投标台州网站建设

台州市建设工程招标文件招标项目:葭沚街道三山(乌石)5号码头船上塔吊拆除工程招标人:台州市椒江区一江两岸江岸尚城区块征迁指挥部(盖章)招标代理机构:浙江首信工程项目管理有限公司(盖章)代理项目负责人:张工2021年3月目录第一卷1第一章招标公告2第二章投标人须知3投标人须知前附表31.
总则62.
招标文件73.
投标文件84.
投标105.
开标106.
评标117.
合同授予118.
重新招标和不再招标129.
纪律和监督1210.
需要补充的其他内容13第三章评标办法14评标办法前附表14评标办法17第四章合同条款及格式18第一部分合同条款18第二部分工程建设项目廉政责任书25第五章工程量27第二卷28第六章房屋拆除范围图29第三卷29第七章技术标准和要求30第四卷31第八章投标文件格式32第一卷第一章招标公告详见网上招标公告.
(中国招标投标公共服务平台,http://www.
cebpubservice.
com/)(浙江招天下,https://www.
zhaotx.
cn/)第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.
1.
2招标人名称:台州市椒江区一江两岸江岸尚城区块征迁指挥部地址:台州市椒江区联系人:陶先生电话:159906016861.
1.
3招标代理机构名称:浙江首信工程项目管理有限公司地址:台州市椒江区东商务区鑫泰广场D3-1306联系人:张工电话:135668790201.
1.
4工程名称葭沚街道三山(乌石)5号码头船上塔吊拆除工程1.
1.
5建设地点椒江区葭沚街道三山(乌石)5号码头(详见定位)1.
2.
1资金来源及出资比例自筹1.
2.
2资金落实情况已落实1.
3.
1招标范围一个标段:项目内容为目标范围内的船体上的塔吊及构筑物的拆除.
(参考图纸)1.
3.
2工期要求不超过20日历天1.
3.
3质量要求拆除项目符合相关技术要求、相关法律及法规的要求.
1.
4.
1投标人资质条件和项目负责人资格要求营业执照含机械安装、拆卸经营范围的企业.
1.
4.
4是否接受联合体投标不接受1.
9.
1踏勘现场不组织,由潜在投标人自行前往现场踏勘.
1.
10投标预备会不召开1.
11分包不允许1.
12偏离不允许2.
1构成招标文件的其他材料其他材料:1)电子招标文件;2)施工图纸电子文档(如有);3)招标控制价(如有);2.
2招标文件的澄清投标人获取招标文件后,若有问题需要澄清,应自招标文件发布在交易场所(发布招标公告的媒体上)3日内,通过招天下交易平台(jypt.
zhaotx.
cn)向招标人(招标代理)提出.
招标人的答复将发布在招天下交易平台(jypt.
zhaotx.
cn).

3.
1.
1投标文件组成1、资信标(对应投标人资质条件和项目负责人资格要求提供):(1)资信标封面(格式见);(2)营业执照副本影印件;(3)基本账户开户许可证或备案证明文件影印件;(4)台州市椒江区建设工程诚信投标承诺书;(5)对应评标办法应提供的材料.
(如有)2、商务标:(1)商务标投标文件封面(格式见);(2)投标函(格式见).
3.
1.
2投标文件份数1、电子投标文件通过投标工具生成加密.
本项目的投标文件必须使用投标工具软件编制.
投标文件的编制和递交,应依照招标文件的规定进行.
如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件,将可能导致废标,其后果由投标人自负.
投标工具的开发商可根据投标人的要求,提供必要的培训和技术指导.

2、建议投标人准备"未加密投标文件"(招天下投标工具中可以下载)作为补救文件,若上传至交易平台的电子投标文件无法解密读取,则启用该文件.
若上传交易平台的投标文件与备用未加密文件均不能读取电子投标内容或者上传的备用未加密文件与上传交易平台的文件时间戳不一致,评标委员会可以否决其投标.

3、在编制投标文件时,以招标人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制,经交易平台确认因未使用最终版本的电子招标文件编制,导致投标文件无法解密或评审时,评标委员会可以否决其投标.
3.
1.
3投标文件格式要求1、投标人应使用招标文件中提供的格式.
表格如不够用时,可以按同样格式扩展.
2、投标文件所用的纸张必须采用A4幅面,图表可根据需要作适当扩展.
3、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文.
3.
2.
1招标控制价及最高投标限价招标控制价:350000元;3.
3.
1投标有效期90日历天(自投标截止日起计算)3.
4.
1投标担保1、金额:不低于0.
7万元.
2、投标保证金缴纳方式(任选一种):现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票.
(1)现金:①投标人通过"招天下招投标交易平台"取得相应的银行账号后支付,具体详见招天下门户网站"下载中心"栏目"保证金缴纳操作手册".
(请不要使用"支付宝"等第三方支付平台).

②投标保证金应在投标截止时间前到达指定账户.
(因各银行系统到账时间不同,请尽量提前缴纳).
③投标单位汇出账号必须是银行基本账户账号.
(2)银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函:①银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函(以下合称"工程保函")原件须在投标截止时间前提交;递交方式:纸质递交;递交地点:同开标地址;递交时间:投标截止时间前半小时内,投标截止时间详见招标公告.
接收人:张工(代理机构);接收人联系方式:13566879020(代理机构联系方式);②工程保函受益人:(招标人名称);工程保函投保人:(投标人名称);③工程保函的有效期应当不短于投标有效期;④工程保函中招标人可提起索赔的内容必须至少包括"投标人须知3.
4.
4"款中所列条款.
(3)保兑支票、银行汇票、现金支票:①投标人通过"招天下交易系统"取得投标保证金收款账户信息,根据账户信息开具保兑支票、银行汇票、现金支票,带相应票据到浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼405室(浙江招天下招投标交易平台有限公司)财务窗口进行背书签章,再到浙商银行柜面办理入账手续,并在投标截止时间前提交投标保证金入账凭证,提交方式及地点、接收人、接收人联系方式与提交工程保函相同;②以保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的,应在投标截止时间前到指定账户.
3、注意事项:①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的,由联合体牵头人提交投标保证金;②投标保证金收款账号根据不同工程(标段)由系统随机生成,此账号只在本工程(标段)中使用有效,请注意核对;③因各银行系统到账时间不同,采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的,请尽量提前缴纳,以实际到帐时间为准;④现场递交保证金保函(保单)时,投标单位必须指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求的人员现场递交,请严格把关.
每个投标单位指派1人现场递交保证金保函(保单),递交人员须携带本人身份证原件及授权委托书.

⑤以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出;⑥若有疑问,请咨询技术服务热线:400-0571-337.
3.
5是否允许递交备选投标方案不允许3.
6.
2电子签章本工程为电子招投标,除法定代表人授权委托书和联合体协议书采用线下盖章外,电子投标文件格式中注明盖章的,均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章.
4.
1.
2递交投标文件地点电子投标文件递交至本项目招天下电子招投标交易系统(jypt.
zhaotx.
cn)平台.
4.
1.
3是否退还投标文件否4.
2.
1投标截止时间详见本工程招标公告5.
1开标时间和地点开标时间:与投标截止时间相同开标地点:台州市椒江区葭沚街道台州汽车客运总站三楼(招天下台州办事处)开标室;(投标人代表一律不参加现场开标,开标过程投标人将进行远程签到和解密,投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程.
直播网络地址:http://jdpt.
zhaotx.
cn/b.
html)5.
2开标程序1、人员签到:各投标人在开标前1小时内登录yckb.
zhaotx.
cn选择响应项目进行CA锁签到.
在规定时间内未完成签到的,将视为未到场,不进入开标流程环节.
2、开标顺序:先进行资信标评审,资信标评审完毕后再进行商务标评审.
(1)投标人对开标有异议的,应该在开标异议里提出,招标人(招标代理机构)应当当场作出答复.
(2)在规定的开标时间之后,即进入开标流程环节时,各投标人应在代理开启解密后1小时之内使用自身CA锁在yckb.
zhaotx.
cn选择响应项目进行电子投标文件解密.
未在代理开启解密后1小时之内进行电子投标文件解密的或因投标人自身原因导致电子投标文件未成功解密的或超出解密规定时间解密电子投标文件的,均投标无效.
如果解密失败,投标单位应在解密时间内提供在投标文件编制工具中下载的备份投标文件用于补救.
原始电子标书作为招投标资料存档.

(3)唱标环节,开标系统会显示电子标书中填写的投标函信息,请投标人在投标编制工具中填写投标报价时注意核对相关数据是否正确.
若出现电子唱标显示的投标函数据与该投标单位提供的电子标书报价不一致的情况,将被视为投标单位提供的投标文件中对同一招标项目有多个报价,评标委员会有权判定其为无效投标,责任由投标单位自行承担.

(4)本项目的评标以投标人递交的电子投标文件为评标依据.
除评标委员会在评标中需要投标人提供澄清材料以外,纸质投标文件都不作为评标的依据.
(5)因投标人网络与电源不稳定、未按要求配置软硬件、CA锁故障与错用、故意不在规定时间内完成解密、电子投标书编制不规范导致投标文件内容无法导入"评标系统"等投标人自身原因,导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的,视为投标人放弃本项目投标.
因招标人原因或招投标平台发生故障等其他非投标人原因,导致无法按时完成投标文件解密或开评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开评标时间.

6.
3评标办法简易评标法(最低价中标)7.
1.
1中标候选人本项目由评标委员会推荐1名中标候选人7.
3.
1工程担保履约担保金额为中标合同金额的2%,如不能办理担保采用现金的,中标人必须通过转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户10需要补充的其他内容1.
总则1.
1工程概况1.
1.
1根据《椒江区小额建设项目招投标管理办法》椒政办发〔2018〕84号、《台州市椒江区人民政府办公室关于印发椒江区小额建设项目招投标实施细则的通知》椒政办发〔2018〕138号等有关法律、法规、规章和地方性规定,本招标工程已具备招标条件,现对本招标工程进行招标.

1.
1.
2本招标工程招标人:见投标人须知前附表.
1.
1.
3本招标工程招标代理机构:见投标人须知前附表.
1.
1.
4本招标工程名称:见投标人须知前附表.
1.
1.
5本招标工程建设地点:见投标人须知前附表.
1.
2资金来源和落实情况1.
2.
1本招标工程的资金来源及出资比例:见投标人须知前附表.
1.
2.
2本招标工程的资金落实情况:见投标人须知前附表.
1.
3招标范围、计划工期和质量要求1.
3.
1本招标工程的招标范围:见投标人须知前附表.
1.
3.
2本招标工程的工期要求:见投标人须知前附表.
1.
3.
3本招标工程的质量要求:见投标人须知前附表.
1.
4投标人资格要求1.
4.
1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求.
(1)资质条件:见投标人须知前附表;(2)项目负责人资格:见投标人须知前附表;(3)项目负责人在建项目要求:投标费用投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用.
招标文件工本费每份为300元,由招标代理机构收取.
代理费6000元,由中标人支付.
1.
4.
3投标人不得存在下列情形之一:(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)为本工程前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;(3)为本工程的监理人;(4)为本工程的代建人;(5)为本工程提供招标代理服务的;(6)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;(7)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;(8)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;(9)被责令停业的;(10)被暂停或取消投标资格的(包括项目负责人);(11)安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的;(12)根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》(台建规[2010]219号)规定,投标人(包括法定代表人)和项目负责人其一有行贿犯罪记录的(由投标文件提交截止之日上溯3年,行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准);(13)投标人及相关管理人员(包括项目负责人)安全生产任职资格不符合相关规定;(14)浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的.
1.
4.
4投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.
4.
1项、第1.
4.
2项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务.
联合体协议书可采用线下盖章再扫描上传的方式.
(2)开标会议应由联合体的牵头人参加.
若是牵头人的法定代表人参加的,应持本人有效身份证原件及复印件,若是牵头人委托代理人参加的,应持本人有效身份证原件及牵头人针对本工程出具的法定代表人授权委托书原件(电子章无效).
身份证须为第二代身份证或第二代临时身份证,法定代表人姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致.

(3)除联合体协议书和法定代表人授权委托书采用线下盖章外,投标文件格式注明盖章的,均应由联合体牵头人按要求使用CA锁加盖公章和法人代表章.
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标.
(6)提交投标文件及缴纳投标保证金应由联合体的牵头人完成.
1.
5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理.
1.
6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任.
1.
7语言文字除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文.
必要时专用术语应附有中文注释.
1.
8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位.
1.
9踏勘现场1.
9.
1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场.
1.
9.
2投标人踏勘现场发生的费用自理.
1.
9.
3除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失.
1.
9.
4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责.
1.
10投标预备会投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题.
1.
11分包投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件.
1.
12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度.
2.
招标文件2.
1招标文件的组成本招标文件包括:(1)招标公告;(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)技术标准和要求;(6)招标控制价(如有);(7)图纸(如有;)(8)投标文件格式;(9)投标人须知前附表规定的其他材料.
除上款内容外,招标人在提交投标文件截止时间前,发布在招标公告的媒体上对招标文件的澄清或修改内容,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用,投标人应经常浏览本项目发布招标公告的媒体.

投标人通过登录招天下电子招投标交易系统(jypt.
zhaotx.
cn)进行报名,并获取招标文件及相关.
投标人在获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所(发布招标公告的媒体上)3日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担.
投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标有可能被拒绝.

2.
2招标文件的澄清投标人获取招标文件后,若有问题需要澄清,应自招标文件发布之日起3日内,登录招天下招投标交易系统(jypt.
zhaotx.
cn)以不署名的形式在"投标答疑专区"提疑.
招标人将在招天下招投标交易系统(jypt.
zhaotx.
cn)以电子文件形式给予答复.
如在该时间后提出问题需要澄清的,招标人不作答复.
招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复,只能供投标人参考,对招标人无任何约束力.

2.
3招标文件的修改招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改.
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应当在投标截止时间(投标截止时间详见投标人须知前附表4.
2.
1款规定)至少24小时前,在招标公告的媒体上发布澄清或者修改文件.
当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准.

3.
投标文件3.
1投标文件的组成3.
1.
1投标文件的组成:见投标人须知前附表.
3.
1.
2投标文件的份数:见投标人须知前附表.
3.
1.
3投标文件的格式要求:见投标人须知前附表.
3.
2投标报价3.
2.
1招标控制价及最高投标限价:见投标人须知前附表.
3.
2.
2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应先撤回已上传的电子投标文件,修改后重新生成电子投标文件并上传.
此修改须符合本章第4.
2款的有关要求.
3.
3投标有效期3.
3.
1在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件.
3.
3.
2出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期.
投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标担保.
投标人同意延长的,应相应延长其投标担保的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件.
在延长的投标有效期内,本须知3.
4.
3款和3.
4.
4款仍然适用.

3.
4投标担保3.
4.
1投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定递交投标担保.
3.
4.
2投标人不按本章第3.
4.
1项要求提交投标担保的,招标人将视为不响应投标而予以拒绝.
3.
4.
3投标担保按以下方式退还:(1)中标人在合同签订后退还;(2)其余投标人(含无效标的)待项目公示期结束后退还;3.
4.
4投标人有下列情形的,招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理:(1)投标人违反《台州市椒江区建设工程诚信投标承诺书》的,其投标担保全部不予退还;(2)投标人放弃中标候选人或中标资格的(包括中标人无正当理由不与招标人订立合同;在签订合同时向招标人提出附加条件;不按照招标文件要求提交履约担保),对其投标担保全部不予退还;对招标人造成的经济损失(包括报价的差额损失)超过投标担保总金额的,应对超过部分予以赔偿;(3)投标人在投标有效期内撤销其投标文件的,对其投标担保全部不予退还.
3.
4.
5项目存在异议或投诉情形的,在调查处理期间,其投标担保暂不退还,待调查处理结果明确后,按有关规定办理.
3.
5备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案.
允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑.
评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案.

3.
6投标文件的编制3.
6.
1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写.
投标文件其它格式要求见投标人须知前附表.
3.
6.
2除联合体协议书和法定代表人授权委托书采用线下盖章外,投标文件格式中注明盖章的,均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章.
4.
投标4.
1投标文件的递交4.
1.
1投标人应在本章第4.
2.
1项规定的投标截止时间前上传投标文件.
4.
1.
2投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表.
4.
1.
3除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还.
4.
1.
4招标人(招天下招投标交易平台)收到投标文件后,向投标人发出确认投标成功的提示.
4.
1.
5逾期上传的或者未上传指定系统的,视为投标文件未送达.
4.
2投标截止期4.
2.
1投标截止时间:见投标人须知前附表.
4.
2.
2招标人可以补充通知的方式,酌情延长提交投标文件的截止时间.
在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间,均以延长后新的投标截止时间为准.
4.
3投标文件的修改与撤回4.
3.
1在本章第4.
2.
1项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件.
4.
3.
2在投标截止时间至投标有效期满之前,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标担保将被没收.
投标人已签到但未解密的,等同于撤回.
4.
3.
3投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制,投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件.
5.
开标5.
1开标时间和地点招标人在本章前附表第4.
2.
1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加.
5.
2开标程序按前附表5.
2要求.
6.
评标6.
1评标委员会6.
1.
1评标由招标人依法组建的评标委员会负责.
评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成.
6.
1.
2评标委员会成员在评标前须签订《台州市椒江区建设工程公正评标承诺书》.
6.
2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则.
6.
3评标开标结束后,开始评标.
评标委员会按照第三章"评标办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审.
第三章"评标办法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据.
7.
合同授予7.
1中标候选人公示7.
1.
1招标人应当自收到评标报告3日内将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示,公示期不得少于3日(最后一日为工作日).
7.
1.
2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的,应当向招标人(招标代理机构)提出(附相关有效证明材料),招标人(招标代理机构)应给予答复.
投标人对答复不服或认为招标人(招标代理机构)有违反有关规定及其他弄虚作假情形的,可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查,并提交相关材料.

7.
1.
3涉及中标候选人投标资格等情形的,招标人(招标代理机构)可以书面形式要求其进行澄清或说明.
中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明.
7.
1.
4中标候选人有以下情形之一的,其资格无效:(1)投标资格不符合本章第1.
4项规定的;(2)投标人提供虚假材料骗取投标资格的;(3)按第三章"评标办法"规定应作无效标处理的;(4)拒绝按本章第7.
1.
3款规定进行说明或不能合理说明理由的;(5)法律法规规定作无效标处理的其它情形.
7.
2中标通知书7.
2.
1招标人应当确定中标候选人为中标人,中标候选人放弃中标,或者因不可抗力提出不能履行合同,或者因违反本章第7.
1.
4项规定造成其资格无效的,本次招标失败,重新组织招标.
7.
2.
2中标人确定后,招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》.
7.
2.
3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时,应当将中标结果以电子文件形式通知所有未中标的投标人.
7.
2.
4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力.
《建设工程中标通知书》发出后,如中标人违反法律法规规定而中标无效的,应承担相应的法律责任,本次招标失败,应重新组织招标.

7.
3合同签订7.
3.
1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保,未提交履约担保的,不授予合同.
履约担保额度详见投标人须知前附表,履约担保应采用银行保函或专业担保公司保证方式,担保人应当是在台州市内注册的银行或专业担保公司.
如不能办理担保采用现金的,履约担保必须解入招标文件前附表规定的招标人帐户.

7.
3.
2自《建设工程中标通知书》发出之日起7日内,招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.
招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议.
7.
3.
3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》(台纪[2001]19号)的要求签订《廉政合同》.
8.
重新招标和不再招标8.
1重新招标有下列情形之一的,招标人将重新招标:(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;(2)有效投标少于3个,使得投标明显缺乏竞争,经评标委员会评审后否决所有投标的.
8.
2不再招标重新招标后投标人仍少于3个的,可以向行业主管部门提出申请,经行业招投标管理领导小组批准后可以不再进行招标.
9.
纪律和监督9.
1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益.
9.
2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作.
9.
3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章"评标办法"没有规定的评审因素和标准进行评标.

9.
4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行.

9.
5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉.
任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门举报.
10.
需要补充的其他内容需要补充的其他内容:见投标人须知前附表.
第三章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.
1.
1形式评审标准投标文件组成符合第二章"投标人须知"第3.
1项规定投标文件签字盖章符合第二章"投标人须知"第3.
6.
2项规定投标保证金符合第二章"投标人须知"第3.
4.
1项规定报价唯一只能有一个有效报价2.
1.
2资格评审标准投标人资格符合第二章"投标人须知"第1.
4款规定2.
1.
3响应性评审标准工期符合第二章"投标人须知"第1.
3.
2项规定工程质量符合第二章"投标人须知"第1.
3.
3项规定投标报价不高于本项目上限价,且符合报价表(如有)中的具体要求.
2.
1.
4串通投标评审标准存在本章3.
1.
2项规定情形之一的3.
2详细评审标准评审和评分详见"评标办法"1.
评标方法本次评标办法见评标办法.
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章规定的进行评审,并推荐中标候选人.
2.
评审标准2.
1初步评审标准2.
1.
1形式评审标准:见评标办法前附表.
2.
1.
2资格评审标准:见评标办法前附表.
2.
1.
3响应性评审标准:见评标办法前附表.
2.
1.
4串通投标评审标准:见评标办法前附表.
2.
2分值构成与评分标准分值构成与评分标准:见评标办法.
3.
评标程序3.
1初步评审3.
1.
1评标委员会依据本章第2.
1.
1项、第2.
1.
2项、第2.
1.
3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审.
有一项不符合评审标准的,作无效标处理.
3.
1.
2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的,应认定为串通投标行为,其投标作无效标处理:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(包括使用同一台电脑);(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出,或不同投标人的投标保证金汇入同一个虚拟子账户.
3.
1.
3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的,应当向投标人质询,如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的,应认定为串通投标行为,其投标作无效标处理:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动.
3.
1.
4评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核:投标函中数值大写与小写不一致时,以大写为准.
3.
2详细评审评标委员会按本章第2.
2款规定进行评审和评分.
3.
3投标文件的澄清和补正3.
3.
1在评标过程中,评标委员会可以在电子招标投标业务系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明,或者对细微偏差进行补正,投标人在电子招标投标业务系统进行回复.
评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正.

3.
3.
2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外).
投标人在电子招标投标业务系统中的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分.
投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制,总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求.

3.
3.
3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求.
如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的,投标人的投标报价进入详细评审,但投标人最终将丧失其中标资格.

3.
3.
4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的,其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内未能回复的,可视作拒绝或放弃澄清或说明.
3.
4评标结果3.
4.
1评标委员会按照"评标办法"规定推荐中标候选人.
3.
4.
2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告.
评标办法一、资格审查评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人、项目负责人除在建外的资格内容进行审查,凡不符合资格后审要求的,以无效标处理,不再进入下一阶段评审.
二、商务标评审商务标评审,1、中标候选人的确定评标委员会按投标报价确定中标候选人,即投标报价最低者为第一中标候选人,本次招标不设第二中标候选人.
第四章合同条款及格式第一部分合同条款项目名称:葭沚街道三山(乌石)5号码头船上塔吊拆除工程发包人(甲方):台州市椒江区一江两岸江岸尚城区块征迁指挥部法定代表人:联系电话:项目联系人:陶先生联系电话:15990601686通讯地址(所在地):台州市椒江区传真:电子信箱:承包人(乙方):法定代表人:联系电话:项目联系人:联系电话:项目经理:联系电话:建造师执业资格等级:建造师注册证书号:通讯地址:传真:电子信箱:本合同在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目协商一致,签订本合同.
一、拆除区块及规模:.
二、项目内容:1、项目内容为目标范围内的船体上的塔吊及构筑物的拆除.
三、服务期限:拆除项目满足甲方的进度要求.
四、服务质量标准:拆除项目符合相关技术要求、相关法律及法规的要求;五、合同价款及支付方式:合同价元工程完工并验收合格之后,支付工程款100%.
特别约定:1、全费用综合单价包括机上人工费、材料费、机械费、管理费、保险(必须包括意外伤害保险必须每人达到50万元及以上,意外伤害医疗必须每人达到10万元等)、风险、利润、税金等一切费用.
2、本拆除项目的具体时间和地点根据甲方要求,甲方在需要拆除前24小时通知乙方,乙方要从甲方的需求出发组织力量进行拆除,不得出现延误,乙方在投标时已经综合考虑此项因素.
3、乙方拆除过程中不得损坏周边物体及船体,如有损坏与甲方无关,由乙方负责并承担由此产生的一切损失和责任.
同时乙方拆除工作完成后拆除物堆放不能超过甲方所规定的范围,不得影响市容、市貌.

4、为配合本拆除项目需要的所有辅助材料,乙方在投标报价中已经综合考虑,在结算时费用不再另行计取.
七、违约责任1、乙方出现无法按照甲方要求的时间提供服务项目,乙方应当承担相应的违约责任;若乙方不积极配合甲方进行拆除,则甲方有权终止合同并没收履约保证金.
2、乙方必须切实落实各项安全措施,确保安全工作.
在服务期限内,由于乙方原因而发生人身伤亡、财产损失及其它一切事故,其责任全部由乙方负责并承担,与甲方无关.
3、因乙方原因导致甲方对外承担责任的,甲方可向乙方追偿,则甲方有权终止合同并没收履约保证金.
7.
2工期延误7.
2.
1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:仅因发包人原因造成的延误工期给予相应顺延,除工程全面停工造成的合理的人工、机械窝工费用以外,不得要求任何费用补偿.
7.
2.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:承包人应在合同约定的时间内竣工(经监理审核属合理工期索赔延期的除外),每延误一天的误期赔偿费人民币1000元.
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:履约保证金额度.
7.
3不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:1、每天连续停水、停电超过8小时以上.
2、因政府行政命令(因承包人原因的除外).
3、非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件.
4、施工场地周围地下管线保护,地下障碍物和污染物排除,邻近建筑物、构筑物的保护要求.
5、地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等.
7.
4异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)8级以上持续24小时的大风(台风);(2)24小时内持续降雨且降水量为200mm以上;(3)40摄氏度及以上且持续2天以上以上的高温天气.
八、双方约定,在履行合同过程中产生争议时,由双方协商解决,协商不成时,同意选择下列第2种方式解决争议:1、提交项目所在地仲裁委员会申请仲裁;2、依法向甲方所在地人民法院提起诉讼.
九、合同份数:一式陆份,正本贰份,副本肆份.
发包人:(公章)法定代表人或其签约代表人:(签字)统一社会信用代码:地址:邮政编码:法定代表人:委托代理人:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:承包人:(公章)法定代表人或其签约代表人:(签字)统一社会信用代码:地址:邮政编码:法定代表人:委托代理人:电话:传真:电子信箱:开户银行:账号:第二部分工程建设项目廉政责任书项目名称:葭沚街道三山(乌石)5号码头船上塔吊拆除工程拆除地点:发包人(甲方):台州市椒江区一江两岸江岸尚城区块征迁指挥部承包人(乙方)为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书.

第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定.
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事.
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度.
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报.
第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等.
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用.
(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便.
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动.
(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动.
不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等.

第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定:(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等.
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用.
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便.
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动.
第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿.

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿.

第五条本责任书作为工程施工合同的,与工程施工合同具有同等法律效力.
经双方签署后立即生效.
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止.
第七条本责任书一式四份,由甲乙双方各执一份,送交甲乙双方的监督单位各一份.
甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)法定代表人:法定代表人:地址:地址:电话:电话:年月日年月日甲方监督单位(盖章)乙方监督单位(盖章)年月日年月日第五章工程量1.
投标结算率组成1.
1报价方式:总价一次性包死.
第二卷第六章房屋拆除范围图及拆迁面积明细表标的拆除范围内第三卷第七章技术标准和要求1.
项目概况1.
1招标项目:葭沚街道三山(乌石)5号码头船上塔吊拆除工程1.
2拆除区块及规模:目标范围内的船体上的塔吊及构筑物的拆除.
(参考图纸)1.
3项目内容:目标范围内的船体上的塔吊及构筑物的拆除.
(参考图纸)技术规范及标准2.
1符合相关技术要求、相关法律及法规的要求3.
项目管理的要求3.
1本项目发包范围内的项目,未经发包人同意一律不得分包.
一经发现立即取消承包资格,作违约处理,并承担由此引起的一切经济损失.
第四卷第八章投标文件格式目录投标函二、报价明细表三、项目负责人简历表四、台州市建设工程诚信投标承诺书五、法定代表人授权委托书六、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书一-1、投标函葭沚街道三山(乌石)5号码头船上塔吊拆除工程投标函台州市椒江区一江两岸江岸尚城区块征迁指挥部(招标人):一、根据你方的葭沚街道三山(乌石)5号码头船上塔吊拆除工程(工程项目名称)招标文件,经考察现场和研究上述招标文件后,在全部同意招标文件内容前提下,我方保证:1、愿以报价,佰拾万仟佰拾元(元)并同意按招标文件的规定承包上述工程的标段拆除项目.
2、服务期限:拆除项目满足招标人的进度要求.
3、服务质量标准:拆除项目符合相关技术要求、相关法律及法规的要求,由甲方派指定人员进行验收.
4、人员设备按本投标文件的部署及时到位.
二、如果我方中标,我方将按照招标文件规定提交履约担保,共同地和分别地承担责任.
三、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同.
四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交.
法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章):七、台州市建设工程诚信投标承诺书台州市建设工程诚信投标承诺书本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加葭沚街道三山(乌石)5号码头船上塔吊拆除工程(工程项目名称)的投标;二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;三、不存在串通投标行为(包括不存在招标文件第三章"评标办法"第3.
1.
2和第3.
1.
3项规定的情形);四、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为;五、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为.
如招标人需要调查了解的,本公司负责本次投标的主管人员(分管经营的副总)将积极配合.
主管人员:手机:本公司若有违反本承诺内容的行为,愿意按招标文件规定接受投标担保的处理.
如已中标的,自动放弃中标资格;给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任.
法定代表人(签字或盖章):投标人(盖章):年月日八、法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书(参考样张)本授权委托书声明:我(姓名)系(投标人)的法定代表人,现授权委托我单位(姓名)为我的代理人,以本单位的名义参加台州市椒江区一江两岸江岸尚城区块征迁指挥部(招标人)的葭沚街道三山(乌石)5号码头船上塔吊拆除工程(工程名称)的投标.
代理人在该工程招投标活动中的一切事务,我均予以承认.