甲方文件备份--建设工程施工合同

建设工程施工合同

工程名称 工程地址 工程造价:发包方甲方  承包方乙方 根据国家有关条款制定

建设工程施工合同

发包方甲方 华北石油管理局综合三处

承包方乙方 河北天昕建设集团

按照《中华人民共和国经济合同法》及有关规定结合本工程具

体情况双方达成如下协议

第1条工程概况

1.1工程名称住宅楼屋顶改造工程

1.2工程地点 河间华北石油管理局综合三处

1.3承包范围招标清单约定范围

1.4承包方式包工包料主材甲供

1.5工期本工程自2007年月日开工于年月曰竣工。

1.6工程质量合格

1.7合同价款 640708.97元

第2条甲方的权利和义务

2.1开工前三天 向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份

并向乙方进行现场交底包括技术交底和安全交底 向乙方提供施工所需的水、电及施工工人住宿等方面的条件。 办理开工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派为甲方驻工地代表负责合同履行。对工程质量进行监督检查办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3代表乙方与业主及业主委托的监理部门交涉工程监理有关事宜。

2.4负责与业主协调保护好周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏。并建议督促业主到有关部门办理相关审批手续。

2.5协调业主及有关部门做好工地周围、现场保卫、消防等工作。 并承担相应费用。

第3条乙方的权利和义务

3.1参加业主及甲方组织的施工图纸作法说明的现场交底拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3.2指派马世军为乙方驻工地代表负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工做好各项质量检查记录。 参加竣工验收提供工程结算相关数据。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定妥善保护好施工现场周围建筑物、 设备管线做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位住户的关系。

3.5工程竣工未移交业主之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.6施工中未经甲方同意不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。第4条关于工期的约定

4.1甲方要求乙方比合同约定的工期提前竣工时应征得乙方同意并支付因赶工期米取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作影响工期工期顺延。

4.3因乙方责任不能按期开工或中途无故停工影响工期工

期不顺延。 由乙方负担相应的损失费用。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电等不可抗力因素影响导致停工8小时以上一周内累计计算 工期相应顺延。 第5条关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和业主及国家有关验收规范及标准为质量评定验收标准。

5.2本工程质量达到国家有关标准或业主及监理认可 甲方要求部分或全部工程项目达到优良时应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手

续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收乙方可自行验收甲方应予承认。若甲方要求复验时乙方应按要求办理复验。若复验合格甲方应承担复验费用

由此造成停工工期顺延。若复验不合格,其复验费及返工费用由乙方承担但工程也予以顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费用由甲方承担工期顺延。

5.5由于乙方自购材料、设备质量不合格或其他自己原因造成影响工程质量其返工一切费用由乙方承担并工期不予顺延。

5.6工程竣工后 乙方应及时通知甲方验收。 甲方自接到通知单

三日内组织验收并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间

内未能组织验收需及时通知乙方另定验收日期。但甲方应承认竣工日期并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条关于工程价格及结算的约定

6.1双方商定本合同价款及结算采用第四种形式办理

1 乙方全部垫资或垫资进行施工并按合同固定价格。

2 甲方出资合同固定价。

3 固定价格包干风险款计算包括包干风险 。

4 可调价格按照双方合同固定价+设计变更等因素进行调整和竣工结算。

6.2本合同生效后 甲方分三次按下表约定支付工程款尾款

竣工结算时除按约定扣留工程总造价减去甲供材金额 _5%,作为保修金外一次付清。

6.3工程竣工验收后 乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方 甲方自接到上述资料2天内审查完毕到期未提出异议视为同意并在3天内结清尾款。

6.4合同价款包括  不包括 预算税金。

6.5实际

第7条关于材料供应的约定

7.1本工程甲方负责采购供应材料、设备见附表一 应是符合业主和设计要求的合格产品并按时供应到现场。凡约定由乙方提货的 甲方应将提货手续移交乙方 由乙方承担运费。 由甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异对工程造成损失责任由甲方承担。 甲方供应的材料经乙方验收后 由乙方负责保管 甲方应支付

材料值的作为保管费。 由于乙方保管不当造成损失 由乙方负责赔

7.2本工程由乙方采购的材料、设备如不符合质量要求或规格差异应禁止使用若已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第8条有关安全生产文明生产的约定

8.1 乙方施工前必须与施工人员做好安全交底并作出施工现场有关规定

报甲方备案 。

8.2 乙方在施工期间必须加强管理严格按操作规范和有关条例执行 出现人身伤、亡或其他事故完全由乙方自行承担。

8.3无论甲方还是乙方所有参与施工的人员都应注意文明生产严格执行施工现场有关规定并按规定兑现奖罚。

第9条奖励和违约责任

9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工 甲方补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天 甲方支付乙方元。 甲方按合同的约定拨付款

每拖延一天按付款额的支付滞纳金。

9.2 由于乙方原因逾期开工、竣工每逾期一天 乙方支付给甲方元违约金。 甲方要求提前竣工除支付赶工措施费外以双方认可的预算为准 每提前一天 甲方支付乙方元作为奖励。

9.3 乙方按甲方要求全部或部分工程项目达到优良时除按本合同5.2款增加优质价款外 甲方支付乙方元作为奖励。

9.4 乙方应妥善保护甲方或业主提供的设备及现场堆放的家俱、 陈设和工程成品如造成损失应照价赔偿。

9.5 甲方未办理任何手续擅自同意拆、改原有建筑物结构或设备管线等由此发生的损失或事故包括罚款  由甲方负责并承担

损失。

9.6未经甲方同意 乙方擅自拆、改原建筑物结构或设备管线 由此发生的损失或事故包括罚款  由乙方负责并承担损失。

9.7未办理验收、移交手续 乙方提前撤离现场造成损失 由乙方负责。

9.8 因一方原因合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间双方发生争议时在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁机关仲裁当事人不在本合同约定的仲裁机构管辖范围内事后又没有达成书面仲裁协议的 可向人民法院起诉 。

第11条其他约定

第12条附则

12.1本工程需要保修双方同意保修金为总价款的。此款 由甲方在乙方工程款中扣留保修期为。保修期满如无质量问题 甲方同意一次性拨清保修金。

12.2 本合同一式份双方各执份。

12.3本合同履行完毕自动终止。

12.4附件

本合同正文共页不含附件

甲方盖章地 乙方盖章地址法定代表人 址 法定代表人代理人 电话 代理人 电话传真 传真Emil:

开户银行帐号

Emil

开户银行

帐号

时间 年月日 合同签订