发包人c盘垃圾文件清理

C16014地块建设项目保温工程施工招标文件(工程量清单计价)建设单位:南通联科房地产开发有限公司招标单位:江苏南通六建建设集团有限公司招标代理机构:南通新江海建设项目管理咨询有限公司日期:2018年2月6日工程招标文件备案表编制人(组长):日期:2018年2月6日招标人(盖章)法定代表人(签字或盖章)招标代理机构(盖章)法定代表人(签字或盖章)日期:2018年2月6日南通市招标投标办公室(备案)1第一章投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号条款号内容说明与要求11.
1工程名称C16014地块建设项目保温工程21.
1建设地点五一路东侧、学田二路南31.
1建设规模工程造价约50万元人民币41.
1承包方式包工包料51.
1质量标准合格61.
1工期要求施工总工期:30日历天.
计划开工时间:2018年3月,计划竣工时间:2018年4月,具体开工日期以发包人通知为准.
71.
1资金来源财政拨款81.
2招标范围C16014地块建设项目保温工程,详见《工程量清单》及施工图纸.
916工程报价方式固定单价报价1012投标有效期为:45日历天(从投标截止之日算起)1113.
1投标担保金额投标保证金为人民币9000元.
124踏勘现场由各投标单位自行踏勘施工现场.
1317.
2招标控制价编制依据招标控制价编制执行:(1)本工程施工图及其工程量清单;(2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013);(3)《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009年版);(4)《江苏省建设工程费用定额》2014年版及"省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知"苏建价(2016)154号文;(5)人工工资执行江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价[2017]721号);(6)材料价格按《南通建设工程造价信息》2018年第1期指导价及同期市场价,该价格已考虑营改增的调整内容,材料按指导价中含税价格除税,征税方法采用一般计税法;1417.
3公布的招标控制价文件组成费用汇总表、清单与计价表、材料价格表等21517.
4招标控制价与招标文件同时发布,并在南通市工程建设网招投标系统发布1620.
1投标文件份数开标现场无需递交纸质投标文件.
中标单位在中标公示期后、领取中标通知书前必须提供伍份纸质投标文件以供招标办、招标人存档.
纸质投标文件应使用CA系统打印,且必须保证与评标时的电子标书完全一致.
1720投标文件提交地点及截止时间收件人:南通新江海建设项目管理咨询有限公司截止时间:2018年3月16日9时30分提交地点:南通市公共资源交易中心(工农南路150号南通市政务中心裙楼五楼)开标室1823开标开标时间:2018年3月16日9时30分开标地点:南通市公共资源交易中心(工农南路150号南通市政务中心裙楼五楼)开标室1924评标委员会评标委员会构成共3人,其中招标人代表1人,专家2人;评标专家确定方式:在政府组建的专家库中随机抽取,采用语音系统自动通知.
2033履约担保金额投标人提供的履约担保金额为合同价的10%21招标单位建设单位:南通联科房地产开发有限公司招标单位:江苏南通六建建设集团有限公司22招标代理单位单位名称:南通新江海建设项目管理咨询有限公司地址:南通市南大街129号兴胜大厦5楼联系人:董庆华电话:18012880303传真:0513-85510352电子邮箱:ntxjhjs@126.
com因本工程采用网上招投标,故招标人特别说明如下:1、本工程采用网上招投标,投标人必须将能正确解密电子投标文件的CA锁按时一并递交,否则投标文件将被拒绝接受,且由此造成的后果由投标人自行承担.
(友情提示:若投标人已领取副锁(含多把副锁)请注意正副锁的使用差别)2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制,并通过网上招投标平台完成招投标过程.
投标人投标文件的编制和递交,应依照招标文件的规定进行.
如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件,将可能导致废标,其后果由投标人自负.
投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的,请尽早和软件公司的服务人员联系,他们会根据投标人要求,提供必要的培训和技术支持.
3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据,投标人须使用工具制作电子投标文件时生成两个文件,一个是加密投标文件,用于上传到网上;另一个即为不加密NJSTF格式文件,刻录到空白光盘上作为备用投标文件.
备用投标文件应密封递交,封套上应写明"项目名称"、"投标人名称"等并加盖投标人单位公章和法定代表人章.
4、因投标人自身原因投标文件现场解密失败,视为投标人撤销其投标文件;因网上招投标平台发生故障的原因无法完成投标文件解密的,可以使用备用电子光盘现场导入评标系统,如投标人备用光盘未提供或无法导入上传时,视为投标人撤销其投标文件.
5、若因网上招投标平台发生重大故障导致开、评标工作无法进行,可根据实际情况相应延迟开、评标时间.
3二、投标须知(一)总则1、工程概况1.
1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项.
1.
2招标范围:施工图纸范围内内装工程,具体详见施工图及工程量清单.
1.
3现场条件(1)施工现场拆迁及平整情况现貌;(2)施工用水、电:施工电源、水源由招标人提供.
临时供电接通及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担.
工地具备水、电源点,投标人应自行踏勘施工现场,查看具体位置;(3)场内外道路:现貌;(4)其他:投标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作,并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况,若发生的机械台班停滞费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失,由投标人自行考虑,并列入投标报价,工程结算时不作调整.
投标人务必自行认真踏勘现场,进一步获取所需信息,一旦中标不得对现场条件提出额外要求,不得要求增加费用.
承包人就施工安全、质量、进度要服从总包单位的管理.
1.
4按照《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定,上述工程已符合招标条件,现采用公开招标方式,择优选定施工单位.
2、投标人资格要求(本工程实行资格后审)2.
1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或具备有效的防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质;2.
2参加投标的注册建造师必须具备建筑工程专业贰级注册建造师,同时具有安全生产考核合格证(B证).
2.
3投标单位所拟派往本工程项目的组成人员,必须保证施工全过程在本项目工地工作,项目组的任何成员变动,均需得到招标人书面认可,否则招标人可视为违约,违约处理在合同中以条款形式明确.
2.
4企业信誉要求:企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有4关部门暂停投标资格并在暂停期内的.
2.
5财务要求:财务状况良好.
2.
6其他要求:具体详见"评标办法"中的"资格审查标准汇总表".
2.
7本工程不接受联合体形式的投标形式.
3.
投标费用3.
1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用.
无论投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任.
4、踏勘现场经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场,但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失,投标人应承担踏勘现场的责任和风险.
投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料.
投标人承担踏勘现场发生的一切费用.
招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任.
(二)招标文件5、招标文件的组成5.
1招标文件包括下列内容:第一章:投标须知第二章:评标办法第三章:合同条款第四章:工程建设标准第五章:图纸、技术资料及第六章:投标文件格式第七章:资格审查资料格式第八章:工程量清单5.
2.
除上述内容外,招标人在"南通市工程建设网"(www.
ntcetc.
cn)发出的对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用.
实行电子化招标的项目,投标人在投标截止时间前,应通过"南通市工程建设网"随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容.
投标人查阅如有遗漏,其风险应由投标人自行承担.
6.
招标文件的澄清56.
1投标人从"南通市工程建设网"下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容.
如发现缺页或不全,应及时向招标人提出,以便补齐.
投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核.
这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核,特别是对"分部分项工程量清单与计价表"中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核.
如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异,则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人,招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件.
6.
2招标人不组织集中答疑,投标人如有疑问,应在2018年3月12日17:00时前以不署名的形式登录"南通市工程建设网"网上提交,招标人予以澄清.
网上答疑具体操作详见《南通市建设工程网上招投标系统操作手册》.
6.
3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前,在"南通市工程建设网"网上答疑栏向所有投标人公示,同时报招投标监管部门备案,但招标人不指明澄清问题的来源.
如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改,或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改,但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异,则此类差异不再提交招标人答疑和修正,而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价.
7.
招标文件的修改7.
1招标文件发布后,在投标截止期前,确需对招标文件进行修改的,招标人以招标文件澄清、答疑方式,经"南通市工程建设网"向所有投标人公示,并报招投标监管部门备案.
7.
2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改,澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应当在投标截止时间至少3日前,以电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标人,不足3日的,招标人应当顺延提交投标文件的截止时间.
7.
3本工程采用网上答疑,招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以"南通市工程建设网"上公布的内容为准.
招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时,以公示时间在后的文件为准.
投标人应在投标截止时间前随时查看"南通市工程建设网"中有关该工程招标文件的答疑内容.
投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息,由此造成投标损失自负.
(三)投标文件8.
投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全,如有遗漏登录"南通市工程建设网"以不署名的形式网上向招标人提出,否则责任自负.
同时应阅读招标文件所有的内容,未按招标文件要6求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理.
9.
1电子投标文件应使用数字证书认证并加密,具体操作详见"南通市建设工程网上招投标系统操作手册".
9.
2电子投标文件包括9.
2.
1、9.
2.
2所有内容:9.
2.
1资格审查资料包包括内容:(1)有效的企业法人营业执照(副本);(2)企业资质证书(副本);(3)企业安全生产许可证(副本);(4)拟派项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证(B证);(5)投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书;(6)投标人(企业及法定代表人)近3年无行贿犯罪行为且未被记录,或法定代表人有行贿犯罪记录但记录之日起超过5年的,报名单位须提供企业所在地检察机关出具的企业及法定代表人无行贿犯罪档案结果告知函(告知函出具日期须为本工程招标公告发布以后日期,否则无效);(7)须提供企业所在地检察机关出具的项目负责人无行贿犯罪档案结果告知函(告知函出具日期须为本工程招标公告发布以后日期,否则无效);(8)企业信用评价档案.
投标人须持有南通市城乡建设局颁发的《南通市建筑业企业信用管理手册》或《南通市建筑业企业(单项投标)信用管理手册》(以下合称为《信用手册》),且《信用手册》未处于在拟投标项目所在地暂停或停止使用状态.
投标人拟派的项目负责人为注册建造师的,须将项目负责人的身份及执业注册信息录入《信用手册》;提醒:根据市城乡建设局《南通市城乡建设局关于印发〈南通市建筑业企业信用手册管理办法〉(试行)的通知》规定,2014年7日31日起建筑业企业原持有的《江苏省建筑业企业信用管理手册》将停止在南通市区招标平台使用,请市各建筑业企业及时登录南通市建筑市场监管平台,按照《办法》要求到市建设局驻行政审批窗口申领新证,并申请信用核查.
(9)拟派项目经理无在建工程承诺或原合同工期已满且变更备案之日已满6个月;或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续证明.
(格式见第七章诚信承诺书);(10)诚信承诺书(格式见第七章诚信承诺书);(11)资格审查文件表格(格式详见招标文件第七章的);投标人须在资格审查资料中如实填写第七章"五、项目管理机构组成表",须提供项目负7责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员的施工项目经理部主要管理人员的岗位证书编号及岗位资格证书.
具体要求详见本招标文件第二章中《资格审查标准汇总表》.
9.
2.
2商务标(1)投标函;(2)法定代表人身份证明书;(3)授权委托书(如有授权);(4)已标价的工程量清单:投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和措施项目计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估价格单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表、承包人提供主要材料和工程设备一览表等;(5)主材、特材和其他需发包人供应的材料用量;发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表;(6)计划投入的主要施工机械设备表9.
3备用投标文件(光盘)包括内容:备用光盘电子投标文件为NJSTF格式.
投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件,一个是加密投标文件,用于上传到网上;另一个即为不加密NJSTF格式文件,用于刻录到空白光盘上,作为备用投标文件,备用电子光盘须单独密封.
10.
投标文件的编制10.
1投标文件应按第六章"投标文件格式"、第七章"资格审查资料格式"进行编写,电子投标文件使用江苏省建设工程投标文件制作专用工具软件编制,投标人保证所编制的电子投标文件能够有效表现所载的内容,并可供招标人调取.
电子投标文件加盖南通市网上招投标系统约定的数字证书签章(电子签名),并以发送至招标人指定的"南通市建设工程网上招投标系统"的电子投标文件为准,投标人在投标截止期前递交的电子投标文件光盘作为备用投标文件.
10.
2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应.
电子投标文件中投标函、授权委托书(如有)加盖数字证书中的电子签章.
11.
投标文件应无修改和行间插字,如有修改,须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人印鉴.
812.
投标有效期投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效.
13.
投标保证金本工程实行投标保证金集中管理.
投标人必须按投标人须知确定的投标保证金金额在本工程开标前汇入南通市公共资源交易中心投标保证金集中管理帐户,投标保证金有效期与投标有效期一致.
各投标人必须以企业法人的名义及经南通市公共资源交易中心提交备案的企业法人基本存款帐户汇出,否则不予接受.
13.
1投标保证金的缴纳形式:转账、电汇、网银,不接受现金、本票等形式.
13.
2投标保证金金额:见投标须知前附表.
13.
3接受投标保证金的指定账户信息:(1)开户名:南通市公共资源交易中心(2)开户行:浦发银行南通分行13.
4保证金账户:投标人下载标书之后,在"业务管理-开标前-保证金账户获取(南通)"功能下,找到具体标段,点击"生成子账户"按钮获取保证金子账户.
13.
5投标人从基本账户往完整的保证金账户里面打款.
且投标人须自行核对使用的基本账户与诚信库中备案的基本账户是否一致,不一致请及时修改.
13.
6保证金打款成功之后,投标人须将银行回执单带到开标现场,以备现场查验.
13.
7如果开标现场投标人对本单位保证金缴纳有疑义,投标人可以向评标委员提交书面申请核实保证金缴纳情况.
13.
8保证金不计利息,并且为提高效率,在规定时间内,由招标代理或招标人统一代为办理中标人和未中标人的保证金退还工作.
如本项目招标中遇质疑,投诉,复议等特殊情况,保证金退还按相关规定执行.
13.
9如有问题请现场技术人员联系,联系电话:0513-59001839/1826059450213.
10银行驻场人员联系电话:0513-59001981/1386199576313.
11未办理投标保证金提交帐户备案的投标人请按有关规定在开标前至南通市公共资源交易中心437室办理相关手续.
未经备案的基本帐户转出的投标保证金,本工程一律不予接受.
凡出现弄虚作假现象的投标单位,投标保证金一律不予退还.
13.
12各投标人应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险,提前办理相关事项,以保证投标保证金在招标文件指定的投标截止时间前汇入指定帐户.
13.
13未中标人的投标保证金在定标一周内予以退还.
913.
14中标人的投标保证金在签订合同后一周内予以退还.
13.
15投标人在投标有效期内撤回投标文件,投标人的投标保证金不予退还.
中标通知书发出后,除不可抗力情况外,中标人出现下列情形之一的,招标人必须取消其中标资格,并不予退还其投标保证金:13.
15.
1放弃中标项目的;13.
15.
2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的;13.
15.
3不与招标人签订合同的,或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的;13.
15.
4经查实,通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的.
投标人(中标人)存在前款所述情形的,招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录,在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标.
(四)投标报价14、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容,以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用.
招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础.
招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解.
15、投标报价方式15.
1本工程项目采用15.
1.
1方式.
15.
1.
1固定单价报价方式.
投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险.
工程量的风险由发包人承担,价格风险在约定风险范围内的,由承包人承担,风险范围以外的按合同约定承担.
竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定,完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定.
15.
1.
2固定总价报价方式.
投标人报价时应充分理解招标图纸的要求以及设计方案的可行性、进行充分的现场勘查、并核查招标控制价编制文件的正确性,同时还需考虑施工期间各类建材的市场风险以及可能存在的政策性风险.
招标范围内的工程量按照投标报价一次性包定,结算时费用不调整.
招标范围外的工程量风险由发包人承担,工程量按发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定.
16、投标报价的计价方法按照国家统一的工程量清单计价规范,配套使用江苏省建筑与装饰、安装工程计价定额(以10下简称江苏省计价定额)、费用计算规则和项目指引,由招标人(发包人)提供工程量数量,投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式.
17、标底及招标控制价17.
1本工程实行工程量清单招标,且编制招标控制价.
投标人的投标报价高于招标控制价的,招标人将视其为废标处理.
17.
2标底及招标控制价编制依据(前附表)17.
2.
1招标控制价的编制执行国家颁发的清单计价规范,消耗量水平、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的计价表、工程费用定额和计价办法执行;材料价格按工程所在地造价管理机构发布的市场指导价取定(市场指导价没有的按市场信息价或市场询价);人工工资执行江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价[2017]721号)17.
2.
2本工程招标文件(含施工招标答疑)、全套施工设计图纸及其技术资料;17.
2.
3《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》2014年版、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《南通市建筑与装饰工程补充计价表》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件;17.
2.
4材料价格有暂估价的按暂估价执行,没有暂估价的参照2018年第1期《南通建设工程造价信息》的指导价及市场价.
若《南通建设工程造价信息》(2018年第1期)无指导价的材料的价格,则按市场价执行.
17.
2.
5本工程执行省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知(苏建价[2016]154号),采用一般计税方法.
17.
2.
6本工程类别:按规定取.
17.
2.
7不可竞争费按以下规定计取(计算基础:A、为分部分项工程量清单费用,B、为措施项目清单费用,C、为其它项目费用,D除税工程设备费,E单价措施项目费):序号费用类别费用名称计费基数建筑工程1规费工程排污费A+B+C-D招标时暂按0.
1%计入,结算时按工程所在地环境保护部门收取标准,按实计入.
2社会保险费A+B+C-D3.
2%3公积金A+B+C-D0.
53%4安全文明施工措施费基本费A+E-D3.
1%5省级标化增加费A+E-D0.
7%117税金税金税前造价11%11%注:1、现场安全文明施工措施费率为暂定、最终以南通市建设工程造价管理处核定为准,否则在总价中扣除.
17.
2.
7其它有关费率:按相关规定计取,详见工程量清单.
17.
3招标控制价文件组成.
招标人公布的招标控制价应当包括费用汇总表、清单与计价表、相关说明以及招标价调整等系数的取值.
17.
4公布招标控制价本工程招标控制价随招标文件同时发布,若重新公布招标控制价的,以重新公布的招标控制价为准.
17.
5招标控制价的投诉与处理:详见通建工[2014]369号文.
投标人对招标控制价有异议的,应向招标人提出;招标人不答复或对招标人答复不满意时,投标人可按规定程序向工程所在地造价管理机构投诉.
17.
5.
1投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照有关规定进行编制的,应在招标控制价公布后5日内向相关工程造价管理机构投诉.
17.
5.
2投诉人投诉时,应当提交由单位盖章和法定代表人或其委托人签名或盖章的书面投诉书.
投诉书应包括下列内容:(1)投诉人与被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)投诉的招标工程名称、具体事项及理由;(3)投诉依据及有关证明材料;(4)相关的请求及主张.
18、工程价款调整:详见施工合同相关条款.
19、投标报价编制要求19.
1本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用,以及夜间施工、文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等,投标人均应综合考虑在投标报价中,竣工结算时一律不作调整.
19.
2报价书中的工程数量乘以综合单价应等于合价,如有误差,结算时以计算后综合单价金额小的为计算依据.
19.
3投标文件格式必须表式齐全,不能缺少综合单价分析表、主要材料价格表等附表,否则评标委员会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容,属内容不全.
1219.
4除投标人自行补充的措施项目外,投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致.
19.
5竣工验收后七日内,中标人须拆除现场所有临时设施(含机械设备基础等),所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场,所发生的费用由各投标人自行考虑并列入投标报价,工程结算时不作调整.
19.
6考虑本工程施工工期紧迫,各投标人应充分考虑赶工措施项目增加费,如周转材料增加费、夜间施工增加费、雨季施工增加费、不同专业交叉作业增加费等.
19.
7赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费由各投标人自行报价,一次性包定,结算时一律不作调整.
19.
8各投标单位根据施工现场情况及现行规定,自行根据可行的施工方案对措施费进行报价,完成合同内容的措施项目费结算时不予调整.
19.
9施工单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容.
19.
10临时设施费由各投标单位结合实际情况自行考虑,并列入投标报价,该费用一次性包死,结算时一律不作调整.
19.
11对未推荐品牌的材料,投标人在报价时考虑使用中档及以上且符合国家标准的合格产品价格报价.
在实际施工中,发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品,需提供样品经发包人确认,购进的材料设备与确认的样品不一致的,由承包人无条件退货,如因使用不符合国家标准及各项指标的材料,由此引起的相关费用由承包人承担,结算时一律不作调整.
19.
12在工程实施过程中,承包人必须收集所有隐蔽项目的施工全过程影像视频资料以供后期审计使用,在送审结算资料中必须一并提交.
所有签证资料必须附有详细影像彩色照片,所摄照片必须有可参照性.
如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容,则结算时该项内容不予认可.
19.
13各投标单位应自行根据现场实际情况,垃圾(含拆除建筑垃圾)拆除、清运费用由投标单位自行计入报价,实际施工中不再签证,结算时不予调整.
19.
14投标人应接受总包单位的现场管理.
19.
15本工程的总包管理:总包单位(招标人,下同)在监理单位的协调下,根据总包合同约定做好总包管理工作,即无条件承担安全文明施工管理、质量管理、进度管理、签证管理、信息管理、现场协调、现场材料合理布置和看管、消防工作、进场人员的安全技术交底工作并做好民工工资发放检查工作、成品保护、工程资料填写与报验、工序质量验收等工作.
19.
16本工程的总包配合:总包单位(招标人,下同)在监理单位的协调下,根据总包合13同约定做好总包配合工作,即提供承包人所需要的垂直运输机械(现场如有)、脚手架(现场如有)、施工用水电接入(含楼层内、仓库、生活区)、作业面、工程定位、基准线的提供、材料堆放、保管、临时仓库、预留孔洞留设、预埋构件等,场地清理等和必要的临时设施等配合工作(水电费除外).
19.
17总包管理及配合费已计入本次招标标底中,中标人须支付总承单位相关配合费用.
19.
18本工程验收主体为建设单位,合同范围内的相关工程由中标单位提请招标人并经招标人初验合格后,由招标人报建设单位组织验收,最终验收结果以建设单位及相关行政主管部门确认的结果为准.
19.
19工程交易服务费(含招标方)由中标单位考虑在总报价内,定标后自行按标准支付给发包人.
19.
20其他未尽事宜在书面答疑中明确.
(五)投标文件的密封和递交20.
投标文件的密封与标志20.
1投标人应准备完整的投标文件,所有投标文件都必须加盖投标单位公章和法定代表人章.
20.
2投标文件分为上传于网上招投标平台的电子投标文件、备用投标文件二部分.
20.
3备用投标文件必须装袋密封,并在封袋上标明"备用投标文件"等字样,并加盖投标单位公章和法定代表人章,同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称.
数字投标文件应使用数字证书认证并加密,具体操作详见"南通市建设工程网上招投标系统操作手册".
20.
4投标文件的递交20.
4.
1投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交.
招标人延长递交投标文件截止时间的,招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期.
20.
4.
2数字投标文件的递交方式:投标人使用南通市建设工程网提供的南通市网上招投标系统完成投标文件的上传.
电子光盘递交标书的应在投标截止时间前送达规定地点.
20.
4.
3投标文件接收时间:投标人将电子投标文件上传南通市网上招投标系统,并确认提交.
投标人应在投标截止时间前完成数字投标文件上传并确认提交,投标文件接收时间超过投标截止时间视为逾期送达.
1420.
4.
4投标人未按上述规定提交投标文件,其投标文件将被拒绝,并退还给投标人.
20.
4.
5投标人应当妥善保管南通市网上招投标系统配套的由第三方认证的电子签名制作数据(数字证书).
投标人知悉数字证书已经失密或者可能已经失密时,应及时通知招标人、招投标监管机构等招投标各方主体,并终止该数字证书的使用.
在未接到投标人数字证书失密停用信息情况下,招标人经南通市网上招投标系统接受到加盖投标人数字证书电子投标文件,并经系统提供的数字证书对比工具核对未发现电子投标文件任何改动的,招标人将视为投标人加盖数字证书时数字证书由投标人专用并由投标人控制,其投标文件电子签名可靠与投标人手写签名或者盖章具有同等法律效力.
21.
投标截止时间投标人须在前附表中第17项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人.
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理.
22.
投标文件的修改与撤回本工程采用CA系统开标评标,开标前投标人可以自主修改或撤销.
(六)开标、评标和定标23、本工程评标、定标办法采用下列23.
1种方式23.
1价格单因素评标办法23.
2含施工组织设计的价格单因素评标方法23.
3综合评估法24、招标人按本须知前附表中规定的时间、地点公开开标.
开标会由招标代理机构主持,由招标人或招标代理机构检查投标文件密封性情况.
经确认无误签字确认后,当众启封投标文件及修改文件,公布投标文件的主要内容.
25、评标委员会评标由招标人依法组建的评标委员会负责.
评标委员会由招标人代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成.
招标人只能派一名代表参与评标,且必须符合苏建规字[2014]3号文规定的资格,否则,评标委员会的所有成员必须全部从专家库中随机抽取.
评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表.
招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员.
评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应.
26、投标文件有下列情况之一的,属于重大偏差,视为未能对招标文件作出实质性响应,15应当作为无效投标予以否决:26.
1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章;26.
2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)的;26.
3投标函加盖企业委托代理人印章(或签字)的,企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的;26.
4投标人资格条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;26.
5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的;26.
6除在投标截止时间前经招标人书面同意外,项目负责人与资格预审时不一致的;26.
7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的(本工程不接受联合体投标);26.
8在同一招标项目中,联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的;26.
9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的;26.
10投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;26.
11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;26.
12投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的;26.
13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;26.
14投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;26.
15未按招标文件要求提供投标保证金的;26.
16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;26.
17明显不符合技术规范、技术标准的要求的;26.
18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的;26.
19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的;26.
20未按招标文件要求提供电子投标文件,或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的;26.
21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;26.
22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;1626.
23施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求.
26.
24投标文件关键内容模糊、无法辨认.
27、评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行.
28、投标文件的澄清在评标过程中,评标委员会认为需要,可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料,投标人应作出书面答复.
书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容.
书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴,签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分.
投标截止日后,投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件,一律不得作为评标、定标的依据.
29、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下列原则进行修正:(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致,以大写金额为准;(二)总价金额与单价不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外;(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准.
30、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为,都将导致取消其中标资格.
31、评标委员会在评标工作完成后,将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容,在中标结果公示的同时一并在南通市公共资源交易中心公布,公布的时间为三日.
评标结果公开的内容包括:(一)投标文件被判为废标的投标人的名称以及判定废标的依据;(二)评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果;(三)各投标人的最终总得分.
以上评标结果公开的内容可以根据具体的评标方法和标准以及具体的评审因素作出适当调整.
(七)授予合同32、定标后,招标人在15日内向工程所在地建设行政主管部门提交施工招投标情况的书面报告,书面报告应包括下列内容:32.
1施工招标投标的基本情况,包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标17过程和确定中标人的方式及理由等.
32.
2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件.
委托工程招标代理的,应当附工程施工招标代理委托合同.
单独委托编制招标控制价的,还应当附招标控制价编制委托合同.
33、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.
招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议.
34、合同协议书签署前,中标人应按本须知前附表第20项规定的金额向招标人提交履约担保,担保的形式为转帐支票.
35、若中标人不能按本须知第34条款的规定执行,招标人将有充分的理由解除合同,并没收其投标保证金,给招标人造成损失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿.
36、订立书面合同7日内,招标人必须将合同报招标办备案,合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息.
37、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人.
如果出现特殊情况,确需更换的,应当经招标人同意,并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案.
注:自备案之日起至原合同期满止,原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程,如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月,则限制其承接工程的期限为六个月.
南通市招标投标办公室将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期,并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接的期限在网上给予公布.
18第二章评标办法(价格单因素评标办法)注意事项:"评标办法中所需投标人提供的可在诚信库备案的证明材料(资审条件、业绩、奖项等),一律从经南通市备案的企业诚信库导入投标文件中的相应模块作为评审依据,否则在评标时评委会有权不予认可,部分无法在诚信库备案的证明材料,投标人可将其清晰扫描并直接上传于投标文件中,投标人自行承担因扫描件模糊所产生的一切后果.
尚未在南通市办理企业诚信库备案的投标人应在编制投标文件之前尽快办理".
本工程采用网上招投标,各投标人须将"能正确解密电子投标文件的CA加密锁"带至开标现场,否则,由此造成的后果由投标人自行承担.
一、本工程采用价格单因素评标办法,且采用资格后审,具体资格审查及评标细则如下:(一)评标程序资格符合性评审→商务标评审→确定中标候选人二、资格审查程序及办法(一)本次资格审查采用合格制,各投标人只有满足资格审查必要合格条件后,方可参与商务标的评审.
(二)评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件,对各投标人递交的资格审查资料进行评审,并公布资格审查合格者名单.
资格后审审查标准序号项目内容合格条件投标人须提供材料1企业法人营业执照工商行政管理部门颁发的有效的法人营业执照有效的企业营业执照(副本)2企业资质类别等级具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或具备有效的防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质有效的企业资质证书(副本)3企业安全生产许可证企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证.
有效的安全生产许可证(副本)194企业信用评价档案投标人须持有南通市城乡建设局颁发的《南通市建筑业企业信用管理手册》或《南通市建筑业企业(单项投标)信用管理手册》(以下合称为《信用手册》),且《信用手册》未处于在拟投标项目所在地暂停或停止使用状态.
投标人拟派的项目负责人为注册建造师的,须将项目负责人的身份及执业注册信息录入《信用手册》.
《南通市建筑业企业信用管理手册》或《南通市建筑业企业(单项投标)信用管理手册》提醒:根据市城乡建设局《南通市城乡建设局关于印发〈南通市建筑业企业信用手册管理办法〉(试行)的通知》规定,2014年7日31日起建筑业企业原持有的《江苏省建筑业企业信用管理手册》将停止在南通市区招标平台使用,请市各建筑业企业及时登录南通市建筑市场监管平台,按照《办法》要求到市建设局驻行政审批窗口申领新证,并申请信用核查.
5拟派项目负责人资质等级建筑工程专业二级及以上注册建造师建造师注册证书6拟派项目负责人安全生产考核拟派项目负责人具备安全生产资格,并取得有效的安全生产考核合格证(B证).
施工项目负责人安全生产考核合格证(B证)7拟派项目负责人为投标企业正式人员①投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同;②项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险;将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书8无行贿犯罪证明投标人(企业及法定代表人)近3年无行贿犯罪行为且未被记录,或法定代表人有行贿犯罪记录但记录之日起超过5年的须提供企业所在地检察机关出具的企业及法定代表人无行贿犯罪档案结果告知函(告知函出具日期须为本工程招标公告发布以后日期,否则无效)3年或5年的时限以证明出具日期往前倒推.
20项目负责人无行贿犯罪行为记录;或者有行贿犯罪行为记录,但自记录之日起已超过5年的.
须提供企业所在地检察机关出具的项目负责人无行贿犯罪档案结果告知函(告知函出具日期须为本工程招标公告发布以后日期,否则无效)5年的时限以证明出具日期往前倒推.
9拟派项目负责人(项目经理)无在建工程必须满足下列条件之一:①项目负责人是非变更后无在建工程的.
②项目负责人是变更后无在建工程的,并且:原合同工期已满且变更备案之日已满6个月;或者,因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续.
③项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内.
①诚信承诺书(格式见招标文件第七章)或②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月;或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续证明.
10诚信承诺书无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象格式见招标文件第七章备注:上述所有材料(1-10)均要以原件扫描格式在电子投标文件中体现,投标人上传系统的相关证明材料均应为原件的扫描件且清晰可见,否则,投标人自行承担因扫描件模糊等问题导致评委无法辨识的一切后果.
本次资格审查采用合格制,各投标人只有满足资格审查必要合格条件后,方可参与商务标的评审.
本次资格审查采用合格制,各投标人只有满足资格审查必要合格条件后,方可参与商务标的评审.
(三)商务标评审本工程设两种价格评审办法,开标时由招标人代表现场随机抽取其中一种价格评审办法作为本项目的商务标评审办法.
21评标方法一:1)确定评标基准价以有效投标文件(有效投标文件是指初步评审合格的投标文件,下同)的评标价算术平均值为A(若有效投标文件≥7家时,去掉最高和最低20%(四舍五入取整,末位投标报价相同的均保留)后取算术平均值;若4≤有效投标文件≤6家时,去掉最高报价(最高报价相同的均剔除)后取算术平均值为A;若有效投标文件1.
15Q0时:S=1.
15Q0*P0+(Q1-1.
15Q0)*P1当0.
85Q0≤Q1≤1.
15Q0时:S=Q1*P0当Q1<0.
85Q0:S=Q1*P1+0.
85Q0*(P0-P1)S-调整后的某一分部分项工程费结算价Q1-最终完成的工程量Q0-招标工程量清单中列出的工程量P1-重新调整后的综合单价(调整方法参考本条(3)③)P0-承包人在工程量清单中填报的综合单价.
②已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,应采用该项目的单价;已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价.
41③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价*(1-承包人报价浮动率)[报价浮动率c=(1-中标价/招标控制价)*100%,中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价,并应报发包人确认后调整.
④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的,应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,并应报发包人确认后调整.
(4)因工程变更造成施工方案变更,引起措施项目发生变化时,措施项目费应按下列原则调整:单价措施项目变更原则同分部分项工程;总价措施项目中以费率报价的,费率不变;总价项目中以费用报价的,按投标时口径折算成费率调整;原措施费中没有的措施项目,由承包人提出适当的措施费变更要求,经发包人确认后调整.
(5)人工费调整按通建价[2015]10号文《关于发布南通市建设工程人工工资指导价动态管理实施细则的通知》执行.
(6)暂列金额及暂估价详见本合同相关条款.
12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额:/.
预付款支付期限:/.
预付款扣回的方式:/.
12.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:/.
预付款担保的形式为:/.
12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:《江苏省建设工程费用定额》2014版、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013);《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价〔2016〕154号)以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件.
12.
3.
2计量周期关于计量周期的约定:/.
4212.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:/.
12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:/.
12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/.
12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:/.
12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:保温板施工完成付付款基数的30%;面层施工完成付至付款基数的50%;节能专项验收完成后付至付款基数的60%,提供完整的竣工结算资料后付至付款基数的70%,审计结束后支付至结算价的97%,留3%作为保修金,保修期为2年(自竣工验收合格之日起计).
每次支付前,承包人均应出具税务部门认可的相应金额的发票.
质量保修金待期满无质量问题后无息返还.
付款基数=合同价-暂列金额(如有)-甲供材料(如有).
每次支付前,必须出具税务部门认可的相应金额发票.
工程竣工结算以审计部门出具的最终审计结果为准.
12.
4.
2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:.
12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:/.
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/.
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/.
12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:收到3个工作日内.
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到7个工作日内.
(2)发包人支付进度款的期限:30日历天内.
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/.
12.
4.
6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:/.
433、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/.
13.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
13.
2竣工验收13.
2.
2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:/.
13.
2.
5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书后7天内.
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:.
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:.
13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:/.
(1)单机无负荷试车费用由/承担;(2)无负荷联动试车费用由/承担.
13.
3.
3投料试车关于投料试车相关事项的约定:/.
13.
6竣工退场13.
6.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施.
包括所有的建筑垃圾及剩余材料清运处现场的费用.
清理标准应得到发包人认可.
14.
竣工结算14.
1竣工结算申请:见通用条款.
14.
2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:审计结束后30天内.
发包人完成竣工付款的期限:发包人在签发竣工付款证书后30天内.
44关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:由双方协商.
14.
4最终结清14.
4.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:按发包人最终要求.
承包人提交最终结算申请单的期限:按通用条款.
14.
4.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到承包人提交的最终结清申请单30天内.
(2)发包人完成支付的期限:颁发最终结清证书后30天内.
15.
缺陷责任期与保修15.
2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:详见质量保修书.
15.
3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留.
15.
3.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:;(2)%的工程款;(3)其他方式:本工程的质量保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限,保修金为结算审定价的3%.
15.
3.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:/.
关于质量保证金的补充约定:/.
15.
4保修15.
4.
1保修责任工程保修期为:见工程质量保修书.
4515.
4.
3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:收到通知后24小时内.
16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:双方另行协商.
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方另行协商.
(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:双方另行协商.
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:双方另行协商.
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:双方另行协商.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:双方另行协商.
(7)其他:双方另行协商.
16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.
16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:(1)承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理,不得更换.
若未经发包人批准,擅自更换项目负责人的,则发包人向承包人收取10万-30万元违约金.
承包人必须指派投标书中承诺的技术负责人、施工员、质量员、安全员到施工现场负责施工管理,不得更换.
若未经发包人批准,擅自更换的,则按更换每人次提交1万元违约金给发包人.
并且从工程开工(以开工令为准)起,项目负责人保证每周六天以上出勤,并且每天在施工现场工作不少于8小时,每少一天支付给发包人5000元违约金,累计缺勤10天或连续缺勤5天,发包人有权终止合同,勒令退场,已完成工程量不予结算,并由承包人承担由此发生的全部责46任和损失.
(2)若发包人按本合同专用条款第26款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后,承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等,则承包人承担由此引起的一切责任与费用,并且按合同价的20%向发包人缴纳罚款.
(3)若承包人现场安全文明施工措施达不到"文明工地"标准的或出现严重安全、质量事故的,则罚没履约保证金的10%.
承包人须做好现场文明施工,如出现不文明施工现象,发包人将视情节严重程度,按每次5000元至10万元收取违约金,同时由此产生的一切后果,由承包人自行承担.
(4)施工项目经理部主要管理人员(项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员)自开工至施工结束由发包人对承包人在岗情况进行考核,否则发包人有权将履约保证金金额的10%不予退还:施工项目经理部主要管理人员(项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员)与投标时承诺的人员始终一致(不能胜任和发包人要求调换的除外),施工项目经理部主要管理人员(项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员)每周出勤不少于6天,如有违约发包人可示具体情况处予违约罚款,项目负责人(建造师)每缺勤1天支付3000元违约金,其他管理人员每缺勤1天支付500元违约金,如需人员调换需征得发包人同意,否则视为违约.
(5)施工过程中的所有资料必须及时收集、整理、汇总,在竣工结算时提供肆套符合归档要求的竣工档案资料及结算资料,如资料不能满足规档要求,则发包人有权将履约保证金的10%不予退还.
投标人承诺的设备及发包人要求的设备均需到位,否则除按相应的条款罚款外,发包人有权将履约保证金的10%不予退还.
16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:由承包人承担全部费用并承担相关法律责任.
16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:按通用条款执行.
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:另行协商.
17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认47除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害.
17.
4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后完成款项的支付.
18.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:发包人投保内容:无.
发包人委托承包人办理的保险事项:无.
承包人投保内容:按通用条款执行.
18.
3其他保险关于其他保险的约定:/.
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:是.
18.
7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行.
20.
争议解决20.
3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:同意.
20.
3.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:按通用条款执行.
选定争议评审员的期限:按通用条款执行.
争议评审小组成员的报酬承担方式:按通用条款执行.
其他事项的约定:/.
20.
3.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:按通用条款执行.
20.
4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;48(2)向工程所在地人民法院起诉.
20.
5补充条款1.
本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料,一经发现,限期退场,不按要求退场的,造成的损失由承包人负责.
如购进的材料设备与提供的样品不一致时,由承包人无条件退货,造成的损失由承包人负责.
水箱、配电箱、百叶窗等材料厚度按国家标准.
凡发包人或行业主管部门禁止使用的材料,一律不得进入施工现场,一经发现,视同使用.
发包人将视情节严重程度,按每次提交1万元至10万元给发包人,现金直接支付,同时由此产生的一切后果,由承包人自行承担.
2.
廉政规定:承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律及时与发包人签订廉政协议,不得向发包人及相关单位的有关人员进行贿赂,一旦发现有违纪行为按20000元/次计违约金.
3.
承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工,保持环境整洁,减少扰民影响,并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排,若有违章行为按规定处罚,一切责任自负.
4.
施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等,由承包人负责协调处理,需发包人配合的,发包人提供必要的配合.
现场生活污水和生活垃圾必须定期清运,场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内,并保持道路畅通整洁,费用由承包人承担.
如污染城市道路和下水管网,一切责任由承包人负责.
5.
在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律、法规、法令,或任何对工程有管辖权的部门的规章,并按要求支付有关费用.
6.
无论发包人是否给予了批准或同意,承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任,负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作.
7.
本工程实行监理制度.
承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督,施工中发生的质量问题必须及时整改,因承包人原因被责令停工和返工,所造成的一切损失由承包人负责.
8.
本项目的消防工程确保一次性通过消防部门的验收,人防工程必须一次性通过人防部门的验收.
(人防工程的材料和设备,根据要求如有须选用人防备案产品的,承包人必须选用.
)9.
中标后承包人保证不实质或形式转包,否则发包人有权没收履约保证金的70%,并取消中标资格.
10.
承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容.
11.
承包人建造师证书原件须交发包人保存至工程竣工结束.
12.
承包人在施工过程中,如有以下情形,发包人可向承包人收取1000-50000元的违约金:49A施工期间工程资料不能及时到位的;B隐蔽部位不经验收通过就进行下道工序的;C不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好;D不按施工图及设计规范的要求,擅自施工的;E施工质量不达标的,发现一次收取违约金一次,违约金从工程款中直接扣除.
13.
施工过程中,因承包人施工原因造成煤气、自来水管道、雨污分流管、供电电缆、高压线等公共设施受到破坏的,除承包人须按规定承担修复及相关损失的所有费用外,发包人可向承包人收取5000-50000元的违约金.
14.
承包人发生上述情况而拒交违约金的,发包人有权从工程款中或履约担保金中直接扣除.
15.
若本工程因甲供或分包项目较多引起结算价小于投标价,承包人不得提出相关费用补偿.
16.
下列费用工程结算时一律不作任何调整:(1)因施工场地狭小而发生的一切费用;(2)本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用,以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全防护费用等;(3)承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作,并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况,若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失,解决施工现场周边群众干扰的费用包含在合同价中,工程竣工结算时不作调整.
(4)本工程垃圾(含拆迁建筑垃圾)拆除清运费包含在合同价中,实际施工中不再签证,结算时不予调整.
(5)赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费与检验试验费一次性包定并包含在合同价中,竣工结算时一律不作调整.
17.
本工程竣工结算的最终审计单位为国家审计机关.
承包人应如实报送工程竣工结算,如经国家审计机关审核后,核减额超过送审数的5%(不含5%)以外的审计核减收缴,超过部分审计费由承包人承担.
18.
总包管理及配合费由承包人支付.
19.
本工程的总包配合:总包单位(招标人,下同)在监理单位的协调下,根据总包合同约定做好总包配合工作,即提供承包人所需要的垂直运输机械(现场如有)、脚手架(现场如有)、施工用水电接入(含楼层内、仓库、生活区)、作业面、工程定位、基准线的提供、材料堆放、保管、临时仓库、预留孔洞留设、预埋构件等,场地清理等和必要的临时设施等配合工作(水电费除外).
20.
本工程承包人报发包人的所有材料必须由发包人报建设单位审批确认后方能执行并采50用,若无建设单位审批程序的所有材料均视为无效材料,结算时不予承认.
21.
本工程所有涉及到违约金、罚款等,均须由发包人报建设单位审批,审批完成后该费用缴入发包人的账户.
22.
本工程履约保证金由承包人缴入发包人账户,涉及到各项(如工期、质量、安全、资料、设备、人员到位等条款)履约保证金扣款,则由发包人报建设单位审批后在履约保证金中扣除.
23.
本工程验收主体为建设单位,合同范围内的相关工程由承包人提请发包人并经发包人初验合格后,由发包人报建设单位组织验收,最终验收结果以建设单位及相关行政主管部门确认的结果为准.
25.
本工程"创建省级文明工地",现场安全文明施工措施费之考评费、奖励费,工程结算时应按照《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》的规定按实调整.
协议书1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款2:发包人供应材料设备一览表3:工程质量保修书4:主要建设工程文件目录5:承包人用于本工程施工的机械设备表6:项目管理机构组成表7:分包人主要施工管理人员表8:履约担保格式9:预付款担保格式10:支付担保格式11:暂估价一览表511:承包人承揽工程项目一览表52单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期2:发包人供应材料设备一览表53序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注3:工程质量保修书54发包人(全称):南通建工集团股份有限公司承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书.
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任.
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目.
具体保修的内容,双方约定如下:本工程质保期为二年.
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3.
装修工程为2年;4.
电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5.
供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;6.
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;7.
其他项目保修期限约定如下:本工程的质量保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限,保修金为合同价款的5%.
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算.
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算.
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金.
四、质量保修责任1.
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.
2.
发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.
3.
对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有55相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修.
4.
质量保修完成后,由发包人组织验收.
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
六、双方约定的其他工程质量保修事项:/.
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.
发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:4:主要建设工程文件目录56文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人5:承包人用于本工程施工的机械设备表57序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注6:承包人主要施工管理人员表58名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员7:分包人主要施工管理人员表59名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员8:履约担保60(发包人名称):鉴于(发包人名称,以下简称"发包人")与(承包人名称)(以下称"承包人")于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》.
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保.
1.
担保金额人民币(大写)元().
2.
担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止.
3.
在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付.
4.
你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变.
5.
因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁.
6.
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效.
担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真:9:预付款担保61(发包人名称):根据(承包人名称)(以下称"承包人")与(发包人名称)(以下简称"发包人")于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款.
我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保.
1.
担保金额人民币(大写)元().
2.
担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止.
3.
在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付.
但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额.
4.
你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变.
5.
因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁.
6.
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效.
担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日10:支付担保62(承包人):鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称"发包人")于年月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称"主合同"),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额1.
我方的保证范围是主合同约定的工程款.
2.
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款.
3.
我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大写:).
二、保证的方式及保证期间1.
我方保证的方式为:连带责任保证.
2.
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内.
3.
你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整.
三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付.
发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付.
四、代偿的安排1.
你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料.
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号.
2.
在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料.
3.
我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付.
五、保证责任的解除1.
在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除.
2.
发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除.
633.
我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除.
4.
按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除.
5.
我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方.
六、免责条款1.
因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任.
2.
依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任.
3.
你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制.
4.
因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任.
七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉.
八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效.
担保人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字)地址:邮政编码:传真:年月日11:11-1:材料暂估价表64序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注11-2:工程设备暂估价表65序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注11-3:专业工程暂估价表66序号专业工程名称工程内容金额小计:67第四章工程建设标准一、工程采用的计价规范1、《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-20132、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》(2014年)2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)3、《南通市建筑装饰工程补充计价表》(2014年)4、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)5、《江苏省建设工程费用定额》、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价〔2016〕154号)6、其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件二、本工程采用的技术规范本工程应按以下规范与标准执行(包括并不限于).
当标准互相矛盾时,以最新和最严格的为准.
1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)3、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)4、《建筑设计防火规范》(GBJ16)5、建筑结构荷载规范(GB50009-2001)6、《室内建筑装饰装修材料有害量十项标准》7、其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范.
三、本工程对施工工艺的特殊要求1、施工期间要注意周边环境,尽量避免或减少对周围居民生活的影响.
2、冬、雨季施工要采取相应的保证措施.
3、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施.
68第五章图纸、技术资料及第六章投标文件格式(封面)工程施工投标文件(商务标)投标人(盖章):法定代表人或委托代理人(签字或盖章):日期:年月日69一、法定代表人身份证明书投标人单位名称:投标人单位地址:姓名:性别:年龄:职务:系:(投标人单位名称)的法定代表人.
特此证明投标人:(盖单位章)日期:70二、授权委托书本人(姓名)系(投标人单位名称)的法定代表人,现授权委(姓名)(身份证号:)为我方代理人.
代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改(项目名称)施工投标文件,签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担.
委托期限:代理人无转委托权.
代理人:性别:年龄:代理人单位:部门:职务:投标人:(盖单位章)法定代表人:(签字或印章)日期:71三、投标函:(一)根据已收到的工程的招标文件,我方仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后,愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,并愿以人民币(大写)元[(小写)元]的总价,按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程,修补工程中的任何缺陷.
(二)我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工,并保证在工期日历天内竣工并移交整个工程及相关资料.
(三)我单位保证本工程质量达到.
(四)我单位金额为人民币元的投标保证金已按招标文件要求递交.
(五)如果我方中标,我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同,并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金.
(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同.
投标人(盖法人章):法定代表人或委托代理人(签字或盖章):日期:年月日72四、已标价的工程量清单一、投标报价的编制应符合下列规定:1、使用表格:投标报价使用的表格包括:封—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—10、表—11、表—11—1、表—12(不含表—12—6~表—12—8)、表—13、表—15—1、表—15—2.
2、封面应按规定的内容填写、签字、盖章,除承包人自行编制的投标报价外,投标报价若为造价员编制的,应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章.
3、总说明应按下列内容填写:1)工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等.
2)投标报价的范围3)编制依据等.
二、投标人应按照招标文件的要求,附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表.
由于工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表数量较多,投标人可只在投标文件正本中附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表.
三、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价,投标人均应填写,未填写单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中.
73五、计划投入的主要施工机械设备表序号机械设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力(MH)备注74六、主要施工管理人员表机构项目工程师姓名职务职称主要资历、经验及承担过的工程总部项目主管技术负责人现场项目负责人项目技术负责人质量管理安全管理施工管理计划管理材料管理75第七章资格审查资料格式一、资格审查资料格式:见本招标文件第二章资格审查的必要合格条件表.
二、资格审查资料封面及相关表格如下:76封面(项目名称)施工招标投标人资格审查文件投标人:(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)地址:77日期:年月日表1:一、投标人一般情况1企业名称2总部地址3当地代表处地址4电话联系人5传真电子邮件6注册地注册年份7公司资质等级证书号8公司(是否通过,何种)质量保证体系认证9主营范围1.
2.
3.
4.
10作为总承包人经历年数11作为分包商经历年数12其他需要说明的情况注:投标申请人拟分包部分工程,专业分包人或劳务分包人也须填写此表78表2:二、近三年工程营业额数据表投标人名称:近三年工程营业额财务年度营业额(单位:万元)备注第一年(应明确公元纪年)第二年(应明确公元纪年)第三年(应明确公元纪年)注:1.
本表内容将通过投标人提供的财务报表进行审核.
2.
所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程施工收入总额.
79表3:三、近年完成类似项目情况表序号工程名称建设单位开竣工日期项目经理合同价其他说明80表4:四、财务状况表一、开户银行情况开户银行名称:地址:电话:联系人及职务:传真:电传:二、近三年每年的资产负债情况财务状况(单位)近三年(应分别明确公元纪年)第一年第二年第三年1.
总资产2.
流动资产3.
总负债4.
流动负债5.
税前利润6.
税后利润三、为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划(投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内)信贷来源信贷金额(单位)123481表5五、项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险82表6六、拟派往本招标工程项目负责人简历表投标人名称:姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任项目负责人年限项目负责人注册证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量83表7七、拟派往本招标工程项目技术负责人简历表投标人名称姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限注册证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量84八、诚信承诺书:我方参加你方的(以下简称"本工程")的投标,现我方法定代表人向你方慎重承诺:1、我方拟派项目负责人无在建工程.
如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人,在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实,确认拟派项目负责人有在建工程,且不符合江苏省建设厅"苏建规字(2017)1号"《省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》一《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定,你方即可取消我方中标候选人资格,并同意投标保证金不予退还.
2、企业财务和经营状况良好,具备履行合同能力;未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录.
如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后,被他人举报并经招标投标监管机构核实,确认存在上述不良记录,你方即可取消我方中标资格,并同意投标保证金不予退还,并接受处罚.
3、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的,没有弄虚作假.
4、不组织、不参与串标围标,没有出借资质等违法违规行为.
5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报,我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)的规定进行投诉,否则,招标人可以不予受理.
我方承诺:违反上述任何一条承诺,愿意接受任何处罚,包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金,将我方列入黑名单,并上报建设主管部门.
投标申请人(盖章):法定代表人(签字或盖章):年月日85第八章工程量清单工程量清单在网上自行下载.