设计费投标报价.
(3)施工建安费:按照2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件,施工建安费投标报价在经评审最高限价基础上,下浮%,大写:作为本项目施工建安费投标报价.
2.
遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务(包括根据暂列金额所承担的义务),包括勘察设计、施工、竣工及缺陷修复和保修工作等并移交给发包人达到招标文件要求建设标准的工程的全部风险.
勘察设计周期,施工计划工期,按合同约定进行勘察设计、实施和竣工承包工程,修补工程中的任何缺陷,实现工程目的.
3.
我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件.
4.
随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)().
5.
如我方中标:(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同.
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分.
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保.
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程.
6.
我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章"投标人71须知"第1.
4.
3项规定的任何一种情形.
7.
(其他补充说明).
投标人:(全称加盖公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:网址:电话:传真:邮政编码:年月日72(二)投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明(招标人名称):我方在此声明,所递交的投标文件(包括有关资料、澄清)真实可信,不存在虚假(包括隐瞒).
经我方认真核查,本投标人不存在第二章"投标人须知"第1.
4.
3项规定的任何一种情形.
我方承诺,如存在以上两种虚假投标行为,我方自愿按第二章"投标人须知"及其他有关规定承担责任.
投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日注:只要有被限制投标的情形之一的,就不能参加投标:1、第二章"投标人须知"1.
4.
3项的解释见第三章"评标办法注(1)".
2、第二章"投标人须知"1.
4.
3(8)-(11)项规定的情形,应以有关行政管理部门或司法机关出具的有关文件为依据.
3、第二章"投标人须知"1.
4.
3(11)的"近三年"从已生效的有关行政管理部门或司法机关出具的有关文件上的时间起算.
4、第二章"投标人须知"1.
4.
3(11)中投标人存在"严重违约"和"重大工程质量问题"的项目,包括投标人作为承包人(分包人)负有责任的所有工程建设项目(包括招标的和不招标的).
5、第二章"投标人须知"1.
4.
3(12)"四川省国家投资建设项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的,在年(限定在1至3年)内不接受其投标".
A《四川省人民政府关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》(川府发[2007]14号)"(二十二)招标人应依法确定中标人,第一中标人候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的,没收投标保证金不能弥补第一、第二中标候选人报价差额的,招标人应当依法重新招标.
项目业主或招标代理机构必须将本条内容载入招标文件".
在1-3年内,国家投资建设项目业主不得再接受放弃中标者投标.
B放弃中标的国家投资建设项目的时间界定为:申请人明确表示放弃中标的时间,没有明确时间的,以该项目开标的时间作为放弃中标的时间.
6、第二章"投标人须知"1.
4.
3(13)"在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的,在年(限定在3至5年)内不接受其投标".
A《四川省人民政府关于灾后重建国家投资建设工程建设项目招标投标工作的通知》(川府发[2008]21号)第十二条规定,对灾后重建工程中违法违规的企业和个人,有关行政主管部门要依法从重处罚,3至735年内全省国家投资工程建设项目业主不得再接受其投标和参加比选,也不得确定其为应急工程的承包人.
B被行政处罚是指行政监督部门依职权,按《中华人民共和国行政处罚法》的规定及第八条规定的种类,对投标人作出的已生效的行政处罚.
C限制投标的时间从已生效的行政处罚文书上载明的时间起算.
7、第二章"投标人须知"1.
4.
3(14)"近半年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的".
A被行政处罚是指行政监督部门依职权,按《中华人民共和国行政处罚法》的规定及第八条规定的种类,对投标人作出的已生效的行政处罚.
被行政处罚包括,投标人在招投标投诉过程中,故意捏造事实、伪造证明材料等虚假恶意投诉,被行政监督部门警告、处经罚款的B限制投标从已生效的行政处罚文书上载明的时间起算.
8、第二章"投标人须知"1.
4.
3(15)"近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为被司法机关认定为犯罪的".
A在招投标和合同履行过程中的腐败行为是指在招投标和合同履行过程中发生腐败行为,并被司法机关认定为犯罪的行为.
B腐败行为的主体包括投标人、对投标人单位直接负责人的主管人员和其他直接责任人员.
C制投标从已生效的司法机关裁判文书上载明的时间起算.
9、第二章"投标人须知"1.
4.
3(16)"近3年内,在招标人(包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人)的既往项目合同履行过程中,被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的.
"被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的相应文件上的时间为限制投标的起算时间.
10、第二章"投标人须知"1.
4.
3(17)"投标人与招标人相互参股或相互任职".
相互参股包括直接持股也包括间接持股.
相互任职的职务包括董事长、董事、监事、总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务.
A相互参股包括直接持股也包括间接持股.
B相互任职的职务包括董事长、董事、监事、总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务.
11、"近年""年内"期间的计算.
起算的时间按"注"中规定的相应时间起算,不包括当天.
届满的日期,应是最后一个月的相当于"期间"开始的那一天;没有相当于"期间"开始的那一天的,最后一个月的最后一天就是"期间"届满的日期.
期间以月、年计算时,月不分大小月,年不分平闰年.
如某投标人在既往项目中被行政处罚,处罚时间为2008年8月30日,按招标文件近半年内限制投标的规定,期间届满的日期是2009年2月28日.
2009年3月1日及以后为递交投标文件截止时间的招标,投标人才可以参加.
74(三)投标函附录序号条款名称合同或投标须知条款号约定内容备注1项目经理(建造师)姓名:2勘察负责人姓名:3设计负责人姓名:4投标保证金人民币万元75二、法定代表人身份证明单位名称:单位性质:地址:成立时间:年月日经营期限:姓名:系(投标人单位名称)的法定代表人(职务:电话:).
附:法定代表人身份证复印件.
特此证明.
投标人:(盖单位章)日期:年月日注:(1)法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用.
(2)法定代表人在递交投标文件时,应携带投标人企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查.
(3)法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的,投标文件不予接收.
76二、授权委托书本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托本单位人员(姓名)为我方代理人.
代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)勘察-设计-施工一体化承包(EPC)投标文件、签订合同和处理有关事宜(向有关行政监督部门投诉另行授权),其法律后果由我方承担.
委托期限:从本授权委托书签署之日起至第二章"投标人须知"前附表3.
3.
1规定的"投标有效期"结束为止.
代理人无转委托权.
附:(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件.
(2)委托代理人身份证复印件、投标人为其缴纳的养老保险(提供最近6个月连续缴费证明)复印件.
投标人:(盖单位章)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)联系电话:(固定电话)(移动电话)年月日注:(1)法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用.
(2)法定代表人委托他人投标的,委托代理人应是投标人本单位的人员.
(3)最近6个月(企业设立不足6个月,从设立时起,下同)连续缴费的养老保险是指从购买招标文件时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断,每个月都缴纳了养老保险费.
(4)委托代理人在递交投标文件时,应携带委托代理人身份证原件、委托代理人连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证原件或提供由社保部门出具的委托代理人在该投标人单位连续6个月参保的证明原件备查.
(5)委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的,投标文件不予接收.
77三、联合体协议书(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体,共同参加(项目名称)勘察-设计-施工一体化承包(EPC)投标.
现就联合体投标事宜订立如下协议.
1、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人.
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作.
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任.
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:.
5、本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效.
6、本协议书一式份,联合体成员和招标人各执一份.
牵头人(成员一)名称:(全称加盖公章)法定代表人:(签字)成员二名称:(全称加盖公章)法定代表人:(签字)成员三名称:(全称加盖公章)法定代表人:(签字)年月日注:本联合体协议书应以建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的单位作为牵头人组成的本勘察设计施工总承包的联合体投标,其中联合体成员家数应不超过3家.
78四、投标保证金(招标人名称):本投标人自愿参加(项目名称)勘察-设计-施工一体化承包(EPC)的投标,并按招标文件要求交纳投标保证金,金额为人民币(大写)元($).
本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本账户以转账方式按照招标文件中"投标人须知前附表"3.
4.
1项要求交纳的,若有虚假,由此引起的一切责任均由我公司承担.
附:《达州市公共资源交易服务网》中打印出的投标保证金缴纳证明文件.
投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日79五、承包人建议书及实施方案格式自拟80六、项目管理机构(一)拟派项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险81(二)拟派主要技术人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务注:(1)"主要技术人员简历表"应附身份证、职称证、学历证、执业资格证(如有时)复印件.
如不实,属于弄虚作假,取消中标资格.
(2)拟派主要技术人员应是投标人本单位职工,附投标人为其缴纳的最近连续6个月及以上的养老保险证明,按规定缓交的和不再需要交纳的应提供社保部门的证明.
(3)"主要技术人员"是指项目经理、项目设计负责人、项目勘察负责人、项目施工技术负责人及相关管理人员.
82七、资格审查资料注:(1)如招标人接受联合体投标的,"资格审查资料"规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况,联合体的每一成员都应提供.
(2)新成立企业不满足招标人年度要求的,投标人只提供成立后相应年度的资料.
83(一)投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数:企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注注:投标人基本情况表应附材料见第二章"投标人须知"3.
5.
184(二)近3个年度财务状况表对财务状况表的要求为:近3年内无亏损.
注:(1)投标人应提供近3年的财务状况表.
"近3个年度财务状况表"分两种情况.
招标文件发售之日在5月1日以前的,"近3个年度"是指当年之前的3个年度或当年的上一年之前的3个年度,如某项目招标,发售招标文件的时间是2008年4月1日,"近3个年度财务状况表"是指2005年、2006年、2007年的财务状况,或2004年、2005年、2006年的财务状况,采用哪3个年度,由投标人选择;招标文件发售之日在5月1日以后的,"近3个年度"是指当年之前的3个年度,如某项目招标,发售招标文件的时间是2008年5月5日,"近3个年度财务状况表"是指2005年、2006年、2007年的财务状况.
(2)财务状况表应附材料见第二章"投标须知3.
5.
2".
85(三)近3年发生的诉讼及仲裁情况序号案由双方当事人名称处理结果或进展情况注:(1)本表为调查表.
不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因素,除非其中的内容涉及其他规定的评标标准,或导致中标后合同不能履行.
(2)诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项,以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项.
(3)诉讼包括民事诉讼和行政诉讼;仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的界分提交仲裁机构,由仲裁机构以第三者的身份进行裁决.
(4)"案由"是事情的原由、名称、由来,当事人争议法律关系的类别,或诉讼仲裁情况的内容提要.
如"工程款结算纠纷".
(5)"双方当事人名称"是指投标人在诉讼、仲裁中原告(申请人)、被告(被申请人)或第三人的单位名称.
(6)诉讼、仲裁的起算时间为:提起诉讼、仲裁被受理的时间,或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间.
(7)诉讼、仲裁已有处理结果的,应附材料见第二章"投标人须知"3.
5.
3;还没有处理结果,应说明进展情况,如某某人民法院于某年某月某日已经受理.
(8)如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况,投标人在编制投标文件时,删除表格,另声明:"经本投标人认真核查,本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷,如不实,构成虚假,自愿承担由此引起的法律责任.
特此声明.
"86(四)近3年已完成的类似项目情况表序号项目名称招标人名称项目规模备注123投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日注:1、业绩的时间以中标通知书时间或合同签订时间为准.
业绩证明资料为提供合同或中标通知书,若合同或中标通知书均无法体现出所要求的建设规模或技术指标或业绩时间,则投标人还需提供建设单位盖章确认的其建设规模或技术指标或业绩时间的证明材料复印件.
2、投标人所提供业绩必须符合企业的资质等级,超越资质等级取得的业绩以及在取得相应资质等级时间以前越级承担(含不具备资质非法承担)的业绩均为无效业绩.
87(五)正在施工和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期竣工日期承担的工作工程质量建造师技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注:正在施工和新承接的项目应附材料见第二章"投标人须知"3.
5.
4.
其中依法必须招标的项目,应同时附中标通知书复印件和合同协议书复印件;非依法必须招标的项目,可只附合同协议书复印件.
88(六)近3年向招投标行政监督部门提起的投诉情况序号投诉事由受理机关及受理时间处理结果或进展情况注:(1)本表为调查表.
不得因投标人提起过招投标投诉而作为废标处理或作为量化因素或评分因素,除非其中的内容涉及其他规定的评标标准,或导致中标后合同不能履行.
(2)按照《招标投标法》的规定,投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的,有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉.
按照有关规定,任何单位和个人都可对包括招投标在内的违法违规问题反映情况,有关部门依职权进行查处.
本项情况调查表只针对投标人和其他利害关系人依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展改革委等7部委令2004年第11号)提起的投诉.
(3)招投标投诉的起算时间为:招投标投诉被行政机关受理的时间.
(4)投诉已有处理结果的,应附投诉处理结果的文书复印件;还没有处理结果,应说明进展情况,如某某机关于某年某月某日已经受理.
89八、其他资料(1)