施工招标文件招标编号:BYX201609001004

招标人:宝应县安宜实验学校招标代理机构(章):江苏精诚群业项目咨询管理有限公司法定代表人(签章)发放时间:二零一七年六月三十日目录第一章投标须知前附表一、总则二、招标文件三、投标报价四、投标文件的编制五、投标文件的递交六、开标七、评标八、授予合同第二章合同一、协议书格式二、通用条款三、专用条款第三章技术规范第四章工程量清单第五章图纸和技术资料第六章投标文件(格式)第一章投标须知前附表招标人宝应县安宜实验学校代理机构江苏精诚群业项目咨询管理有限公司项目名称初中部1号教学楼智能化工程智能化工程建设地点生态新城宝射路南侧、二横河东侧项目立项审批、核准或备案机关宝应县发展和改革委员会批文文号宝发改审批字[2017]43号批文名称关于同意调整宝应县安宜实验学校(宝应县生态新城九年一贯制学校)建设工程项目初步设计及概算的批复招标范围初中部1号教学楼智能化工程智能化工程(具体详见招标控制价).
投资额约117.
67万元资金来源及落实情况县镇财政专项资金及上级专项资金补助计划工期计划工期:30日历天计划开工日期:2017年7月20日(以实际开工通知为准)质量要求合格创优——招标方式委托施工招标代理承包方式公开招标投标保证金贰万元整(人民币)(按招标公告要求缴纳至投标保证金专用账户)投标人资质条件、能力和信誉(1)投标人资质:具有独立法人资格单位,且必须为电子与智能化工程专业承包资质二级及以上或建筑智能化工程设计与施工资质二级及以上;(2)机电工程专业注册建造师(一级或二级)或小型项目管理师,并具备有效的安全生产考核合格证书;(3)建造师无在手工程;(4)投标人须为经办人、项目经理正常办理社会养老保险.
(5)投标单位不属于《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌与红牌企业和个人按照信用管理办法规定在被限制投标活动期限内.
(6)根据苏清办【2017】3号文件规定,对被限制市场准入的建筑施工企业和个人未经解禁的不得参与省内工程招投标活动.
是否接受联合体投标不接受接受,应满足下列要求:/招标文件售价300元/份图纸押金-----投标文件份数中标后五日内提供投标文件要求正本一份,副本二份现场查勘投标人自行勘察现场澄清及答疑投标人提出问题的截止时间:2017年7月5日17:00招标人书面澄清的时间:2017年7月6日17:00投标有效期投标截止日后45日内有效(从投标截止之日算起)投标截止时间2017年7月14日下午3:30投标文件递交地点扬州市公共资源交易中心宝应县分中心地址城南工业园区软件大厦对面区间路南200米开标会时间2017年7月14日下午3:30地点城南工业园区软件大厦对面区间路南200米预算编制依据预算编制采用_工程量清单__计价方式投标报价方式固定价格报价暂估价金额――――甲供材金额―――暂估及甲供主要材料详见招标控制价工程预算价及发包价工程预算价128.
60万元工程发包价117.
67万元标书装订及密封要求投标人应将电子投标文件密封,封袋上应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、所有投标文件必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴或签字.
评标办法小型工程项目在合理造价区间随机抽取中标人办法1、投标单位少于或等于15家的,所有投标文件全部进行评审.
2、采用合理价格区间内随机抽取中标人法评标且投标单位多于15家的项目,评审入围区间方式如下:部分入围:根据招标文件明确的唱标顺序,公开随机抽取代表各投标人的号码,并从中公开随机抽取排序,按抽取排序对所对应的投标文件依次进行评审,通过初步评审的投标文件满足3个时,其他投标文件不再评审,按随机抽取的排序依次确定中标候选人排序.
是否授权评委会确定中标人是否,推荐的中标候选人数:分包不允许允许,分包内容要求:分包金额要求:接受分包的第三人资质要求:合同签订履约保证金:合同价10%合同结算方式工程结算价=中标价+工程变更+签证+约定调整因素工程款支付工程款经监理单位、建设单位确认后分期支付:设备全部进场付合同价款的30%,与1#教学楼同步综合竣工验收合格付合同价款的20%,工程竣工验收合格一年后付合同价的30%(不计息),余款在工程竣工验收合格两年后以审计价付清(不计息),保修期为两年.
本工程税金要求在宝应县安宜镇所在税务部门缴纳.
联系方式招标人或其代理机构:江苏精诚群业项目咨询管理有限公司电话:0514-88263781联系人:胡玲其他投标人应携带CA锁参加开标会,现场解密投标文件.
如有特殊情况未携带CA锁的,可远程解密投标文件,远程解密控制时间从无法解密时间点起算20分钟之内仍无法配合工作人员成功解密投标文件的,将做无效标书处理.
招标文件编制人(签名):单位(盖章):一、总则(一)工程概况1、工程招标范围本工程招标范围为:初中部1号教学楼智能化工程智能化工程.
具体分部分项及其工程量详见工程量清单及招标控制价.
2、现场施工条件1)场地拆迁及平整情况:现场已具备开工条件;2)施工用水、电施工用电(仅提供二相电)、用水由发包方负责接到现场表际,表后接线及施工水电费用由承包方承担.
3)有关原有房屋资料:已具备;4)其它:3、工程资金来源及落实情况县镇财政专项资金及上级专项资金补助;4.
本工程采用公开招标方式确定中标人.
(二)投标人资质与合格条件的要求:1、本标段为资格后审,投标人的资格应具备下列条件:(1)投标人资质:具有独立法人资格单位,且必须为电子与智能化工程专业承包资质二级及以上或建筑智能化工程设计与施工资质二级及以上;(2)机电工程专业注册建造师(一级或二级)或小型项目管理师,并具备有效的安全生产考核合格证书;(3)建造师无在手工程;(4)投标人须为经办人、项目经理正常办理社会养老保险.
(5)投标单位不属于《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌与红牌企业和个人按照信用管理办法规定在被限制投标活动期限内.

2、资格审查具体要求为:(一)(1)法定代表人授权委托书【宝应县外企业须提供经当地公证部门针对本项目的公证书(须有本招标项目名称),代理人必须是本单位正式人员】;(2)申请资格审查人简介;(3)报名项目负责人近二年己完成工程及目前在建工程一览表;(4)公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况;(5)拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况;(6)项目负责人无在建工程;(7)资格审查资料真实性承诺书.
(二)(1)企业法人营业执照;(2)企业资质证书;(3)企业安全生产许可证;(4)拟投入本项目的项目负责人的建造师证、B类安全生产考核合格证书;(5)企业信用管理手册复印件(必须有项目经理姓名)(市外企业须提供单项备案);(6)提供社保部门出具的2016年12月-2017年5月(近6个月)投标人为经办人、项目经理(注册建造师)缴纳在职职工养老保险的证明材料的(养老保险必须显示企业名称、缴纳保险人姓名、个人社会保障号、缴纳月份以及社保部门红章〔宝应县内的投标单位必须盖征缴中心红章)(已取消书面证明采用网上自助查询方式的,如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时,须提供社保管理部门的文件规定);(7)投标人应提交企业及拟派项目负责人检察机关出具的(或在检察院行贿犯罪档案查询网查询并彩色打印的)截止本工程投标截止时间两个月内的《行贿犯罪档案查询告知函》,且企业及项目负责人无行贿犯罪记录;(8)根据苏清办【2017】3号文件规定,对被限制市场准入的建筑施工企业和个人未经解禁的不得参与省内工程招投标活动;(9)投标保证金汇款凭证.
除投标保证金收据原件(宝应县招标办财务室开具)投标时须交验原件核查外,其余原件开标时不再进行复核但上述全部资料需将原件彩色扫描件添加进电子评标系统,投标保证金收据原件在投标截止时间前递交给代理公司并签到,否则拒收其投标光盘.
(三)投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用.
不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任.
(四)本工程不接受联合体投标.
二、招标文件(五)招标文件的组成1、招标文件包括以下内容:(1)投标须知;(2)合同条件;(3)技术规范;(4)招标人工程量清单及预算;(5)施工图纸壹套;(6)投标文件格式;(7)资格审查条件;所有投标期间按第(七)条发出的补充通知.
2、投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担.
投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等,如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性地响应,其风险由投标自行承担,并根据有关条款规定,该投标有可能被拒绝.
(六)勘察现场及答疑1、投标人自行勘察现场,所有投标人应对工程施工现场和周围环境进行勘察并对工程量清单进行确认,投标人如对工程量有疑问,须在答疑截止时间前提出,逾期不再接受,以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料.
中标单位中标后不得以任何理由对施工现场和周围环境提出异议,必须无条件的按实际施工现场进行施工.
3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料.
投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论,招标单位概不负责.

投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果,均由投标单位自负.
(七)工程量清单、招标控制价确认及投标答疑会1、投标人如对工程量清单有疑问,须以书面形式提出,逾期不再接受.
2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料.
投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论,招标单位概不负责.

投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果,均由投标单位自负.
3、招标人招标控制价包括费用汇总表、清单与计价表、材料价格表、相关说明及招标控制价调整系数的取值,可以不提供"分部分项工程量清单综合单价分析表"与"措施项目清单费用分析表".
招标控制价将在递交投标文件截止日10天前发给投标人.
投标人对招标人公布的招标人招标控制价有异议时,应当在投标截止时间7日前向招标人书面提出,招标人应当及时核实.
经核实确有错误的,招标人应当调整招标人招标控制价,在投标截止时间5日前通知所有投标人.
4、投标人对招标人公布的核实结果仍有异议的,应当在投标截止时间5日前向工程所在地招投标监管机构或造价管理机构提交书面投诉.
由招投标监管机构会同造价管理机构对投诉进行处理,发现确有错误的,招标人将调整招标控制价.
(八)招标文件的澄清及修改1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后,若有疑问需要澄清,应在投标答疑会上或投标答疑时间截止前以书面形式(包括书面文字、传真、电子邮件等)向招标人提出澄清要求,无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清,或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,招标人都将于投标截止时间15日之前以书面形式予以澄清.
2、所有澄清的内容将以书面文件向所有投标人发送,投标人在收到该澄清文件后应以书面形式给予确认,该答复作为招标文件的组成部分,具有约束作用.
3、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去,招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期.
具体时间将在修改通知中写明.
4、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准.
当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准.

三、投标文件的编制(九)投标文件的组成投标人编写的投标文件应包括资格审查文件和投标承诺文件二个部分:1、投标承诺文件(1)投标函(2)投档函附录2、(必须放臵相关资质原件彩色扫描件,否则按无效标书处理,除投标保证金收据原件(宝应县招标办财务室开具)外其余无须提供原件备查).
(十)投标担保1、投标人投标时须按投标须知的要求交纳投标保证金,投标保证金采用转帐支票的投标人须提供进帐单;采用电汇方式转帐的投标单位提供银行电汇凭证(通过网银汇款的需加盖银行转讫章),不接受银行汇票方式转帐纳.
投标人必须从其基本帐户转出,投标保证金要求在投标截止前缴纳至投标保证金专用账户(以下简称"中心")投标保证金专用帐户,并注明投标项目名称及标段.
投标保证金未及时到账的均视为资格审查不合格.
2、未中标单位的投标人保证金在中标人确定后5日内凭"中心"的收据,经招标办确认后由"中心"通过银行转帐方式退付至投标人基本帐户;中标单位的投标保证金将在招标人与中标人签订合同并经招标办备案后5日内凭"中心"的收据办理退还手续(无息).
3、投标保证金的罚没情形:(1)在招标过程中除不可抗力外,发生下列情况之一的,招标人将罚没全部或部分投标人的投标保证金:①投标人在在投标有效期内撤回其投标文件;②投标人获取招标文件后不递送投标文件的;③投标文件因投标人非技术性原因成为无效投标或被废标的.
(2)中标通知发出后,除不可抗力情况外,中标人出现下列情况之一的,招标人必须取消其中标资格,并没收投标保证金:①第一中标候选人或中标单位无正当理由放弃中标资格;②拒绝签订合同或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的,或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的;③中标人拒不按照招标文件的要求提交履约保证金;④投标人以任何方式与其他投标人串通投标的及其他违法违规行为的.

4、对于未按要求在投标截止时间前提交投标保证金的投标或"中心"在资格审查截止时间前核实确认投标保证金未到其专用帐户的,招标人将视为不响应投标而予以拒绝.

四、投标报价(十一)工程量清单1、招标人发放的工程量清单为招标文件的组成部分,一经中标且签订合同,即成为合同的组成部分.
2、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范、施工图纸等文件结合起来查阅与理解并一起使用.
3、投标人在投标中须对工程量清单中所列的工作内容及其工程量,依据招标文件规定的承包范围、内容及合同规定的义务包括施工图纸进行校对,工程量清单中的任何不清楚和工作内容及工程量清单中存在有任何划分项目误差、计量单位误差、计算的数量误差、遗漏项目等均须在招标文件规定的时间内向招标人提出书面异议或修正要求.
招标人如认为要求合理,将以书面的形式对其工程项目或工程量进行修正.
(十二)投标报价的编制依据:1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;2、招标文件、招标文件补充通知与答疑纪要、工程量清单、招标人预算;3、工程施工图、施工现场条件、施工方案、企业定额;4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》;《江苏省市政工程计价表》(2014年)《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014年);《江苏省施工机械台班2007年单价表》及补充定额;《江苏省建设工程费用定额》(2014年);5、扬州市现行的不可竞争费用内容及标准;6、现行的施工规范和标准;7、扬州市安全生产、文明施工的相关规定;8、施工期间各类建材的市场风险和政策性调整风险.
9、招标人根据宝建发[2010]92号文件规定(安装工程下浮6~12%)),结合本招标工程的实际情况,工程预算价128.
60万元,确定以工程可让利部分预算价下浮10%,工程发包价117.
67万元.
10、现场安全文明施工措施费中基本费暂按规定足额计入工程预算价,结算时按工程所在地造价管理部门核定的费率将并基本费、增加费等二部分合并列项计取,未按规定核定不得计取.
11、控制价暂列金额中的预留金按分部分项工程的10%预留,作为招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额,为招标人所有,投标时预留金数额(统一按招标控制价中列明的绝对数字)不得改变(如投标有改变、按重大偏差条款处理).
结算时凭招标人有效签证调整,在暂列金额中列支.
承包人应无条件服从招标单位对建设工程总体计划及阶段计划的调整和一切变更及施工范围的调整(具体项目由甲方根据现场条件确定是否实施),甲方不承担由此产生的任何费用;出现前述情况时,要求乙方无条件配合发包人进行相应分包工作量的总体验收、统一管理和价款结算.
(十三)投标报价的方式:1、采用固定单价合同,合同价款中包括的风险范围:除暂定价外,其它材料及设备价格市场风险因素在合同履行期间,均不作调整.
2、工程计价方式:工程量清单计价.
(十四)其他1、投标人应根据图纸和工程现场实际情况仔细核对招标人提供的工程量清单及工程预算价的内容,如有疑问必须在投标预备会上或开标7日前提出.
对招标人修正后的预算价仍异议的,应当在开标5日前向招标办或造价站提交书面投诉,经相关部门复核后确认招标控制价误差范围在±2%以内(含2%)时,原预算价有效.
在±2%以外的,预算价以复核确认的为准.

投标人在规定的时间内未对工程量清单和工程预算价提出书面异议或修正要求的,将视为对招标人提供的工程量清单和预算的认可.
2、经确认的预算价是签订合同价、支付工程进度款和办理竣工结算、调整工程量和合同价以及工程索赔的依据.
(十五)勘察现场1、投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察,以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料,招标人有向投标人提供帮助的义务.
勘察现场所发生的费用由投标人承担.

2、投标人到现场实地勘踏,应充分了解工地位臵、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准.
五、投标文件的密封与递交(十六)投标文件的份数和签署1、中标单位中标后提供正本壹份,副本二份.
(十七)投标文件的密封与标志1、载入投标文件的电子光盘应密封,并在封袋注明招标人名称、招标项目标段名称、投标人名称等内容,加盖投标人法人章和法人代表(授权委托人)签字或盖章.

2、通过电子化招投标系统中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密,未按要求加密和数字证书认证的投标文件,将被视为无效投标文件,其投标文件将被拒绝,招标人不予受理.
具体操作详见"扬州市建设工程网上招投标系统操作手册".
3、投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人.

4、投标单位未按上述规定提交投标文件,将被视为无效投标文件,并原封退还给投标单位.
(十八)投标文件的递交1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将网上投标文件上传至网上招投标系统,并将不加密的投标文件电子光盘递交到招标文件前附表指定地点.
2、招标人可以按本文件第(六)条规定以修改通知的方式,酌情延长递交投标文件的截止日期.
在上述情况下,招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务,将适用于延长后新的投标截止期.
3、数字投标文件的递交方式:投标人使用扬州市建设工程网提供的扬州市网上招投标系统完成投标文件的上传.
电子光盘在投标截止时间前送达规定地点.
招标人收到投标人的投标文件时应向投标人出具确认收讫函.
投标人收到招标人的收讫确认时,投标文件视同已递交.

4、投标文件接收时间:投标人将电子投标文件送入扬州市网上招投标系统,并确认提交,招标人确认收讫并出具确认函,投标人收到确认函的时间为投标文件接收时间.
投标人应在投标截止时间前完成数字投标文件上传并确认提交,投标文件在招标文件规定的投标截止时间后送达即视为逾期送达.
5、投标人递交不加密电子光盘投标文件的地点:见投标人须知前附表.
6、除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还.
7、逾期送达的投标文件,招标人不得接收.
8、投标人应在妥善保管扬州市网上招投标系统配套的由第三方认证的电子签名制作数据(数字证书).
投标人知悉数字证书已经失密或者可能已经失密时,应及时通知招标人、招投标监管机构等招投标各方主体,并终止该数字证书的使用.
在未接到投标人数字证书失密停用信息情况下,招标人经扬州市网上招投标系统接收到加盖投标人数字证书电子投标文件,并经系统提供的数字证书对比工具核对未发现电子投标文件任何改动的,招标人将视为投标人加盖数字证书时数字证书由投标人专用并由投标人控制,其投标文件电子签名可靠与投标人手写签名或者盖章具有同等法律效力.
9、提交投标文件的投标人少于三个的,招标人将依法重新招标.
(十九)投标文件的修改与撤回1、投标人可以在递交投标文件以后,在规定的投标截止期之前,以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知.
在投标截止期以后,不得更改投标文件.

2、投标人的修改或撤回通知,应按按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交(密封袋上应标明"修改"或"撤回"字样)3、投标截止以后,在投标有效期内,投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收.
六、开标(十九)开标1、开标会由招标人或代理机构主持,所有投标人的委托人或投标项目负责人(项目经理)应当携带有效身份证原件和宝应县招标办财务室开具的投标保证金收据原件按时参加开标会.
在评标期间,投标人应主动远离开标评标场所,投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为,都将导致取消其中标资格,并承担相应法律责任.
2、开标一般程序:1)开标时,由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查电子光盘的密封情况,未按照招标文件的要求予以密封、标识的,将作为无效投标文件,退回投标人.

2)招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件密封要求的投标文件,经确认无误后,开标时都将当众予以拆封,宣读.
3、开标时,投标文件出现下列情形之一的,将作为无效投标文件,不得进入评标:1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封的;2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业法人及法定代表人或委托代理人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的;3)投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的,投标人的委托人或投标项目负责人(项目经理)未携带有效身份证明按时参加开标会的;4)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的;5)组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议的.
七、评标与定标(二十一)评标1、评标工作投标文件的评审工作在县招标办组织的监督下,由评标委员会负责进行.
评标委员会成员应认真阅读投标文件,严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性.
2、评标过程的保密⑴开标后,直至授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况,与评标有关的其他任何情况均严格保密.

⑵在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝.
⑶中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释.
未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料.

3、评审程序1)评标按照下列程序进行:A.
评标准备;B.
组建评标委员会;C.
评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审,编写评标报告,评定进入公开随机抽取中标人程序的投标人名单;D.
按递交投标文件的顺序,由每个有效投标人的法定代表人或其授权代表,公开随机抽取代表该投标人的号码,招标人当场公布每个号码所对应的投标人.
D.
招标人公开随机抽取其中三个号码,第一个号码对应的投标人为第一中标候选人,第二个号码对应的投标人为第二中标候选人,第三个号码对应的投标人为第三中标候选人;2)重大偏差的认定凡投标文件有下列情况之一的,属于重大偏差,视同未能对招标文件作出实质性响应,按废标处理(本招标文件其它条款中如有与重大偏差认定情形不一致的以本条款规定为准):A.
投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章或委托代理人印章的,或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的;B.
未按招标文件要求提供投标保证金的;C.
未按招标文件规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;未提供有效资质原件及复印件证明其符合招标要求的.
D.
投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;E.
投标人名称或组织结构与报名时不一致的;F.
除在投标文件截止时间前经招标人书面同意并经备案的外,项目经理与报名时不一致的;G.
投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;H.
投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限;I.
明显不符合技术规范、技术标准的要求;J.
不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况;K.
投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求;L.
投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法,或其它投标文件附有招标人不能接受的条件.
M.
以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;N.
组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议的;或联合体协议未按招标文件要求签订;投标时联合体成员与报名资格预审合格时的成员不一致的;在评标过程中,评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的,该投标人的投标将作废标处理,并将有关情况在评标报告中予以纪录,由招投标监管部门依据相关法律法规进行处罚.
评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标.
所有投标被否决的,招标人依法重新招标.

4、评标标准和方法:本次招标采用第1种方法评标1)合理价随机确定中标人法:1、投标单位少于或等于15家的,所有投标文件全部进行评审.
2、采用合理价格区间内随机抽取中标人法评标且投标单位多于15家的项目,评审入围区间方式如下:部分入围:根据招标文件明确的唱标顺序,公开随机抽取代表各投标人的号码,并从中公开随机抽取排序,按抽取排序对所对应的投标文件依次进行评审,通过初步评审的投标文件满足3个时,其他投标文件不再评审,按随机抽取的排序依次确定中标候选人排序.

(二十二)定标:招标人将投标人资格审查、承诺文件审查和中签结果等信息在网上予以公示.

招标人发出中标通知书,并按照招标文件、投标承诺、招标文件公布的发包价等与中标人签订工程施工合同.
当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未按本招标文件的规定提交履约保证金及中标差额保证金(银行保函)的,招标人可以确定(不是必须)排名第二的中标候选人为中标人;排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的,招标人可以确定(不是必须)排名第三的中标候选人为中标人.
(二十三)评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成.
不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的,招标人将通知所有投标人延长投标有效期.
拒绝延长投标有效期的投标人有权撤回其投标.
同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容.
因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人将给予补偿,但因不可抗力需延长投标有效期的除外.
八、授予合同(二十四)中标1.
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,招标人公开随机抽取第一中标候选人为中标人,公示两个工作日,未有质疑的,招标人将向中标单位发出中标通知书.
中标通知书将成为合同的组成部分.
2.
中标单位收到中标通知书后,应在30日内与招标人签订施工合同.
中标人不与招标人订立合同的,招标人有权取消其中标资格,由此给招标人造成的损失,应予以赔偿.

3.
招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量,缩短工期或其他违背中标人意愿的要求,以此作为发出中标通知书和签订合同的条件.
(二十五)合同签订1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定,依据招标文件和投标文件签订施工合同,投标人的投标文件内容应作为合同的组成部分.
2、定标后7日内,中标人必须向招标人提交中标价10%的履约保证金,工程竣工验收合格后一次性付清,不计息.
如中标人不按规定时间提交履约保证金的,招标人可以没收投标保证金并确定(不是必须)排名第二的中标候选人为中标人或重新招标.

3、定标后7日内,中标人必须进场施工并开始计算工期,每延误一天罚款贰仟元,如超过10日仍未进场施工的,招标人有权单方面终止合同,并由中标人承担全部违约责任.

4、本工程在实际施工过程中,建设单位和设计单位如根据需要发生变更(具体项目由甲方根据现场条件确定是否实施),中标项目部必须无条件服从变更的有关事项(包括结算价格调整等).
第二章合同第一部分合同协议书格式发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同.
1.
工程概况工程名称:.
工程地点:.
工程内容:.
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(1)工程立项批准文号:资金来源:.
2.
工程承包范围承包范围:.
3.
合同工期:开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数:天.
4.
质量标准工程质量标准:合格.
5.
合同价款金额(大写):(币种,金额,单位)(小写)6.
组成合同的文件6.
1.
组成本合同的文件包括:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)工程量清单(8)图纸(9)工程报价单或预算书6.
2.
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分.

7.
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同.
8.
承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任.
9.
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项.
10.
合同生效合同订立时间:年月_____日合同订立地点:本合同双方约定:后生效.
发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号邮政编码:邮政编码:第二部分合同通用条款本合同的通用条款执行《建设工程施工合同》(GF—2013—0201)中的"第二部分:通用条款".
第三部分专用合同条款1.
一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
10其他合同文件包括:招标文件、招标答疑文件、工程量清单、招标控制价、投标文件(施工组织设计等)、双方补充协议、会议纪要、签证等.
1.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
1.
2.
4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
2.
5设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
3工程和设备1.
1.
3.
7作为施工现场组成部分的其他场所包括:可使用红线范围外经批准的临时施工通道、临时用房占地场所,场外运输道路等.
1.
1.
3.
9永久占地包括:建筑规划红线图所示范围内的永久占地.
1.
1.
3.
10临时占地包括:双方根据需要确定临时占用场外的通道、临时设施占地等.

1.
3法律适用于合同的其他规范性文件:《建设工程质量管理条理》、《工程建设标准强制性条文》、《建设工程安全生产管理条理》、国家现行的施工验收规范及扬州现行质量、安全生产管理文件等.
1.
4标准和规范1.
4.
1适用于工程的标准规范包括:现行建筑工程施工规范及质量评定标准.
1.
4.
2发包人提供国外标准、规范的名称:/;1.
4.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/.
1.
5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:按通用条款1.
5条执行.
1.
6图纸和承包人文件1.
6.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:在开工前三天提供全套施工图纸;发包人向承包人提供图纸的数量:叁套;发包人向承包人提供图纸的内容:总平面、建筑、结构、给排水.
1.
6.
4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、进度计划表或网络图、投标价格文件或商务标等;承包人提供的文件的期限为:合同正式签定后3天内;承包人提供的文件的数量为:贰套;承包人提供的文件的形式为:以书面形式和电子文档两种形式;发包人审批承包人文件的期限:监理人审查合格并报送发包人后3天内.
1.
6.
5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:承包人在施工现场另备一套图纸供检查使用.
1.
7联络1.
7.
1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.

1.
7.
2发包人接收文件的地点:施工现场发包人项目部办公室;发包人指定的接收人为:.
承包人接收文件的地点:施工现场承包人项目部办公室;承包人指定的接收人为:.
监理人接收文件的地点:施工现场监理人项目部办公室;监理人指定的接收人为:.
1.
10交通运输1.
10.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:按通用条款执行.
1.
10.
3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以施工现场临时围墙或拟建建筑物或道路场地边线50米外为边界.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:施工边界外的道路和交通设施由发包人负责提供,边界内的临时围墙及场内施工道路等临时设施均由承包人负责并承担费用.
1.
10.
4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担.
1.
11知识产权1.
11.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人.
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款.
1.
11.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:发包人.
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款.
1.
11.
4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:承包人承担.
1.
13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量清单偏差±15%以上调整.

2.
发包人2.
2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
发包人对发包人代表的授权范围如下:行使本合同约定的发包人职权包括但不限于工程变更批准,索赔事项确认,工程款审核支付,督促指导监理行使职能,协调施工现场各方关系,协调工程质量、进度、安全、文明施工中存在的问题,解决有关设计和技术签证,办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表或工期顺延批准.
但按发包人规定涉及工程投资增加须按增加幅度分层级提前报批的除外.

2.
4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
4.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:在开工日期7天前移交施工场地.
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:1、施工用电、用水由发包人负责提供电源及水源至现场表际接点,场内接线及计量设备由承包人自行解决,承包人每月底向发包人缴纳水电费(价格执行施工当地价格);2、发包人确保施工现场满足施工条件.
2.
5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:/.
发包人是否提供支付担保:/.
发包人提供支付担保的形式:/.
3.
承包人3.
1承包人的一般义务(1)承包人提交的竣工资料的内容:竣工图纸(变更后)、变更、现场签证、图纸会审纪要、补充协议、会议纪要、工程竣工验收报告及全套竣工资料.
承包人需要提交的竣工资料套数:竣工图及竣工资料2套.
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担.
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后1个月内.
承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档(须签字印章齐全).
(10)承包人应履行的其他义务:①应提供计划、报表的名称及完成时间:乙方应尽快完善标后施工组织设计,合同正式签订后5天内向甲方或监理方提供切实可行的进度计划表或网络图、相对应的人机配置情况、材料供应情况.
②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人承担现场安全、保卫、照明等责任和费用;必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要,提供施工安全保卫工作及施工照明等,否则造成的一切责任由承包人负责.

③向发包人提供办公和生活的房屋及设施要求:提供现场监理办公室一间,费用由乙方承担.
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:由承包人自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音等手续,不得影响施工工期,并严格按城管等规定以及安全文明施工要求进行施工;需要甲方协助办理的由甲方协助,应由乙方承担的费用由乙方承担.
承包人施工中违反规定受到环保等部门处罚由承包人自行承担.
⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:成品保护涉及的费用已含有报价中,发包人不再另行支付.
乙方已竣工工程未交付给甲方之前承包人自己发生的损坏,或因承包人保护措施不当而产生的第三方对成品及半成品的损坏均由乙方负责修复.
⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:乙方施工时应自行承担施工现场及周围地下管道、道路和邻近建筑物等,如有损坏由乙方负责修复,给甲方造成损失的并负责赔偿.
⑦施工场地清洁卫生的要求:按审核后的现场平面布置图堆放材料和搭设临时设施,做到安全文明施工,及时整理、打扫施工场地,保持施工场地整洁卫生并布置好施工标牌等.
⑧双方约定承包人应做的其它工作:乙方已详细踏勘现场,自行考虑并负责施工场地道路、材料进场通道、交通组织运输以及施工前的场地平整;工程竣工后,由乙方负责将建筑垃圾、工程设备、工地临时设施等及时运出至场外并将完成建筑物及现场清理干净、以满足验收要求为准;费用由承包人承担.
如退场后该工作尚未完成的,建设单位有权将该工作委托相关专业队伍实施,费用从该施工单位工程款中扣除.
3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:由项目经理对项目的质量、工期、进度、安全、成本、文明施工、现场施工管理等全面负责,按本合同要求履行承包人职责,并在承包人授权下对所签署的相关技术经济文件承担法律责任.
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理应常驻施工现场,且每月在施工现场时间不得少于25天.
项目经理不得同时担任其他项目的项目经理.
项目经理确需离开施工现场时,应事先通知监理人,并取得发包人的书面同意.
如未履行手续擅自离开工地的,每次处以贰仟元违约金.
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:要求乙方限期内提交劳动合同并补缴社会保险或按要求更换项目经理.
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理未经发包人同意擅自离开工地的,每天处以伍仟元违约金,从履约保证金中扣除.
3.
2.
3承包人擅自更换项目经理的违约责任:发包人有权终止合同,并处以叁万元违约金,由承包人承担其违约给发包人造成的一切损失.
3.
2.
4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人有权终止合同并处以叁万元违约金,由承包人承担其违约给发包人造成的一切损失.
3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:工程开工前3天拟投入本项目的主要施工管理人员(项目技术负责人、施工员、安全员、质量员等),与投标承诺一致.
3.
3.
3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:处以叁万元违约金,并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失.
3.
3.
4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:由现场总监理工程师核查、发包人批准后方可离开.
3.
3.
5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权终止合同并处以叁万元违约金,并由承包人承担其违约给发包人造成的一切损失.
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:承包人的主要施工管理人员不得离岗,离开施工现场每月累计5天内应报监理人同意,超过5天的应通知监理人并征得发包人书面同意.
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的每次处以贰仟元违约金.

3.
5分包3.
5.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:中标人必须自行完成本招标工程的所有工作内容,不得转包或变相转包、挂靠、违法分包,一经发现将取消中标资格并依法处罚、依规处理.
若工作中涉及专业分包的,专业分包必须经发包人认可.
3.
5.
2分包的确定允许分包的专业工程包括:/.
其他关于分包的约定:/.
3.
5.
4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:/.
3.
6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:工程未交付给发包人之前,承包人负责已完工程(含分包项目)的保护,如在保护期发生损坏均由乙方负责修复.

3.
7履约担保承包人是否提供履约担保:是.
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:中标人须提交10%履约保证金作为其全面履行合同的担保,工程竣工验收合格后一次性付清,不计息.
如工程未按合同要求履行,其违约金在履约保证金中扣除.
4.
监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:施工阶段三控制、两管理、一协调及施工现场的安全管理(即:施工阶段的质量控制、进度控制、投资控制;合同管理、信息管理和施工现场的安全检查及管理)(详见监理合同).
关于监理人的监理权限:1、工程变更及现场鉴证的最终签认;2、施工过程中的索赔事项(工期顺延或费用补偿)的签认;3、工程进度款申请支付的批准;4、其它按合同(施工合同及监理合同)约定须由发包人确认的事项.
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:由承包人提供施工现场监理办公室,并承担相应费用.
4.
2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:.
4.
4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)合同履行过程中有关施工条件、工程变更等涉及的索赔事项;(2)双方对合同条款理解不一致的或相关合同文件内容出现矛盾的;(3)双方商定的其它由现场总监理工程师予以商定或确定的其它事项.
5.
工程质量5.
1质量要求5.
1.
1特殊质量标准和要求:无特殊要求.
关于工程奖项的约定:双方商定.
5.
3隐蔽工程检查5.
3.
2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:应在共同检查前48小时书面通知监理人检查.
监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
6.
安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)标准,施工安全由承包人负全部责任,包括并不限于以下职责:(1)在现场施工中,必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求,遵守有关安全生产规章制度.
(2)应建立健全安全责任制度,制定有关的安全管理制度,设置专职的施工现场安全管理人员,加强施工现场的安全管理,确保本方施工人员在施工过程加严格遵守安全操作技术规程及有关安全生产规章制度.
(3)确保所派施工人员的业务水平、身体素质及精神状态等满足施工要求,严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工.
(4)开工前必须自上而下进行安全技术交底,全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施;开工前应组织施工人员学习并掌握有关安全生产规程、规定中有关内容.

(5)复杂的和危险性较大的作业,应制订并采取有效的施工安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌.
(6)应保证安全生产条件所需资金投入,所有施工设备、工器具、施工临时电源及施工场所安全防护设施等均应定期检查,并有记录,保证其经常处于完好状态,不合格的严禁使用.
(7)施工人员必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作.
特种作业(操作)人员必须持证上岗,施工人员应按规定佩戴劳动防护用品.
(8)施工人员必须在规定的施工范围内作业,不得超出施工范围,不得擅自操作施工范围外的设施设备,若确需操作的,需征得发包方值班负责人同意,由值班人员操作或在值班人员的监督下操作.
(9)必须接受发包方的监督、管理和指导,对发包方提出的意见必须及时整改.
发生人身事故或危及生产运行的不安全情况,必须立即报告发包方,并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大,减少损失.
(10)施工中的安全由承包方自行负责,若发生因承包方违章指挥、违章作业、违反劳动纪律或其它因承包方责任造成的人身伤亡、设备损失事故,事故责任及造成的经济损失概由承包方自行承担,并扣除相应的施工安全违约金,由此引起的法律责任全部由承包方承担.

6.
1.
4关于治安保卫的特别约定:/.
关于编制施工场地治安管理计划的约定:/.
6.
1.
5文明施工合同当事人对文明施工的要求:⑴施工过程中要求现场工完料清,承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物,并根据发包人要求转移剩余材料,清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及不再需要的施工设备.
⑵如果承包人清除现场垃圾不及时,发包人有权委派他人清除现场垃圾,由此发生的费用从承包人工程款中扣除.
⑶工程竣工验收后5日内,由乙方负责将场地内建筑垃圾、工程设备及时运出至场外以不影响附属工程施工为准,完成所有的人、材、机退场,所发生的费用由承包人自行承担.

6.
1.
6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:已含在合同价中,按行业管理部门相关规定执行.
7.
工期和进度7.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:施工组织管理网络、夜间施工措施、冬雨季施工措施、针对性措施、特别专业工程施工方案.
7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前.
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:7天内确认或提出修改意见.
7.
2施工进度计划7.
2.
2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后7天内.
7.
3开工7.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后、开工前.
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:在开工前负责办理.
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:在开工前负责办理.
7.
3.
2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:合同签订后、开工前.
7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①重大设计变更而影响施工进度;②政策处理问题影响施工进度;③不可抗力,此延误工期须在发现后七天内办理签证,逾期不予认可.
7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:如工期延误,应承担违约责任,按合同工期每延误一天支付1000元的违约金,此项赔偿费的支付不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其它责任,工期提前不奖.

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:总额不超过合同价款的5%.
7.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:双方商定.
7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)连续三天以上雨雪或高温等恶劣天气使施工无法进行的;(2)因气温低进入冬季施工使施工无法进行的;(3)其它异常情形双方商定.
7.
9提前竣工的奖励7.
9.
2提前竣工的奖励:不奖励.
8.
材料与设备8.
2承包人采购材料与工程设备1、承包人负责采购的材料设备.
应按约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责.
合同或招标文件、标底有约定质量、品牌要求的,必须按约定采购.
承包人进场材料的样品必须经发包人和监理验收认可,经验收合格的材料方可批量进场(样品由发包人封存,承包人必须保证施工中材料设备质量与样品一致),否则造成的损失由承包人承担;承包人在材料设备到场前24小时通知发包人和监理方验收.
2、承包人采购的材料设备与设计标准、招标要求等不符时,承包人应按工程师要求的时间支出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此产生的费用,由此延误的工期不予顺延.
3、承包人采购的全部材料设备在使用前,承包人应按工程师要求进行检验或试验,需送检的材料必须检验合格后方能投入使用,不合格的不得使用.
乙方按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作.

4、承包人供应的材料设备必须保证质量,使用中如发现有质量问题,承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失.
工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求、合同约定要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,由承包人承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延.
5、如需发包人认质认价的暂定价材料设备,承包人必须根据工程的实际需要提前30天向甲方申报,并结合工程实际情况提供详尽的技术参数、数量和要求供甲方采购、询价,如因乙方未能及时申报或提供的参数、数量错误导致甲方不能及时采购供应或采购错误使产品不能使用、不能通过相关验收或工期延误的,造成的损失及责任由乙方承担.
6、材料品牌要求:序号设备品牌设备名称图纸设备名称设备参数1宝胜、帝一、普天光缆室外12芯单模光缆1、名称:室外12芯单模光缆2宝胜、帝一、普天光缆室外24芯单模光缆1、名称:室外24芯单模光缆3宝胜、帝一、普天信息插座墙装光面板2芯1、名称:墙装光面板2芯2、预埋光缆接口,高度300mm4宝胜、帝一、普天光缆2芯单模扁平光缆1、名称:2芯单模扁平光缆5安普、TCL、普天配线架光配线架1、名称:光配线架24口ST6安普、TCL、普天布放尾纤光尾纤1、名称:光尾纤7宝胜、帝一、普天跳线光跳线3米1、名称:光跳线3米单芯2、跳线卡接8TiT、艾默生、兴华、威图机柜、机架1.
8米19寸标准机柜1、名称:19寸标准机柜2、19寸标准机柜,铺设静电地板本楼弱电机房,封闭,防火门尺寸宽度1800mm,机柜1.
8米9TiT、艾默生、兴华、威图机柜、机架1.
2米19寸标准机柜(人防)1、名称:19寸标准机柜(人防)2、19寸标准机柜网络、监控、广播*2;1200mm10TiT、艾默生、兴华、威图机柜、机架1米19英寸标准机柜1、名称:1米19英寸标准机柜2、多媒体教室航空机柜11华为、H3C、思科、锐捷百兆接入交换机百兆交换机1、名称:百兆接入交换机校园网2、整机性能:交换容量≥64Gbps,包转发率≥14Mpps;3、支持端口限速,组播vlan,基于端口的组播,流速率限制;远程telnet远程管理4、MAC地址容量:16K5、VLAN:4K6、IP路由:静态路由,支持RIP等7、支持智能堆叠iStack8、24个百兆电口,4个千兆光口SFP12华为、思科、h3c模块(模块箱)交换机光模块1、名称:交换机光模块2、千兆单模模块SFP-GE-LX-SM1310(网络中心、设备间各一个,人防4个,办公室8个)13安普、TCL、普天跳线超五类机柜跳线1、名称:超五类机柜跳线2、跳线卡接14华为、思科、深信服、H3C路由器无线AP多媒体教室1、名称:无线AP多媒体教室2、最大功耗:10.
2W,1个千兆POE接口(RJ45)、无线协议;3、支持802.
11acWave2,支持MU-MIMO,向下兼容802.
11a/b/g/n;4、2.
4G和5G同时工作;5、内置智能天线;6、千兆电口上联;7、支持POE和本地供电,航空铝底壳设计.
15华为、思科、深信服、H3C路由器无线AP教室办公室1、名称:无线AP教室办公室2、最大功耗:8.
7W,1个千兆POE接口接入(RJ45);3、支持802.
11ac,向下兼容802.
11a/b/g/n,2.
4G和5G同时工作;4、内置智能天线;5、千兆电口上联;6、支持POE和本地供电.
16华为、思科、深信服、H3C交换机无线POE交换机1、名称:无线POE交换机2、整机性能:交换容量≥300Gbps,包转发率≥100Mpps;3、支持端口限速,组播vlan,基于端口的组播,流速率限制;远程telnet远程管理4、MAC地址容量:16K5、VLAN:4K6、IP路由:静态路由,支持RIP等7、支持智能堆叠iStack;8、24千兆电口+4个光口,支持802.
3af/atpoe交流供电17华为、思科、h3c路由器ap升级1、名称:一期ap升级2、需要使用私有地址18安普、TCL、普天配线架配线架1、名称:配线架24口超五类19ITC、LISTEN、戴阳、bosch模块(模块箱)用于监听1、名称:模块用于监听1、内置点播采集模块,实现实时信号采集功能;2、支持立体声线路输入,音量调节;3、内置立体声功率放大器:A、内置小口径、大功率的高保真扬声器.
B功率输出:外扩8欧姆10W定阻扬声器.
C、支持音量、平衡调节;20ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声系统设备主机房呼叫话筒1、名称:主机房呼叫话筒2、阻抗:600欧姆;3、灵敏度:-62db;4、频率响应:50-13500Hz21ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声系统设备6路调音台1、名称:6路调音台2、有2种DSP效果模块可供选择,一种为可调时间的21种效果模式,一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式;3、+48V幻像电源;4、输入通道三段均衡,输出通道双七段均衡;5、两路主输出,一路监控输出,一路效果发送;6、单声道输入通道:6路;7、立体声输入通道:2路(可选,选中则单声道通道减少4路);8、频率响应:20Hz~20KHz±1dB;9、高频、中频、低频的频点范围12KHz、1.
8KHz、80Hz;10、中心频点频偏与增益频偏小于8%,最大增益为±15dB;(编码:53378517)11、主输出7段图示均衡.
12、具有中国质量认证中心中国国家CQC产品认证证书(证书编号在网站必须可以查询到).
22ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声系统设备IP网络音频采集终端1、名称:IP网络音频采集终端2、具有国家强制性3C产品认证证书(证书在在官网可查);内置音频采集编码模块,可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端,音频采集延时小于200ms;3、3路线路(AUX)和2路(MIC)输入,每个通道独立音量调节功能,具有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节,MIC1具有默音深度调节功能;4、内置MP3播放器,面板自带功能按键和LED显示屏,功能键包括:上一曲、下一曲、播放/暂停、播放模式,并直观显示播放状态;5、十个快捷键,可自定义给终端播放背景音乐操作快捷方便,一键把背景音乐播放到指定的终端或分区;6、1路DC24V直流供电接口,可配置DC24V电源供电模块电路,实现应急广播;7、无限量扩展、弹性设计,分区开关支持断电设置与断电记忆功能,100年不丢失;8、内置高速工业处理器,启动小于1秒,支持至少8米红外遥控;9、支持15KVESD保护,内置网络隔离防雷处理电路;10、支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构;11、支持至少3种高安全的授权IP配置方案,安全系数远高于Web等远程配置方案.
23ITC、LISTEN、戴阳、bosch中央管理系统数据转换IP终端1、名称:数据转换IP终端2、可实现距离TCP/IP与RS422信号进行转化;3、可接消防短路信号,也可接无线遥控器信号,2个信号可以同时使用24ITC、LISTEN、戴阳、bosch机柜、机架27U豪华机柜1、名称:27U豪华机柜2、27U高度,19寸标准机柜,1420*580*625mm(高*宽*深)25ITC、LISTEN、戴阳、bosch系统软件分控系统软件1、测试类别:分控系统软件2、标准TCP/IP网络协议;带有服务器软件和分控软件(可多次使用).
可以扩展接4路或以上本地音源,并将4组本地音源实时数字化.
可以远程呼叫任意节点.
可以同时传送20路音频.
支持WINDOWS支持的所有音频格式(MP3、WAV等).
带有检测面板,可以监测任意终端节点的使用状态.
带有监听功能,能监听任意节点的播放状态.
自动播放及定时功能;可以关闭、开启各个节点上的功放电源.
自带数字均衡面板,可以实时远程调节音频效果.
软件具有音源编程管理功能,可自由录制音源,音频CD格式处理.
软件具备远程升级的功能,方便各功能的及时更新.
26ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声系统设备远程寻呼讲话1、名称:远程寻呼讲话2、具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书(证书编号在网站必需可以查询到);桌面式设计,自带7英寸800*480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏.
显示清晰,触感灵敏.
无操作时进入休眠、低功耗省电状态.
人性化的人机操作界面;3、自带数字键,功能键界面.
支持一键呼叫分区,一键呼叫全区广播;支持直接操作呼叫或对讲任意终端;支持直接操作监听(环境监听)任意终端根据实际环境,监听距离达到5米;4、支持远程点播功能,支持1000级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节);5、支持全双工双向对讲功能,自带网络回声消除模块.
IP终端之间实现两两双向对讲,网络延时低于300ms.
同时网络回声啸叫彻底抑制;6、支持求助信号铃声、闪屏提示,一键接受求助、对讲功能,同时也可以支持免提通话和接收广播,实现快速链接;7、支持多种呼叫策略,包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒;8、支持自动接听、手动接听,支持自定义接听提示音;9、支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义;10、内置会议调度管理功能,支持会议讨论模式;11、内置2W全频高保真扬声器,实现双向通话和网络监听12、一路报警触发短路输出,级联外扩警示设备;一路短路输入,可以用作触发预置语音提示(或报警);13、强指向性麦克风,保证通话清晰无干扰;27ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声系统设备主机房呼叫话筒1、名称:主机房呼叫话筒2、阻抗:600欧姆;3、灵敏度:-62db;4、频率响应:50-13500Hz28ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声系统设备6路调音台1、名称:6路调音台2、有2种DSP效果模块可供选择,一种为可调时间的21种效果模式,一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式;3、+48V幻像电源;4、输入通道三段均衡,输出通道双七段均衡;5、两路主输出,一路监控输出,一路效果发送;6、单声道输入通道:6路;7、立体声输入通道:2路(可选,选中则单声道通道减少4路);8、频率响应:20Hz~20KHz±1dB;(编码:53378517)9、高频、中频、低频的频点范围12KHz、1.
8KHz、80Hz;10、中心频点频偏与增益频偏小于8%,最大增益为±15dB;11、主输出7段图示均衡.
12、具有中国质量认证中心中国国家CQC产品认证证书(证书编号在网站必须可以查询到)29ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声系统设备IP网络音频采集终端1、名称:IP网络音频采集终端2、具有国家强制性3C产品认证证书(证书在在官网可查);内置音频采集编码模块,可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端,音频采集延时小于200ms;3、3路线路(AUX)和2路(MIC)输入,每个通道独立音量调节功能,具有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节,MIC1具有默音深度调节功能;4、内置MP3播放器,面板自带功能按键和LED显示屏,功能键包括:上一曲、下一曲、播放/暂停、播放模式,并直观显示播放状态;5、十个快捷键,可自定义给终端播放背景音乐操作快捷方便,一键把背景音乐播放到指定的终端或分区;6、1路DC24V直流供电接口,可配置DC24V电源供电模块电路,实现应急广播;7、无限量扩展、弹性设计,分区开关支持断电设置与断电记忆功能,100年不丢失;8、内置高速工业处理器,启动小于1秒,支持至少8米红外遥控;9、支持15KVESD保护,内置网络隔离防雷处理电路;10、支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构;11、支持至少3种高安全的授权IP配置方案,安全系数远高于Web等远程配置方案.
30ITC、LISTEN、戴阳、bosch中央管理系统网络转换终端1、名称:网络转换终端2、≧3寸LED液晶显示屏,人性化人机操作界面;3、内置点播采集模块,实现实时信号采集功能;4、支持本地话筒、线路输入,本地调节,无线遥控;5、远程优先功能,自动强插;6、内置四路智能电源管理,根椐声音自动开启或关闭外接功率放大器的电源;7、内置一路网络IP解码,立体声音频输出,可扩展连接四台功率放大器;8、内置报警控制短路信号输出,电源控制短路信号输出和编程控制24V直流输出,用于外接触发短路强切控制、电源控制或音量控制;9、内置三级信号优先功能:A、本地信号优先:本地输入信号优先,且优先级别可预置,网络音乐起到背景音的作用.
B、紧急广播优先:紧急广播优先输入时,广播信号将自动关闭本地输入信号,播放网络紧急广播信号.
C、本地信号强制优先:在紧急广播情况下,可启动本地强制优先功能,实现人工本地紧急广播功能;10、可选配交换机模块,实现扩充功能;11、IP网络适配器(机柜式)以及数字化IP网络终端嵌入软件31ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声系统设备前置放大器1、名称:前置放大器2、具有中国质量认证中心中国国家CQC产品认证证书(证书编号在网站必需可以查询到);具有5路话筒(MIC)输入,3路标准信号线路(AUX)输入,2路紧急线路(EMC)输入;3、第5个话筒(MIC5)具有最高优先、强行切入优先功能;MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择,客户可根据使用情况选择优先;4、4路紧急输入线路具有二级优先,强行切入优先功能;5、MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入(EMC)通道均附设有线路辅助输入接口功能;6、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出;7、话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调校音量,并设有总音量控制旋钮;8、设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节;32ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声设备调试UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持)1、名称:UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持)2、采用UHF超高频段双真分集接收,并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术;3、提供各200个共600个信道选择,真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离;4、平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求;5、LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率.
轻触式按钮控制简捷,让用户使用更方便;6、超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰;7、红外对频功能,能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步;8、综合信噪比80-18KHz(±3DB)(整个系统的频率取决于话筒单元);9、信道数自:宽带FM;信道间隔:200个,频率稳定度;250KHz;10、工作距离约100米(工作距离取决于很多因素,包括RF信号的吸收、反射和干扰等);11、音头动圈式麦克风,电容式(手持话筒,两个手持).
33ITC、LISTEN、戴阳、bosch数字(网络)终端单元(DTU或NTU)教室ip终端1、名称:教室ip终端2、具有国家强制性3C产品认证证书(证书在在官网可查);具有国内ROHS认证证书、具有国际欧盟CE认证、质检报告、具有国际ROHS认证证书);内置2*10W/20W/30W(8Ω负载)立体声功率放大器模块,音质细腻,功率强劲,具有网络功率选择,支持左右声道音量、平衡调节;3、内置1路网络硬件音频解码模块,支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号;4、1路线路(AUX)和1路话筒(MIC)输入接口,具有独立的音量调节,并支持断网寻呼功能;5、内置音频处理电路,支持多路信号放大、混音,支持3级音频信号优先管理;6、支持1000级自定义音频优先级默音控制;支持PSTN电话广播,支持短信语音广播;7、支持无线遥控器点播;支持串口扩展点播面板,实现节目远程点播、节目选曲、音量调节;8、支持服务器统一授权操作管理功能,统一配置管理用户及密码;、支持15KVESD保护,内置网络隔离防雷处理电路.
34ITC、LISTEN、戴阳、bosch数字(网络)终端单元(DTU或NTU)教室分体终端(寻址)1、名称:教室分体终端(寻址)2、内置1路网络硬件音频解码模块,支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号;3、1路线路输入和1路输出接口,具有音量调节,并支持寻呼功能;4、内置音频处理电路,支持多路信号放大、混音,支持音频信号优先管理;35ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声系统设备教室壁挂扬声器1、名称:教室壁挂扬声器2、内置音频处理电路,支持多路信号放大、混音,支持3级音频信号优先管理;36ITC、LISTEN、戴阳、bosch背景音乐系统设备数字功放60W1、名称:数字功放60W2、支持1000级自定义音频优先级默音控制;支持PSTN电话广播,支持短信语音广播;37ITC、LISTEN、戴阳、bosch背景音乐系统设备数字功放120W1、名称:数字功放120W2、支持无线遥控器点播;支持串口扩展点播面板,实现节目远程点播、节目选曲、音量调节;38ITC、LISTEN、戴阳、bosch背景音乐系统设备数字功放240W1、名称:数字功放240W39ITC、LISTEN、戴阳、bosch扩声系统设备天花喇叭6W1、名称:天花喇叭6W2、额定功率(100V)1.
5W,3W,6W;额定功率(70V)0.
75W,1.
5W,3W;3、灵敏度(1W/1M)92dB;最大灵敏度(W/1M)99dB;4、频率响应(-10dB)130-13KHz.
40海康、大华、安讯士、壹视安监控摄像设备走廊摄像机(枪机3.
6/6/8MM可选)1、名称:走廊摄像机(枪机3.
6、6、8MM可选)2、具有不小于200W像素,最大分辨率1920*1080.
3.
最低照度彩色:0.
01lx,黑白:0.
015lx,灰度等级不小于11级.
4.
红外补光距离不小于80米.
5.
需支持不少于双码流技术,主码流最高1920x1080@30.
fps;在1920x1080@30fps下,清晰度不小于1100TVL.
支持H.
264、H.
265、MJPEG视频编码格式,且具有HighProfile编码能力.
6.
同一静止场景相同图像质量下,设备在H.
265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约1/2.
(公安部型式检验报告证明);7.
移动侦测人脸检测、区域入侵检测等功能.
摄像机能够在-45~70摄氏度,湿度小于93%环境下稳定工作.
不低于IP67防尘防水等级.
;需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口.
需支持DC12V.
(以上提供公安部型式检验报告证明)41海康、大华、安讯士、壹视安监控摄像设备门厅摄像机(低照度、动态)1、名称:门厅摄像机(低照度、动态)2、具有200W像素.
最大分辨率1920x1080.
3、在1920x1080@30fps下,码率设定为2Mbps,RJ45输出,清晰度不小于1100TVL.
4、最低照度彩色:0.
01lx,黑白:0.
015lx.
5、支持H.
265、MPEG-4、MJPEG视频编码格式,其中H.
264支持Baseline/Main/HighProfile.
6、支持2码流技术,主码流最高1920x1080@30fps,7、图像传输延时≤90ms.
8、灰度等级不小于11级.
9、需具不小于106dB宽动态.
10、红外补光距离不小于80米.
11、支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径,并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放.
12、支持IP地址获取、IP地址搜索功能.
13、具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能.
14、具备移动侦测、区域入侵侦测15、自动增益、背光补偿、自动白平衡、数字降噪、强光抑制、断电保护等功能.
16、摄像机能够在-40~70摄氏度,湿度小于93%环境下稳定工作.
17、支持IP67防护等级.
18、具有1个RJ-45网络接口.
19、支持DC12V/POE供电,电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作.
20、设备工作状态时,支持空气放电8kV,接触放电6kV,电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压.
42海康、大华、安讯士、壹视安监控摄像设备教室监控(半球广角)1、名称:教室监控(半球广角)2、具有200W像素CMOS传感器.
3、最大分辨率1920x1080.
4、在1920x1080@30fps下,码率设定为2Mbps,RJ45输出,清晰度不小于1100TVL.
最低照度彩色:0.
01lx,黑白:0.
015lx.
5、支持H.
264、H.
265、MJPEG视频编码格式,主码流最高1920x1080@30fps,6、红外补光距离不小于50米.
7、支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览.
8、在IE浏览器下,具有亮度,对比度,饱和度,锐度,gamma设置选项支持10行字符叠加,叠加位置可设,具有图片9、叠加到视频画面功能.
支持区域遮盖功能,并能支持4块区域.
10、支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径,并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放.
11、支持IP地址获取、IP地址搜索功能.
12、具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能.
13、具备移动侦测、区域入侵、摄像机能够在-40~70摄氏度,湿度小于93%环境下稳定工作.
14、支持IP67防护等级.
15、具有1个RJ-45网络接口、1个BNC模拟视频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、17路音频输出接口、1个RS232接口16、支持128GSD卡.
17、支持AC24V/DC12V/POE供电,电源电压在DC12V±30%或AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作.
43海康、大华、安讯士、壹视安开关电源设备摄像机电源1、种类:摄像机电源2、12VDC10A44华为、思科、h3c交换机监控接入交换机1、名称:监控接入交换机2、整机性能:交换容量≥300Gbps,包转发率≥51Mpps;3、24千兆电口、4光口4、MAC地址容量:16K5、VLAN:4K6、IP路由:静态路由,支持RIP7、支持智能堆叠iStack、端口限速、组播vlan,基于端口的组播,流速限制等45华为、思科、h3c模块(模块箱)交换机光模块1、名称:交换机光模块2、千兆单模模块SFP-GE-LX-SM131046三星、索尼、夏普显示设备电视机1、名称:电视机2、50寸液晶电视音频输入1个;3、VGA输入接口1个;HDMI输入接口1个;4、标准配置:遥控器*1、电池*2、电源线*1、说明书*1、合格证*1、保修卡*1、挂架47海康、大华、安讯士、壹视安录像设备网络硬盘录像机1、名称:网络硬盘录像机2、网络视频输入16路3、支持H.
2654、网络视频接入协议HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本支持2.
5)、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO5、HDMI输出2路HDMI1分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600*1200/60Hz,61920x1080/60Hz,2K(2560x1440)/60Hz,4K(3840x2160)/30HzHDMI2分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1920x1080/60Hz7、音频输出2个8、预览分割1/4/6/8/9/16画面9、录像分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF10、同步回放16路11、录像/抓图模式手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像12、回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放13、备份模式常规备份、事件备份、录像剪辑备份14、类型8个SATA接口,1个eSATA接口15、容量每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB等容量硬盘16、网络接口2个,RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口17、串行接口1个,标准RS-485串行接口;1个,键盘(KB)485串口;1个,RS-232串行接口18、USB接口2个USB2.
0,1个USB3.
019、报警输入16路20、报警输出4路(选配8路)48希捷、三星、WD存储设备监控级硬盘1、名称:监控级硬盘2、4TB/128MB(6Gb/秒NCQ)/7200RPM/SATA349海康、大华、安讯士、壹视安视频单路解码器视频单路解码器1、名称:视频单路解码器2、高清视音频解码器,运行稳定可靠3、输出接口:支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口4、编码格式:支持H.
265、H.
264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式;5、封装格式:支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式;6、音频解码:支持G.
722、G.
711A、G.
726、G.
711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码;7、解码能力:支持2路1200W,或4路800W,或6路500W,或10路300W,或16路1080P及以下分辨率同时实时解码;8、画面分割:支持1/4/6/8/9/12/16画面分割9、网络接口:支持1个RJ45网络接口10、音频接口:1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出,11、串行接口:一个标准232接口(RJ45)、一个标准485接口12、报警接口:4路报警输入,4路报警输出50宝胜、帝一、普天信息插座多用户信息插座1、名称:多用户信息插座2、TO,220VAC,VGA51ITC、EV、BOSCH、戴阳、LISTEN扩声系统设备高档会议天花喇叭(带分频器)1、名称:高档会议天花喇叭(带分频器)2、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书;额定功率:100W;3、最大功率:200W;4、阻抗:黑:Com红:8Ω;5、灵敏度(1W/1M):91dB;6、最大灵敏度(W/1M):111dB;7、频率响应(-10dB):50-20KHz;8、喇叭单元:8"*1,1、5"*1;9、安装开孔尺寸:248mm;10、尺寸:280;*110mm.
52ITC、EV、BOSCH、戴阳、LISTEN背景音乐系统设备专业音箱功放2*200W1、名称:专业音箱功放2*200W2、具有国家强制性3C产品认证证书(证书在官网可查)、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书、FCC认证;开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备;3、两声道功放有三档输入灵敏度选择,轻松接纳宽幅度范围信号源输入;4、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护),让用户放心使用;5、输入座接地脚接地和悬浮控制;6、输出功率(20-20KHz/THD≤1%);7、立体声/并联8Ω*2:200W*2;8、立体声/并联4Ω*2:300W*2;9、桥接8Ω:600W;10、输入灵敏度:0、775V/1V/1、44V编码:53378517;11、输入阻抗:10KΩ非平衡、20KΩ平衡;12、频率响应(@1W功率下):20-20KHz/+0/-2dB;13、信噪比;(A计权):≥90dB;;14、保护方式:过流保护、直流保护、短路保护;15、最大功耗:900W.
53YAMAHA、百灵、戴阳、LISTEN扩声系统设备10路调音台1、名称:10路调音台2、10通道调音台最多4个话筒/10个线路输入(4个单声道+3个立体声)1立体声母线1AUX(包括FX)"D-PRE"话放,带有倒向晶体管电路.
单旋钮压缩器高级效果器:SPX,含24组预置效果器24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能通过AppleiPadCameraConnectionKit/LightningtoUSBCameraAdapter(连接适配器)与iPad(2或更高版本)连接工作含CubaseAIDAW下载版软件单声道输入通道上的PAD开关+48V幻象供电XLR平衡输出54ITC,BOSCH、贝拉、戴阳、LISTEN扩声系统设备数字音频处理器1、名称:数字音频处理器2、具有国家强制性CQC产品认证证书(证书在官网可查);具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书;96KHz采样频率,32-bitDPS处理器,24-bitA/D及D/A转换;3、有2输入6输出,可灵活组合多种分频模式,高、低通分频点均可达20Hz~20KHz;4、每个输入和输出均有6段独立的参量均衡,调节增益范围可达±20dB,同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式;5、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置,延时最长可达1000ms,延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种;6、输入通道可调噪声门;7、输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号,并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制;8、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制,均十分方便、直观和简洁;9、可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能,以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态;10、可通过USB、WIFI、RS485,INTERNET互联网连接电脑,可通过WIFI连接电脑,通过外接串口转WIFI控制器(UTW1)可实现WIFI、INTERNET连接电脑甚至实现互联网的远程控制;11、可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用;12、可以分功能锁定,实现数据保密;13、单机可存储30种用户程序.
55BOSCH、YAMAHA、ITC、戴阳、LISTEN扩声系统设备反馈抑制器1、名称:反馈抑制器2、24位模数/数模转换器24位48kHz的内部处理24可编程滤波器/每通道状态指示灯立体声连接或双单声道操作现场和固定两种滤波模式滤波器类型包括:演讲、音乐、音乐/演讲5个可存储的用户预设输入信号电平计量/输入信号削波指示XLR和TRS电子平衡输入和输出USB端口可更新固件56ITC、EV、BOSCH、戴阳、LISTEN背景音乐系统设备电源时序器1、名称:电源时序器2、具有国家强制性3C产品认证证书(证书在在官网可查);系统电源管理设备之首选;3、8通道电源时序打开/关闭;4、远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效;5、当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通—起到级联控制ALARM(报警)功能;6、单个通道最大负载功率2200W,所有通道负载总功率达6000W;7、输入连接器:大功率线码式电源连接器;8、输出连接器:多用途电源插座;9、额定输出电压:~220V50Hz;10、额定输出电流:30A;11、可控制电源:8路;12、每路动作延时时间:1秒.
57ITC,BOSCH、贝拉、戴阳、LISTEN扩声系统设备一拖四数字无线会议麦克风(两桌面两手持)1、名称:一拖四数字无线会议麦克风(两桌面两手持)2、采用先进PLL频率合成锁相环技术,微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统;3、先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰;4、使用640-857MHZ频段,每台接收机拥有200个可调频率,支持8台机32个频道叠机工作互不干扰,150套300个频道在同一地方同时工作不相互干扰;5、采用传统按键操控,更省电,更经济实惠,性价比高,内置高性能的语音压扩技术,支持卡侬输出及AV-3、0输出,使音质更完美;6、频率范围:640-690MHZ;740-790MHz;807-857MHz;7、频道数目:600个;8、频道间隔:50MHZ;9、载波稳定度:±0、005%以内;10、动态范围:100dB;11、最大频偏:±45KHZ;12、音频响应:80HZ-18KHZ(±2dB);13、信噪比:>105dB;14、灵敏度:-105dBmfor12dB;SINAD,typical;15、总谐波失真:≤0、5%;16、输出功率:高功率30mW;低功率3mW;17、音频输出水平:平衡200Ω;负载-13dBV,非平衡600Ω;负载-2dBV(±40KHz频偏在1K信号时,负载);18、音频输出阻抗:平衡200Ω;1路合并非平衡600Ω;19、平衡输出:1脚地线(输出线屏壁层),2脚音频,3脚音频.
58华为、思科、h3c输出设备校园网核心板卡1、名称:校园网核心板卡2、24端口千兆光59华为、思科、h3c交换机设备网中心交换机1、名称:设备网中心交换机2、整机性能:交换容量≥35Tbps,包转发率≥13500Mpps;3、整机硬件:采用先进的CLOS架构,控制面和转发面完全独立、物理分离.
支持主控板槽位数≥2,业务槽位数量≥3;支持模块化电源供电,模块化电源槽位数≥2;4、采用科学合理的后出风风道,符合机房散热设计,提供官网截图及链接证明;5、交换机每GE端口和每10GE端口支持200ms大缓存;6、支持真实业务流的实时检测技术,秒级快速故障定位;7、支持802.
3az能效以太网.
8支持IPV6功能9、4端口万兆光接口和24端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板,双主控,双电源60华为、启明星辰、深信服控制设备上网行为管理1、名称:上网行为管理2、吞吐量:1Gbps,带宽:100Mbps,端口配置:6个千兆电口,内置应用识别规则库,支持超过4700条应用规则数,支持超过2100种以上的应用,660种以上移动应用,并保持每两个星期更新一次,保证应用识别的准确率;基于"流量"、"流速"、"时长"设置配额,当配额耗尽后,将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中61深信服、华为、启明星辰防火墙防火墙1、名称:防火墙2、4GE电+2Combo,2个扩展插槽,2Gbps吞吐,3万新建,300万并发,可识别6300+应用,访问控制精度到应用功能,例如区分微信的文字和语音.
应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合,提高检测性能和准确率,支持丰富高可靠性的VPN特性,如IPSecVPN、SSLVPN、L2TPVPN、MPLSVPN、GRE等,支持IP流控管理3、配置内容过滤功能软件授权.
62华为、思科、h3c路由器ap授权1、名称:ap授权2、无线AP授权(8个)63华为、联想、IBM网络服务器服务器1、名称:服务器2、E5-2620V3(6核2.
4GHz)*1/16GBDDR4/2TBSATA*3/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE*4/冗电/导轨/2U/WindowsServer2008R2简体中文标准版激活码3、电源:高效能550W铂金1+1冗余电源;4、电源电压200-240V/50Hz;5、机箱尺寸:87.
8mm(高)*448mm(宽)*794.
4mm(深);6、支持raid模式64山特、APC、爱默生不间断电源设备UPS不间断电源1、规格:UPS不间断电源2、C10KS65日立、松下、苏顿蓄电池电池1、名称:电池2、12V100AH66国产定制蓄电池屏(柜)电池柜1、名称:电池柜2、配套67三星、索尼、夏普中央管理系统信息发布显示系统1、名称:信息发布显示系统2、液晶电视机65寸,解码器3、含保护外壳68国产优质系统软件管理软件1、测试类别:管理软件69金士顿、威刚、海盗船输出设备台式、笔记本电脑内存升级,85台8G.
1、名称:一期台式、笔记本电脑内存升级,85台8G2、8G70飞利浦、先科、索尼扩声系统设备DVD机1、名称:DVD机2、工程机面板,+ESS解码,超强纠错,兼容CD、MP3格式播放,USB接口71JBL、itc、BOSCH、戴阳背景音乐系统设备功放1、名称:功放2、具有国家强制性3C产品认证证书(证书在官网可查)、国际ROHS认证证书;开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备;3、两声道功放有输入灵敏度选择,轻松接纳宽幅度范围信号源输入,支持多路2路以上音源输入;4、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护),让用户放心使用;5、输出功率(20-20KHz/THD≤1%);6、立体声/并联8Ω*2:700W*2;立体声/并联4Ω*2:1050W*2;7、桥接8Ω:2100W;8、输入灵敏度:0、775V/1V/1、44V;9、输入阻抗:10KΩ非平衡、20KΩ平衡;10、频率响应(@1W功率下):20-20KHz/+0/-2dB;11、信噪比;≥95dB;12、保护方式:过流保护、直流保护、短路保护;13、最大功耗:3000W.
72JBL、itc、BOSCH、戴阳扩声系统设备壁挂音箱1、名称:壁挂音箱2、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书;二分频全频专业扩声音箱;3、阻抗:8Ω;4、频响:50Hz~20KHz(±15%);5、额定功率:250W;最大功率:600W;6、灵敏度:100dB;7、最大灵敏度SPL(1M):125、4dB/W/M;8、覆盖角度:(H)90°(V)45°;9、高音:ф34钛膜高音;10、低音:ф190磁低音.
11、≧8寸73TiT、艾默生、兴华、威图机柜、机架机柜1、名称:机柜2、黑色一米高航空机柜74广拓、欧迈、警固、育众音频、视频及脉冲分配器1、名称:双防区脉冲网络主机2、双核处理器架构;双防区,网口型3、多级联网:与智能控制键盘、管理平台软件共同构成"前端探测—控制终端—管理中心"多级管理体系.
4、多核系统:主从处理器设计,运算速度提升9倍,提高系统响应速度和通信可靠性.
5、BI-Polar:独有的BI-Polar技术,可实现前端围栏上每根线每个点都有5000V~10000V高压脉冲电,让入侵者无机可乘.
6、报警持续时间可调:可调节主机的报警信号持续时间,调节范围为0S~999S,还可灵活配置声光报警器的工作时长.
7、掉电记忆:主机自动记忆原有工作状态和参数设置,掉电后无需再度设置,避免错误和麻烦.
8、心跳机制:主机定时发送心跳通讯信息,便于系统检测辨明主机在线状态.
9、电源保护:DC12V、AC24V自适应,同时具有防反接功能,保护正负极接反后的主机不受损坏.
10、多种供电方式:支持AC220V、AC24V、DC12V,还可配备12V7AH蓄电池,停电后持续工作供电时间长达24小时.
75广拓、欧迈、警固、育众接线箱1、名称:主机防雨箱FSX2、对主机等附属设备防护.
箱体材质镀锌喷粉,尺寸为550*330*160mm,可安放一台主机.
76广拓、欧迈、警固、育众软件1、名称:软件SAM-1002、可连接255个站点(控制键盘或报警主机),每个站点可连接多达512个防区和多个DVR设备,以及多个虚拟电子地图联动进行实时监控.
3、控制中心通过以太网远程操作前端站点防区的布防与撤防(可以单个或多个操作).
4、具有报警数据保存查询功能,可查看报警站点、防区、报警类型与报警时间.
5、可自定义报警记录与系统日志的保存期限,自动清除超期记录.
6、电子地图联动与视频联动信号输出功能.
7、可以远程设置防区通讯模块地址.
8、可按防区绘制周界,报警时直观呈现出报警防区范围.
9、可联动打印机,实现报警即打印报警记录.
10、可实现监控视频实时预览,提供软件视频矩阵功能.
11、提供视频录像远程回放功能,可指定回放视频通道和时间范围.
12、为每条报警记录提供5分钟的视频录像远程回放功能.
13、提供短信服务功能,实现短信报警、短信控制,用户可定义接警手机.
14、按用户设置管理站点范围,可根据用户权限等级设置开关短信控制功能77广拓、欧迈、警固、育众避雷器1、名称:避雷器BLQ2、氧化锌避雷器,区别于普通的物理间隙避雷器,当感应雷电压超过额定值时,避雷器内部电阻变为零,直接把雷引入大地,更好地起到避雷作用,有效保护主机78广拓、欧迈、警固、育众拉线杆1、名称:终端拉线杆2、壁厚2mm,内有异形加强筋,有与底座安装的平面,平均50米左右设置一根终端杆(线距可根据实际情况定做).
防腐防静电,4线制,直装安装方式.
特殊情况根据现场围墙形式定制终端杆,视围墙结构状况而选择较合适的方式.
79广拓、欧迈、警固、育众绝缘子1、名称:终端杆绝缘子2、终端杆帽子3、抗高压、抗氧化、耐腐蚀ABS工程塑料材质,用于连接终端杆和合金线,双边或者单边收紧型.
4、工程塑料,防老化80广拓、欧迈、警固、育众承力杆1、名称:承力杆2、外径28mm,铝合金材质挤压成形,壁厚2mm,内有异形加强筋,有与底座安装的平面,防腐防静电.
承力杆必须安装牢固,每1根杆应有2-4个固定点,承力杆用于周界拐角处的受力点.
(线与线的距离也可根据实际情况定做).
81广拓、欧迈、警固、育众绝缘子1、名称:承力杆绝缘子2、承力杆帽子3、为抗高压、抗氧化、耐腐蚀ABS工程塑料材质4、工程塑料,防老化82广拓、欧迈、警固、育众PV过线杆1、名称:PV过线杆2、过线杆万向底座3、玻璃纤维材质,口径Φ12.
5mm,用PV杆底座固定在水泥墙体上,PV过线杆安装于底座上,平均4-5米一根4、铝压铸万向底座,角度可调节,轻便耐损,具有防拆设计83广拓、欧迈、警固、育众绝缘子1、名称:PV杆绝缘子2、PV杆帽子3、抗高压、抗氧化、耐腐蚀ABS工程塑料材质4、玻璃纤维材质,口径Φ12.
5mm,用PV杆底座固定在水泥墙体上,PV过线杆安装于底座上,平均3-4米一根.
84广拓、欧迈、警固、育众配线1、名称:专用合金丝HJX-20#2、脉冲电子围栏专业高强度Φ2.
0mm多股合金线,抗氧化,耐腐蚀,耐高压,每百米电阻小于2.
5欧姆.
高压绝缘导线由围栏合金导线做内芯.
85广拓、欧迈、警固、育众高压绝缘导线1、名称:高压绝缘导线GYX2、脉冲电子围栏专业高压绝缘导线,蓝色,外层绝缘层超规格设计,耐受30KV电压,内芯采用脉冲电子围栏专用合金线.
86广拓、欧迈、警固、育众连接器1、名称:线线连接器2、围栏警示牌3、双面夜光显示,高级亚克力面板材质,在合金钢丝上平均按10米左右设置一块4、连接高压绝缘线和合金线的,采用铝制材质,双螺纹结构把两种金属紧紧结合在一起,不会发生脱落情况87广拓、欧迈、警固、育众液晶操作键盘1、名称:网络报警键盘MK200i2、液晶显示:3.
5寸TFT真彩屏显示,个性化人机交互界面.
3、防区管理:单个智能键盘最多可直接接入16个防区,防区类型包括脉冲围栏、张力围栏、振动光纤、泄漏电缆、地址码等.
4、快捷操作:提供布防、撤防、旁路、消警快捷键,支持一键操作.
5、一键登记:提供自动登记功能,能实现一键登记总线上所有设备.
6、灵活配置:可以灵活自由地设置防区与电子地图、灯控模块的对应关系.
7、超大存储容量:自身能保存多达3000条报警记录并支持外接存储设备.
8、多并发访问:能接受至少20个客户端同时访问.
9、智能控制:提供4组定时控制功能,可以实现对单个防区或全部防区定时控制.
10、报警记录查询:提供按类型或时间段查看报警记录功能.
11、操作日志:提供操作日志保存功能,方便查看已完成的操作动作和操作时间.
12、权限分级:管理员与操作员两种分级权限进入,兼顾保密性和方便性.
13、电源自适应:AC24V与DC12V自适应,DC12V正负极自适应.
14、界面定制:能够根据用户要求,定制菜单界面.
15、在线升级:能通过U盘或管理平台远程升级.
88广拓、欧迈、警固、育众电子地图1、名称:电子地图LED板(含联动模块)GT-MAP2、周界报警显示,能清楚标示主要建筑平面位置及各设防点位置和编号,不会磨损,并能显示系统运行、防区报警、正常和故障等状态,同时在显示屏上显著位置标注中标人公司名称,联系电话,联系人和保修期限.
系统工作状态灯:通过LED灯能实时显示系统工作状态(布、撤防).
防区指示灯:当有报警信号发生时能及时显示报警区域位置,便于安保人员巡查.
供电方式:DC12V(电子地图联动模块DC12V输出直接连接)89广拓、欧迈、警固、育众声光报警器1、名称:声光警号(含电源)JD-12V2、供电电压12V,室外安装,报警时发出声光报警信号以威慑入侵者.
90广拓、欧迈、警固、育众开关电源设备1、种类:12V电源2、键盘供电电源91国产优质配线1、名称:电源线RVV-2*1.
592国产优质接地线1、名称:电源线RVV-2*1.
593国产优质接地极1、名称:接地桩2、1.
5米角镀锌钢94国产优质光缆1、名称:信号传输光纤16芯95国产优质收发器1、名称:光纤收发器2、千兆光纤收发模块96国产优质配管1、名称:PVC25/3297国产优质控制开关1、名称:空气开关2、2P注明:设备必须按设计要求与学校原系统兼容.
本工程主材的质量等级、档次、品牌等在确定采购前须报甲方同意(送样经确认),如对规定品牌调整须经招标人认可的不低于同档次品牌产品,并经甲方同意方可采购,进场使用前再经甲方验收.
8.
4材料与工程设备的保管与使用8.
4.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:/.
8.
6样品8.
6.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:主材或成品、半成品需报送样品的,具体双方商定.
8.
8施工设备和临时设施8.
8.
1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:承包人应自行承担.
9.
试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
2试验设备施工现场需要配置的试验场所:委托第三方检测、监理见证.
施工现场需要配备的试验设备:委托第三方检测、监理见证.
施工现场需要具备的其他试验条件:/.
9.
3材料、工程设备和工程的试验和检验(1)依据江苏省建设厅苏建质(2004)372号规定,承包人供应的全部材料设备所需的各种质量取样检测由发包人直接委托工程质量检测机构进行检测,检测费用由发包人承担;发包人仅承担一次检测合格费用,如一次检测不合格,由承包人重新采购检测,重新检测费用由承包人承担,并对施工单位每次罚款3000元.
(2)承包人按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作,并应经监理见证、发包人验收符合要求后才能使用,否则,造成的一切质量和安全责任由承包人负责.
9.
4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:/.
10.
变更10.
1变更的范围关于变更的范围的约定:执行通用条款,且包括工程量清单中项目特征描述与实际不符、清单项目的缺项或漏项、工程量清单数量偏差.
10.
4变更估价10.
4.
1变更估价原则关于变更估价的约定:(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的,在合理范围内参照类似项目的综合单价.

(2)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价的浮动率提出变更工程项目的单价,并应报发包人确认后调整.
招标时设有招标控制价的,报价浮动率取中标价与招标控制价的下浮幅度,或取中标价与工程预算下浮幅度(发包价抽签的).

(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,并应报发包人确认后调整.

(4)工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时,承包人提出调整措施项目费的,应事先将拟实施的方案提交发包人确认,并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况.
拟实施的方案经发承包双方确认后执行,如变更的经济额度超过总价10%或者绝对值超过50万元,应将变更情况及相关补充协议、说明材料等报工程项目所在地工程造价管理机构备查,其中:安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目依据规定计算;采用单价计算的措施项目费按照实际发生变化的措施项目按上述变更定价的规定确定单价;按总价(或系数)计算的措施项目费、按照实际发生变化的施工项目调整,并按承包人报价的浮动率计算确定,同时依照本合同专用条款12.
1条第3款约定执行.
(5)工程量清单数量偏差或工程变更等原因导致合同单项工程量偏差超过±15%时,由受益方在施工前向合同的另一方提出工程价款调整要求,由承包人提出超过部分的工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价调整意见,经发包人确认后,为新的结算综合单价.

10.
5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:收到建议后7天内.
发包人审批承包人合理化建议的期限:收到后7天内.
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:双方商定.
10.
7暂估价:暂估价材料及专业工程暂估价(具体详见招标控制价);暂估价材料或设备及专业工程暂估价不作为投标让利条件.
10.
7.
1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定.
10.
7.
2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定.
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:一期ap升级、上网行为管理、ap授权为暂估价材料(具体详见招标控制价)不作为投标让利条件,施工过程中经发包人比质比价后确定暂估价的材料的供货单位、品牌、规格、产地、价格、并经发包人批准后购买,结算时按发包人认定的价格调整.
室外管道施工为专业工程暂估价,专业工程暂估价项目由承包人直接实施的须经发包人同意,不作为投标让利条件,施工过程中如作为独立费用项目由甲方按市场价进行认质认价,由甲方及监理方按实际做法及标准验收,结算时以甲方认可的价格调整价差.
如按招标文件规定套用计价标准及取费等,则按其中标下浮幅度结算(下浮部分的中标价与对应预算价比较).
10.
8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额,经确认后工程变更造价在暂列金中支付.
暂列金是发包人自行确定设立的,承包商无权使用此笔费用.
此费用按实际发生经发包人签证后确定全部或部分使用或不使用;暂列金不计入工程款付款的基数.
11.
价格调整11.
1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:施工过程中除暂定价材料及暂估价项目在结算时按合同约定调整外,其它材料及设备等均不作调整.
12.
合同价格、计量与支付12.
1合同价格形式1、单价合同.
综合单价包含的风险范围:(1)采用固定单价合同,合同价款中包括的风险范围:除暂定价外,其它材料及设备价格市场风险因素在合同履行期间,均不作调整.
风险费用的计算方法:承包人投标时自行考虑风险因素并计入报价.
风险范围以外合同价格的调整方法:1、超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为:计算规则同招标时工程量清单计算规则,按实际发生计量,承包人提出,发包人确认.
因承包人原因导致的甲方不予计量的工程量(如返工等)不在调整工程量范围内.
2、发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的(或变更)工程量清单项目时,综合单价确定原则:合同中已有适用新增(或变更)项目的价格,按合同中已有的价格;合同中只有类似新增(或变更)项目的价格,参照类似项目的价格;合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,由承包人提出,发包人确认作为结算依据;合同中没有适用或类似新增(或变更)项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准按中标下浮幅度,为结算工程综合单价.
3、措施费用调整:以分部分项工程费为计算基础的措施项目费,随分部分项工程费的调整而调整;以清单工程量为计算基础的措施项目,随对应工程量的调整同比例调整;不随分部分项工程量清单项目变化而变化的措施项目以某项计量的如临时设施费、二次搬运费、施工排水等包干使用,不予调整;原报价清单所列以外的新增(或变更)措施项目费,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准按中标下浮幅度作为结算依据.
4、施工过程中遇有国家或地方行业主管部门等政策性调整因素时,对未完的工程量作相应调整.
双方约定合同价款的其他调整因素:(1)现场安全文明施工措施费中基本费暂按规定足额计入报价,结算时根据国家省市县相关文件规定程序,由项目所在地建设主管部门造管理机构牵头组织考评核定计取.
工程排污费暂按0.
1%费率标准列入合同价,结算时,按工程项目所在地造价管理机构组织相关部门考评核定计取.
社会保障费、住房公积金暂全额计入合同价,由工程所在地工程造价管理机构根据费金落实情况组织考评核定计取.
(2)施工过程中遇有政策性调整因素(国家法律、法规、规章和政策变化,省级建设行政主管部门发布的建设工程人工工资指导价调整,实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气价格调整)按相关规定予以调整单价.
(3)控制价暂列金额中的预留金按分部分项工程的10%预留,作为招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额,为招标人所有,投标时预留金数额(统一按招标控制价中列明的绝对数字)不得改变(如投标有改变、按重大偏差条款处理),结算时凭招标人有效签证调整,在暂列金额中列支.
(4)招标文件、招标答疑补充文件与标底中约定的其它调整因素.
12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额:/.
预付款支付期限:/.
预付款扣回的方式:/.
12.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:/.
预付款担保的形式为:/.
12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)、江苏省建设工程计价定额(2014年).
12.
3.
2计量周期关于计量周期的约定:按月计量.
12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:/.
12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:按通用条款执行.
12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/.
12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:/.
12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:工程款经监理单位、建设单位确认后分期支付:工程款经监理单位、建设单位确认后分期支付:设备全部进场付合同价款的30%,与1#教学楼同步综合竣工验收合格付合同价款的20%,工程竣工验收合格一年后付合同价的30%(不计息),余款在工程竣工验收合格两年后以审计价付清(不计息),保修期为两年.
本工程税金要求在宝应县安宜镇所在税务部门缴纳.
12.
4.
2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:按通用条款约定.
12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:/.
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:按月提交.
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/.
12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:收到后7天内.
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到后7天内.
(2)发包人支付进度款的期限:签发后14天内完成支付.
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/.
12.
4.
6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:/.
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/.
13.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
13.
2竣工验收13.
2.
2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按通用条款执行.
13.
2.
5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:在颁发工程接收证书后7天内移交.
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:双方商定.
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:双方商定.
13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:/.
(1)单机无负荷试车费用由/承担;(2)无负荷联动试车费用由/承担.
13.
3.
3投料试车关于投料试车相关事项的约定:/.
13.
6竣工退场13.
6.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后10天内.
14.
竣工结算14.
1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:工程完工后28天内提交竣工结算文件,承包人未能在28天内提交的,经发包人催告后14天内仍未提交或没有明确答复的,发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件,作为办理竣工结算和支付结算款的依据,承包人应予以认可.
竣工付款申请单应包括的内容:按通用条款执行.
工程结算方法:工程结算价=中标价+工程变更+签证+约定调整因素.
竣工结算资料要求:(1)结算资料须按规范格式申报,所附的资料须经发包人、监理人签章的原始签证(复印件无效).
凡资料中有未签章的,发包人不予接收.
因乙方原因不能按时提交完整决算资料导致不能送审结算的,责任由承包人自负.
(2)竣工结算资料包括但不限于:a、合同及相关补充协议;b、竣工图纸(含工程变更);c、现场签证及图纸会审纪要;d、竣工结算书及电子文件;e、招标文件;f、招标控制价(含编制说明);g、商务标并提供电子文件;h.
中标通知书;i.
竣工验收报告;J、审计所需的其它材料.
14.
2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:⑴发包人在收到承包人提交的竣工结算文件后的28天内核对,发包人经核实认为承包人还应进一步补充资料和修改结算文件,应在28天内向承包人提出核实意见,承包人在收到核实意见后的28天内应按照发包人提出的合理要求补充资料,修改竣工结算文件,并应再次提交给发包人复核后批准.
⑵发包人在收到承包人竣工结算文件后的28天内,不核对竣工结算或未提出核对意见的,应视为承包人提交的结算文件已被发包人认可,竣工结算办理完毕.
⑶承包人在收到发包人提出的核对意见后28天内,不确认也未提出异议的,应视为发包人提出的核实意见已被承包人认可,竣工结算办理完毕.
⑷发包人委托工程造价咨询人核对竣工结算的,工程造价咨询人应在28天内核对完毕,核对结论与承包人竣工结算文件不一致的,应提交给承包人复核;承包人应在14天内将同意核对结论或不同意见的说明提交工程造价咨询人.
工程造价咨询人在收到承包人提出的异议后,应再次复核,复核无异议的,应在7天内在竣工结算文件上签字确认,竣工结算办理完毕;复核后仍有异议的,无异议部分办理不完全竣工结算,有异议部分由双方协调解决;协调不成的,应按照合同约定的争议解决方式处理.
发包人完成竣工付款的期限:签发竣工付款申请单28天内.
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行.
14.
4最终结清14.
4.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:叁份.
承包人提交最终结算申请单的期限:在缺陷责任期终止后7天内.
14.
4.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到承包人提交的最终结清申请单后14天内.
(2)发包人完成支付的期限:在颁发最终结清证书后7天内.
15.
缺陷责任期与保修15.
2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:24个月.
15.
3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:是.
15.
3.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:/;(2)5%的工程款;(3)其他方式:/.
15.
3.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:/.
关于质量保证金的补充约定:/.
15.
4保修15.
4.
1保修责任工程保修期为:见工程质量保修书.
15.
4.
3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:24小时内.
16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:双方商定.
16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期及竣工时间顺延,发包人不承担费用.
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方协商.
(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:应给予承包人合理的费用补偿.
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:责任由发包人承担,相应顺延工期并补偿承包人因此而产生的窝工费用.
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:由发包人承担.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:由发包人承担相应责任.
(7)其他:/.
16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.
16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:1、项目负责人实行一贯制,不得中途调换,项目经理及投标组织设计列明的主要施工管理人员(项目技术负责人、施工员、安全员、质量员)不得离岗,离开施工现场每月累计5天内应报监理人同意,超过5天的应通知监理人并征得发包人书面同意,由监理单位和发包人组织按每月的实际天数考核.
项目负责人有事不能到岗时需请假的,应事先以书面的形式报监理机构或发包人,经总监或现场业主代表书面认可;如不履行请假手续,项目经理擅自离开工地的,每天罚款伍仟元,主要施工管理人员(项目技术负责人、施工员、安全员、质量员)擅自离开工地的,每天罚款贰仟元/人,从工程进度款中扣除.
工程安全文明施工要有专人管理,若发生任何安全事故,则由承包人承担由此造成的一切经济损失,与甲方无关.
2、现场临时设施、建筑垃圾等施工单位在退场前必须清理完毕,如退场后该工作尚未完成的,建设单位有权将该工作委托相关专业队伍实施,费用从该施工单位工程款中扣除.

16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:⑴因承包人违约的由其承担由此产生的全部费用和延误的工期,支付违约金并赔偿发包人一切经济损失,严重的发包人可单方面终止合同并由承包人承担所有责任.

⑵施工过程中出现质量问题由承包人返工合格,相应工期不顺延,所造成的一切经济损失由乙方负责.
⑶工程质量验收达不到合格标准,除返工合格外,返工费用由乙方承担,另扣减工程总价款5%的违约金作为处罚.
16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:按通用条款执行.
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:双方商定.
17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:双方商定.

17.
4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付.
18.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:/.
18.
3其他保险关于其他保险的约定:承包人须按规定从开工到竣工期间对所有施工人员的人身意外伤害保险及第三方责任险进行投保,支付保险费.
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按通用条款执行.
18.
7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行.
20.
争议解决20.
3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:否.
20.
3.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:/.
选定争议评审员的期限:/.
争议评审小组成员的报酬承担方式:/.
其他事项的约定:/.
20.
3.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:/.
20.
4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:(1)向/仲裁委员会申请仲裁;(2)向宝应县人民法院起诉.
21.
补充条款:1、定标后7日内,中标人必须向招标人提交中标价10%的履约保证金,工程竣工验收合格后一次性付清,不计息.
如中标人不按规定时间提交履约保证金的,招标人可以没收投标保证金并确定(不是必须)排名第二的中标候选人为中标人或重新招标.
2、定标后7日内,中标人必须进场施工并开始计算工期,每延误一天罚款叁仟元,如超过10日仍未进场施工的,招标人有权单方面终止合同,并由中标人承担全部违约责任.

3、本工程在实际施工过程中,建设单位和设计单位如根据需要发生变更(具体项目由甲方根据现场条件确定是否实施),中标项目部必须无条件服从变更的有关事项(包括结算价格调整等).
4、施工期间招标人将对施工项目经理部主要管理人员配备和到岗履职情况要进行严格考勤和检查,发现人员配备数量不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的,责令其改正且处罚;拒不改正的,甲方可单方面终止合同并及时报告工程所在地建设行政主管部门,记入不良信用记录.
5、本项目不允许转包和违法分包,招标人将根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》严格督查乙方履约行为,招标人及监理人如发现中标人有转包、违法分包及挂靠等违法行为的,将及时向建设主管部门报告,由建设主管部门依法处理;同时甲方可单方面终止合同、追究乙方经济责任.
6、设备必须按设计要求与学校原系统兼容.
工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书.
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任.

质量保修范围:质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程和双方约定的其他土建工程.
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:质量保修期从工程实际竣工之日算起.
分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期.
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:1.
本工程保修期为贰年.
2.
其他约定:地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限.

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算.
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算.

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金.
四、质量保修责任1.
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.
2.
发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.

3.
对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修.
4.
质量保修完成后,由发包人组织验收.
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
费用的承担:①由承包人自行维修的,费用自行承担,不收取管理费;②由发包人直接委托他人进行维修的,费用按定额规定计取,另按10%的标准加收管理费.
六、双方约定的其他工程质量保修事项:工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.
发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:宝应县工程项目建设廉政合同建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)监理单位:(以下简称丙方)工程名称:为促进工程建设项目的顺利完成,维护工程建设秩序,推进勤政廉政建设,特订立如下廉政合同.
1、甲乙丙三方在建筑活动中共同遵守《中华人民共和国建筑法》以及有关廉政建设的法律、法规,严格按照《合同法》的有关规定,所有各项优惠条件均在签订的业务合同中注明.

2、甲乙丙三方的业务活动坚持公开、透明的原则,不搞不正当交易.
3、甲乙丙三方人员在工程项目建设中不以任何理由、任何形式行贿受贿,不接受或提供馈赠,不搞有可能影响工程建设秩序或超标准的招待活动.
4、甲乙丙三方如发现其中一方或两方在业务活动中有不廉洁行为,有权抵制并督促其予以纠正,若不奏效,应及时向建设行政主管部门或纪检监察机关举报.
5、在工程建设项目实施过程中,如因一方的不廉洁行为导致合同不能履行,给另一方或另两方造成经济损失的,该方应承担赔偿责任.
6、本合同经三方法定代表人或委托代理人签章并加盖单位公章后生效.