投标报价前请认真阅读,如递交投标文件即视为认可本文件的所有条款.

河南财经政法大学郑东校区中水回收(二期)土建及设备站房建设项目招标文件招标编号:豫财招标采购2017-725号招标人:河南财经政法大学代理机构:河南省教育招标服务有限公司日期:2017年5月25日目录第一章投标邀请函3第二章投标人须知7投标人须知前附表71.
总则122.
招标文件153.
投标文件164.
投标185.
开标196.
评标207.
合同授予218.
重新招标和不再招标219.
纪律和监督2210.
需要补充的其他内容22第三章评标程序、标准及办法(综合评分法)25评标办法前附表251、评标方法282、评审标准293、评标程序29第四章合同条款及格式33第二部分通用条款(略)41第五章工程量清单591.
工程量清单说明592、投标报价编制说明593、工程量清单60第六章技术标准及要求121第七章图纸(另册)124第八章投标文件格式125第一章投标邀请函河南财经政法大学郑东校区中水回收(二期)土建及设备站房建设项目国内公开招标公告河南省教育招标服务有限公司受河南财经政法大学委托,就中水回收(二期)土建及设备站房建设项目进行国内公开招标,欢迎符合相关条件的投标人参加投标.
一、招标项目编号及名称:招标编号:豫财招标采购-2017-725号项目名称:河南财经政法大学中水回收(二期)土建及设备站房建设项目二、招标项目简要说明:2.
1招标范围:对河南财经政法大学郑东校区中水回收(二期)土建及设备站房建设施工,涵盖:包括土建施工,电气照明、工艺安装、自控仪安装工程表的施工图纸及工程量清单范围内所有建筑安装工程.
该工程为交钥匙工程,工程范围内中间不再另行签单结算.

2.
2质量要求:符合国家质量标准及安装标准和现行国家质量验收规范.
2.
3工期要求:合同签订后120天内交付验收.
2.
4承包方式:包工,包料,保质量,保安全,包工期,包文明施工2.
5资金来源:专项资金.
2.
6标段划分:一个包段2.
7项目地点:河南省郑州市郑东新区金水东路东四环交叉口河南财经政法大学2.
8预算控制价:500万元人民币三、上述项目投标人资格要求:3.
1注册于中华人民共和国境内,能独立承担民事责任能力的法人.
3.
2资质要求:须具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质且有有效的安全生产许可证.
3.
3对项目负责人的要求:投标人拟派项目经理须具备房屋建筑工程专业或机电专业或市政专业贰级及以上注册建造师注册建造师(不含临时),具备有效的安全生产考核合格证书,并与公司具有劳动合同关系,参加了社会保险;且未担任其它在建建设工程项目的注册建造师(已经报名不得更换).

3.
4符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定.
符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定.
3.
5与招标人、招标人就本次招标的委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联.
3.
6依据高检会【2015】3号、豫检会【2015】6号文件(关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知),有行贿犯罪的法人、法定代表人、投标代表人的供应商不得参与本次投标活动.
3.
7依据财库[2015]150号文件规定,被各级人民政府财政部门行政处罚且在处罚期内的供应商不得参与本次投标且参与本次投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录.
3.
8根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;【查询渠道:"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)、中国政府采购网(www.
ccgp.
gov.
cn)四、报名及购买招标文件时必须携带下述资料.
4.
1提供(营业执照、税务登记证、组织机构代码证)或(三证合一的营业执照)副本加盖公章的复印件).
4.
2资质证书副本、安全生产许可证、项目经理建造师证书(含安考证)(验原件留加盖公章的复印件).
注:已换发新版资质证书的企业信息须通过全国建筑市场监管与诚信信息发布平台(http://www.
mohurd.
gov.
cn/docmaap/)附查询结果截图并加盖公章,未换发新版资质证书的企业信息须通过河南省建筑市场监管与诚信信息发布平台(http://hngcjs.
hnjs.
gov.
cn)附查询结果截图并加盖公章,省外企业未换发新版资质证书的企业信息按其注册地省建筑市场监管与诚信信息发布平台截图并加盖公章.

4.
3提供2014年、2015年、2016年度经审计的财务状况报告(验原件留加盖公章的复印件).
4.
42017年任意1月依法缴纳税收证明(可以是银行扣款回单或税局开具的凭据)加盖公章的复印件.
注:税收证明政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税、和企业所得税的凭据.
4.
52017年任意1月依法缴纳社会保障资金的证明(可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据)加盖公章的复印件.
4.
6企业注册地或项目所在地人民检察院出具有效的无行贿犯罪档案查询结果告知函,以招标公告发布日期之后开具为准.
(验原件留加盖公章的复印件).
(内容涵盖企业法人、法定代表人、投标代表人).
4.
7提供供应商自己参与(填写本次采购人名称:----采购编号:----)采购活动前未有在处罚期内的各级人民政府财政部门行政处罚和参与本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺(加盖公章的原件).

4.
8项目经理无在建项目承诺书(加盖公章的原件).
4.
9与采购人或采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联的承诺(加盖公章的原件).
4.
10提供供应商自己参与(填写本次采购人名称:----采购编号:----)采购活动前已在【"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)、中国政府采购网(www.
ccgp.
gov.
cn)查询,无不良信用记录的承诺(加盖公章的原件),并附二个网站查询截图.

4.
11.
购买招标文件人员必须是投标人本单位人员,提供(其身份证原件和复印件).
五、招标文件出售事宜:5.
1投标邀请函发布时间:自2017年5月25日.
5.
2投标邀请函发布:中国政府采购网、河南省政府采购网、中国采购与招标网、河南招标采购综合网、河南教育招标网.
5.
3购买招标文件时间:自2017年5月25日起至2017年6月2日17:00止(北京时间,下同).
每天上午9∶00至11∶30,下午14∶30至17∶00(法定节假日除外).
5.
4购买招标文件地点:河南省教育招标服务有限公司(河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤117室).
5.
5招标文件出售方式:现场购买5.
6招标文件售价:每套300元人民币(图纸费另行收取,在勘察现场时购买),售后不退.
六、投标文件接收信息:6.
1投标截止及开标时间:2017年6月14日下午14:306.
2投标文件接收及开标地点:河南省教育招标服务有限公司(河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院开标室).
七、有关说明7.
1如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审,则须由发证部门出具原(证书)有效期延长至___年__月__日的证明.
(注:延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后).
7.
2本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标.
届时投标人的法定代表或其授权代表务必出席开标会(携带身份证原件以备查核).
7.
3本次项目投标邀请函、结果公示等相关信息在中国政府采购网\河南省政府采购网上公布,并视为有效送达,不再另行通知,本招标项目不举行集中答疑会,如有任何疑问请以书面、传真或电邮形式至招标代理机构释疑.

7.
4购买了招标文件,而不参加投标的投标人,请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构.
若该项目因不足三家而导致重新采购,未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格.
八、招标代理机构和招标人信息采购代理机构名称:河南省教育招标服务有限公司采购代理机构地址:河南省郑州市金水区文化路80号河南财经政法大学院内老后勤小院.
采购代理机构联系方式:翟老师侯老师联系电话:0371-56058512采购人名称:河南财经政法大学采购人地址:河南财经政法大学招标管理办公室(地址:河南省郑州市郑东新区金水东路东四环交叉口河南财经政法大学)联系人:胡老师0371-86157236河南省教育招标服务有限公司2017年5月25日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.
1.
2招标人名称:河南财经政法大学地址:河南财经政法大学招标管理办公室(地址:河南省郑州市郑东新区金水东路东四环交叉口河南财经政法大学)联系人:胡老师电话:0371-861572361.
1.
3招标代理机构名称:河南省教育招标服务有限公司地址:河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤联系人:翟先生电话/传真:0371-560585121.
1.
4项目名称河南财经政法大学郑东校区中水回收(二期)土建及设备站房建设项目1.
1.
5建设地点河南省郑州市郑东新区金水东路东四环交叉口河南财经政法大学1.
1.
6结构、层次、面积见图纸1.
1.
7图纸设计单位河南省大成环保工程有限公司1.
1.
8标段划分1个标段1.
1.
9招标方式公开招标1.
2.
1资金来源财政资金1.
2.
2出资比例100%1.
2.
3资金落实情况已落实1.
3.
1招标规模及范围招标规模:总投资500万元;其中安全文明施工费106282.
37元,规费:133083.
38元,税金509316.
39元招标范围:对河南财经政法大学郑东校区中水回收(二期)土建及设备站房建设施工,涵盖:包括土建施工,电气照明、工艺安装、自控仪安装工程表的施工图纸及工程量清单范围内所有建筑安装工程.
该工程为交钥匙工程,工程范围内中间不再另行签单结算.

1.
3.
2计划工期自合同签章生效之日起120日历天.
1.
3.
3质量要求符合国家质量标准及安装标准和现行国家质量验收规范1.
3.
4安全目标、文明工地目标安全目标:杜绝死亡事故文明工地目标:市级安全文明工地条款号条款名称编列内容1.
4.
1(1)投标人资质条件、能力和信誉(1)提供(营业执照、税务登记证、组织机构代码证)或(三证合一的营业执照)副本加盖公章的复印件).
(2)资质证书副本、安全生产许可证、项目经理建造师证书(含安考证)(加盖公章的复印件).
注:已换发新版资质证书的企业信息须通过全国建筑市场监管与诚信信息发布平台(http://www.
mohurd.
gov.
cn/docmaap/)附查询结果截图并加盖公章,未换发新版资质证书的企业信息须通过河南省建筑市场监管与诚信信息发布平台(http://hngcjs.
hnjs.
gov.
cn)附查询结果截图并加盖公章,省外企业未换发新版资质证书的企业信息按其注册地省建筑市场监管与诚信信息发布平台截图并加盖公章.

(3)提供2014年、2015年、2016年度经审计的财务状况报告(加盖公章的复印件).
(4)2017年任意1月依法缴纳税收证明(可以是银行扣款回单或税局开具的凭据)加盖公章的复印件.
注:税收证明政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税、和企业所得税的凭据.
(5)2017年任意1月依法缴纳社会保障资金的证明(可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据)加盖公章的复印件.
(6)企业注册地或项目所在地人民检察院出具有效的无行贿犯罪档案查询结果告知函,以招标公告发布日期之后开具为准.
(原件或加盖公章的复印件).
(内容涵盖企业法人、法定代表人、投标代表人).
(7)提供供应商自己参与(填写本次采购人名称:----采购编号:----)采购活动前未有在处罚期内的各级人民政府财政部门行政处罚和参与本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺(加盖公章的原件).

(8)项目经理无在建项目承诺书(加盖公章的原件).
(9)与采购人或采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联的承诺(加盖公章的原件).
(10)提供供应商自己参与(填写本次采购人名称:----采购编号:----)采购活动前已在【"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)、中国政府采购网(www.
ccgp.
gov.
cn),无不良信用记录的承诺(加盖公章的原件),并附二个网站查询截图.

条款号条款名称编列内容1.
4.
2是否接受联合体投标不接受接受,应满足下列要求:1.
9.
1踏勘现场不组织组织,踏勘时间:2017年6月7日10:00踏勘集中地点:2017年6月7日10:001.
10.
1投标预备会不召开召开,召开时间:2017年6月7日10:00(过期不候)投标人领取招标文件后必须对项目现场进行现场勘察活动,以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料.
勘察现场所发生的所有费用、风险由投标人自己承担.
招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责.
召开地点:河南省郑州市郑东新区金水东路东四环交叉口河南财经政法大学集合联系人:胡老师联系电话:0371-861572361.
10.
2投标人提出问题的截止时间要求为投标截止时间17日前1.
10.
3招标人书面澄清的时间要求为投标截止时间15日前1.
11分包不允许允许,分包内容要求:分包金额要求:接受分包的第三人资质要求:1.
12偏离不允许允许2.
1构成招标文件的其他材料图纸及答疑,招标文件的澄清补正等相关文件2.
2.
1投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件的截止之日15日前2.
2.
2投标截止时间同投标邀请函2.
2.
3投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后24小时内2.
3.
2投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后24小时内3.
1.
1构成投标文件的其他材料投标文件电子版:投标人在递交投标文件时,同时递交投标文件电子版(电子版应包含投标文件所有内容,以U盘形式提交,U盘必须可读,现场检验,如无法打开或打开后无投标文件电子版,将视为无效投标;为方便招标人现场清标,各投标人需提供的投标文件全套电子版的资料;各投标人需提供excel版的投标报价全套电子版的资料,否则将视为无效投标).

条款号条款名称编列内容3.
3.
1投标有效期投标截止后60日历天3.
4投标保证金投标保证金金额:(只接收投标单位对公转账,不接收现金交款单及个人转账,请在汇款时填写具体招标编号便于后期的保证金退回)金额:100000元人民币交纳方式:各潜在投标人在开标前从基本户将投标保证金汇入招标代理机构指定银行帐户,代理机构以银行到账为准,开具投标保证金交纳收据.
温馨提醒:为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况,请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金.
并将汇款凭证附在投标文件中.
招标编号:豫财招标采购2017-725号开户名称:河南省教育招标服务有限公司账号:371903102310201开户行:招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行非中标单位的投标保证金,代理机构将在结果公布后予以无息退还.
中标单位退保证金时需提供合同原件一份3.
5.
2近年财务状况的年份要求近三年度指:2014年1月1日起至2016年12月31日止,以经审计机关或和会计师事务所审计的财务年度审计报告为准.
3.
5.
3近年完成的类似项目的年份要求近三年度指:2014年、2015年、2016年3.
5.
5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求近三年度指:2014年、2015年、2016年3.
6是否允许递交备选投标方案不允许3.
7投标文件的编制3.
7.
2装订要求1)纸制投标文件采用胶装方式装订,装订应牢固,不易拆散和换页,不得采用活页装订.
编制目录并插入连续页码.
2)电子版单独封装.
(按第八章文件格式)条款号条款名称编列内容3.
7.
3签字或盖章要求投标文件封面、投标函加盖投标人法人公章和法人代表人或其委托代理人签字或盖章、工程量清单报价单加盖造价师或造价员执业专用章并签字,其它按招标文件要求.
3.
7.
4投标文件份数正本要求:1份;副本要求:6份;电子文件:U盘1份.
4.
1.
2封套上写明招标人的地址:招标人名称:河南财经政法大学中水回收(二期)土建及设备站房建设项目施工投标文件招标编号:在年月日时分前不得开启4.
2.
2递交投标文件地点河南省教育招标服务有限公司(河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院开标室).
4.
2.
3是否退还投标文件否5.
1开标时间和地点开标时间:同投标截止时间开标地点:河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院开标室5.
2开标程序(1)密封情况检查:由各投标人法定代表人或授权委托人查证投标文件密封情况.
(2)开标顺序:递交投标文件时间的逆顺序.
6.
1.
1评标委员会的组建评标委员会构成:7人,其中招标人代表2人,专家5人.
评标专家确定方式:开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取.
7.
1是否授权评标委员会确定中标人是,推荐的中标候选人数:2人7.
3.
1履约担保履约担保的形式:银行保函,履约担保的金额为工程总价的10%.
为保证工程能够顺利进行,中标单位必须在合同签订前交纳中标价10%作为合同履约保函,未交纳者取消中标资格.
10需要补充的其他内容10.
1类似项目类似工程指结构形式为框架砼建筑物的工程.
10.
2投标报价要求遵循本招标文件第五章工程量清单的投标报价说明的规定.
10.
3招标控制价本项目招标控制价500万元,招标控制价为该工程的最高限价,投标人的投标报价高于招标控制价的,其投标被拒绝.
条款号条款名称编列内容10.
5廉政协议书中标人确定后,在签订合同时须签订《廉政协议书》10.
6调整部分工程量漏项或设计变更引起新的工程量项目,经发包人确认后按实结算.
由于工程量的工程量数量有误或设计变更引起工程量增减,其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量,经发包人确认后按实结算.
工程开工后,甲方有权按现场实际情况对工程量进行调整.
对工程量增减可能引起的风险费用,投标人在综合报价中应予以考虑.
甲方只对已完成工程进行盘点,按照投标分部分项综合单价结算,其他费用一律不予支付.

由于招标人原因延期开工或中途停工的,工期相应顺延.
因其可能发生的停工、窝工损失及其他一切风险费用由投标人在报价时综合考虑.
现场临时水、电由投标单位自行解决,在报价时综合考虑.
施工单位报价必须充分考虑到扬尘治理、环卫、交通、噪音、青苗补偿、扰民、临建拆迁、水塘、协调补偿、破道修复等不可预见的外界障碍或自然条件等风险因素的影响.
未尽事宜按现行建经政策执行.
10.
7节能产品依据《财政部国家发展改革委员会关于印发的通知》财库〔2004〕185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号、《财政部国家发展改革委员会关于调整公布(最新)一期节能产品政府采购清单的通知》文件要求,*"空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品"为政府强制采购节能产品.
各潜在供应商在本次投标活动中,投标货物中如有涉及到上述九类产品时",则所投涉及到上述货物的产品必须选择公布(最新)一期节能清单中的节能产品货物参与投标10.
8解释权解释权:构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准.
按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释.

1.
总则1.
1项目概况1.
1.
1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目己具备招标条件,现对本项目施工进行招标.
1.
1.
2本招标项目招标人:见投标人须知前附表.
1.
1.
3本标段招标代理机构:见投标人须知前附表.
1.
1.
4本招标项目名称:见投标人须知前附表.
1.
1.
5本标段建设地点:见投标人须知前附表.
1.
1.
6本招标项目结构、层次、面积:见投标人须知前附表.
1.
1.
7本招标项目图纸设计单位:见投标人须知前附表.
1.
1.
8本招标项目标段划分:见投标人须知前附表.
1.
1.
9本招标项目招标方式:见投标人须知前附表.
1.
2资金来源和落实情况1.
2.
1本招标项目的资金来源:见投标人须知前附表.
1.
2.
2本招标项目的出资比例:见投标人须知前附表.
1.
2.
3本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表.
1.
3招标范围、计划工期、质量要求、安全文明工地要求1.
3.
1本次招标范围:见投标人须知前附表.
1.
3.
2本标段的计划工期:见投标人须知前附表.
1.
3.
3本标段的质量要求:见投标人须知前附表.
1.
3.
4本标段的安全目标、文明工地目标:见投标人须知前附表.
1.
4投标人资格要求1.
4.
1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉.
(l)资质条件:见投标人须知前附表;(2)财务要求:见投标人须知前附表;(3)业绩要求:见投标人须知前附表;(4)信誉要求:见投标人须知前附表;(5)项目经理资格:见投标人须知前附表;(6)其他要求:见投标人须知前附表.
1.
4.
2投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.
4.
1项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标.
1.
4.
3投标人不得存在下列情形之一:(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;(3)为本标段的监理人;(4)为本标段的代建人;(5)为本标段提供招标代理服务的;(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;(9)被责令停业的;(10)被暂停或取消投标资格的;(11)财产被接管或冻结的;(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的.
1.
5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理.
1.
6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任.
1.
7语言文字除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文.
必要时专用术语应附有中文注释.
1.
8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位.
1.
9踏勘现场1.
9.
1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场.
1.
9.
2投标人踏勘现场发生的费用自理.
1.
9.
3除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失.
1.
9.
4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责.
1.
10投标预备会1.
10.
1投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题.
1.
10.
2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清.
1.
10.
3投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的时间内,将对投标人所提问颗的澄清,以书面方式通知所有购买招标文件的投标人.
该澄清内容为招标文件的组成部分.
招标人下发的答疑纪要及其它与招投标有关的书面通知等必须由招标人加盖公章,否则一律无效,并不得作为工程量清单、招标控制价和投标报价的依据.

1.
11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件.
1.
12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度.
1.
13农民工工资保障金1.
13.
1建设单位按工程中标价的2%缴纳农民工工资保障金;1.
13.
2总承包施工企业中标后,投标保证金不再退回企业,直接转为农民工工资保障金,若投标保证金不足中标价的2%,须补足2%作为农民工工资保障金;1.
13.
3建筑业企业在参与建筑工程项目投标时,必须对农民工工资保障金的问题做出以下承诺:一是建筑业企业在竞标时必须在标书中如实反映其以前所承建工程中工资支付的情况,需特别注明截止竞标之日,是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为.
二是建筑业企业在竞标时必须在标书中承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保障金.
三是建筑业企业在竞标时必须在标书中承诺:一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠职工工资情况的,可由建设行政主管部门从工资保障金中先划支.
投标人提交的投标文件不具备以上三项内容的,在评标时对其实行"一票否决".
1.
13.
4中标人应及时足额交纳农民工工资保障金(中标价的2%).
1.
13.
5如经调查发现建筑业企业没有如实反映工资支付情况,或无故不足额存入工资保障金的,由建设行政主管部门通报批评,并记入建设部门和劳动保障部门的企业诚信档案,并予以相应惩罚.
2.
招标文件2.
1招标文件的组成2.
1.
1本招标文件包括:(1)招标公告(或投标邀请书);(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)工程量清单;(6)图纸;(7)工程需求及技术要求;(8)投标文件格式;(9)投标人须知前附表规定的其他材料.
2.
1.
2根据本章第1.
10款、第2.
2款和第2.
3款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分.
2.
2招标文件的澄清2.
2.
1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容.
如发现缺页或不全,应及时向招标人提出,以便补齐.
如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式,下同),要求招标人对招标文件予以澄清.

2.
2.
2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源.
如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天,并且澄清内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间.

2.
2.
3投标人在收到澄清后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认己收到该澄清.
2.
3招标文件的修改2.
3.
1在投标截止时间15天前,招标人可以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人.
如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天,相应延长投标截止时间.
2.
3.
2投标人收到修改内容后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认己收到该修改.
3.
投标文件3.
1投标文件的组成投标文件应包括下列内容:一、投标报价书1.
1投标函1.
2投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、反商业贿赂承诺书六、已标价工程量清单七、已标价工程量清单自查表八、施工组织设计九、项目管理机构十、资格审查资料十一、服务承诺十二、其他材料3.
2投标报价3.
2.
1投标人应按第五章"工程量清单"的要求填写相应表格.
3.
2.
2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改第五章"工程量清单"中的相应报价.
此修改须符合本章第4.
3款的有关要求.
3.
2.
3招标人设有最高投标限价的,投标人的投标报价不得超过最高投标限价,最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明.
3.
3投标有效期3.
3.
1在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件.
3.
3.
2出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期.
投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金.

3.
4投标保证金3.
4.
1投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章"投标文件格式"规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分.
联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表的规定.

3.
4.
2投标人不按本章第3.
4.
1项要求提交投标保证金的,其投标文件作废标处理.
3.
4.
3招标人与中标人签订合同后5个工作日内,向未中标的投标人和中标人退还投标保证金.
3.
4.
4有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保.
3.
5资格审查资料3.
5.
1"投标人基本情况表"应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件.
3.
5.
2"近年财务状况表"应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表.
3.
5.
3"近年完成的类似项目情况表"应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书)的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表.
每张表格只填写一个项目,并标明序号.
3.
5.
4"正在施工和新承接的项目情况表"应附中标通知书和(或)合同协议书复印件.
每张表格只填写一个项目,并标明序号.
3.
5.
5"近年发生的诉讼及仲裁情况"应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体年份要求见投标人须知前附表.
3.
5.
6投标人须知前附表规定接受联合体投标的,本章第3.
5.
1项至第3.
5.
5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况.
3.
6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案.
允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑.
评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案.

3.
7投标文件的编制3.
7.
1投标文件应按第八章"投标文件格式"进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分.
其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺.

3.
7.
2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应.
3.
7.
3投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章.
委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书.
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除.
如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认.
签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表.

3.
7.
4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表.
正本和副本的封面上应清楚地标记"正本"或"副本"的字样.
当副本和正本不一致时,以正本为准.
3.
7.
5投标文件的正本与副本应分别装订成册,并编制目录,具体装订要求见投标人须知前附表规定.
4.
投标4.
1投标文件的密封和标记4.
1.
1投标文件的正本与副本应分开包装,加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位章.
4.
1.
2投标文件的封套上应清楚地标记"正本"或"副本"字样,封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表.
4.
1.
3未按本章第4.
1.
1项或第4.
1.
2项要求密封和加写标记的投标文件,招标人不予受理.
4.
2投标文件的递交4.
2.
1投标人应在本章第2.
2.
2项规定的投标截止时间前递交投标文件.
4.
2.
2投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表.
4.
2.
3除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还.
4.
2.
4招标人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证.
4.
2.
5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理.
4.
3投标文件的修改与撤回4.
3.
1在本章第2.
2.
2项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人.
4.
3.
2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.
7.
3项的要求签字或盖章.
招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证.
4.
3.
3修改的内容为投标文件的组成部分.
修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交,并标明"修改"字样.
5.
开标5.
1开标时间和地点招标人在本章第2.
2.
2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人及项目经理准时参加.
参加开标会议的投标人应携带法人证明或法人授权委托书、被委托人身份证(原件及复印件)以及招标文件要求投标人提供的证书、证件、相关证明文件、合同的原件等.

5.
2投标人出现下列情况之一者为废标,取消参加评标资格:开标时投标人的法定代表人或委托代理人及投标项目经理本人不到场,到场但未能出具授权委托书和相应证件的;投标文件未密封的;投标文件不按规定加盖印章的;投标文件的关键内容字迹模糊,无法辩认的;在有两个同类数字,又同一个项目中未注明其中哪一个有效的;投标文件超过截止时间送达者;投标人不按时参加开标会议,当检查有关证件时还不到场者;投标文件中拟派的项目经理,与投标人在资格审查拟派的项目经理不符;未按规定提交投标保证金的;投标人不按照招标文件提供的工程量清单及编码进行工程量清单综合单价分析的;5.
3根据本招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后,有效投标不足三个的,招标人应当依法重新招标.
主持人按下列程序进行开标:(1)宣布开标纪律;(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称;(3)宣布招标人、记录人、监标人等有关人员姓名;(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况;(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序;(6)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;(8)开标结束.
5.
4开标程序主持人按下列程序进行开标:(1)宣布开标纪律;(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;(3)宣布招标人、记录人、监标人等有关人员姓名;(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况;(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序;(6)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;(8)开标结束.
6.
评标6.
1评标委员会6.
1.
1评标由招标人依法组建的评标委员会负责.
评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成.
评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表.

6.
1.
2评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属;(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;(3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的.
6.
2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则.
6.
3评标办法6.
3.
1评标委员会按照评标办法规定进行评标.
以上文件没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据.
(本工程适用综合计分法).
7.
合同授予7.
1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表.
7.
2中标通知在本章第3.
3款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人.
7.
3签订合同7.
3.
1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.
中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿.

7.
3.
2发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失.
8.
重新招标和不再招标8.
1重新招标有下列情形之一的,招标人将重新招标:(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;(2)经评标委员会评审后否决所有投标的.
8.
2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标.
9.
纪律和监督9.
1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益.
9.
2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作.
9.
3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章"评标程序、标准及方法"没有规定的评审因素和标准进行评标.

9.
4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况.
在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行.

9.
5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉.
10.
需要补充的其他内容10.
1需要补充的其他内容:见投标人须知前附表.
附表一:开标记录表(项目名称)标段施工开标记录表开标时间:年月日时分序号投标人密封情况投标保证投标报价(万元)评标价(扣除不可竞争费后报价)措施费报价质量工期农民工工资保障金承诺事项对本次开标有误异议签名本项目招标控制价招标人代表:记录人:监标人:年月日附表二:问题澄清通知问题澄清通知编号:(投标人名称):(项目名称)标段施工招标的评标委员会,对你方的投标文件进行了仔细的审查,现需你方对下列问题以书面形式予以澄清:1.
2.
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至(详细地址)或传真至(传真号码).
采用传真方式的,应在年月日时前将原件递交至(详细地址).
评标工作组负责人:(签字)年月日附表三:问题的澄清问题的澄清编号:(项目名称)标段施工招标评标委员会:问题澄清通知(编号:)已收悉,现澄清如下:1.
2.
.
.
.
.
.
投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日第三章评标程序、标准及办法(综合评分法)评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.
1.
1形式评审标准投标人名称与投标报名时的营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标文件的有效签章投标函及附录有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章投标文件格式符合第八章"投标文件格式"的要求报价唯一只能有一个有效报价2.
1.
2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照满足资格要求资料符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定其他要求符合第二章"投标人须知"第1.
4.
1项规定联合体投标人不接受2.
1.
3响应性评审标准投标内容符合第二章"投标人须知"第1.
3.
1项规定工期符合第二章"投标人须知"第1.
3.
2项规定工程质量符合第二章"投标人须知"第1.
3.
3项规定投标有效期符合第二章"投标人须知"第3.
3.
1项规定投标保证金符合第二章"投标人须知"第3.
4.
1项规定权利义务投标函及附录中相关承诺符合或优于第四章"合同条款及格式"相关规定已标价工程量清单符合第五章"工程量清单"给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量.
技术标准和要求符合第七章"工程需求及技术要求"规定投标价格投标报价超过招标控制价的按废标处理条款号评审因素评审标准2.
2.
1分值组成(总分100分)2.
2.
2评标基准价计算方法如参与评标基准价确定的有效投标人超过5家(含5家),评标基准价为去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值的50%+控制价的50%;如参与评标基准价确定的有效投标人不足5家(不含5家),则评标基准价为参与评标基准价确定的所有有效投标报价的算术平均值的50%+控制价的50%;如参与评标基准价确定的有效投标人少于3家,评标基准价无法确定,将否决所有投标文件.
特别强调:最高报价和最低报价并不是无效报价,也同样按照本办法参与评审.

注:1、低于或等于招标控制价且通过初步评审的有效投标人报价为有效报价.
2、扣除不可竞争费指的是:扣除的安全文明施工措施费、规费、税金.
3、上述报价在评审中均使用评标价(均扣除不可竞争费)2.
2.
3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%*(扣除不可竞争费后的投标报价—评标基准价)/评标基准价2.
2.
4(1)施工组织设计评分标准(15分)主要施工方法0~2分拟投入的主要物资计划、主要施工机械0~1.
5分劳动力安排计划0~1分施工总平面图0~1分确保工期的技术组织措施0~2分施工总进度表或施工网络图0~2分确保完成工程建设的技术和管理措施0~2分确保工程质量的技术组织措施(0~1分)施工质量保证措施具有针对性、可操作性(1)有质量保证组织机构,人员及规章制度健全的,有符合本项目实际,且便于操作的岗位职责0-0.
5分(2)对现场质量问题预控及奖罚措施0-0.
5分环境保护管理体系与措施(0~2分)环境保护、文明施工等措施考虑周全,具有实际的可行性,对本地环境和施工现场无影响,未考虑环境保护文明施工等措施的不得分对现场成品保护、文明施工、环境保护的针对性总体描述0-0.
5分对危险品、化学品、垃圾等处理0-0.
5分防尘、防噪、防火、防潮等各种安全方面的预案及控制措施0-0.
5分现场临建和场外生活区建造、设施配置及管理0-0.
5分节能减排等(0~0.
5分)在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术0~0.
5分以上各项共计15分如缺项,相应该小项视为0分.
2.
2.
4(2)企业及项目经理业绩(7分)(0-3分)a.
企业近三年(2014-2016)每获得一个省级及以上工程奖的得0.
5分,最多得1分(以证书原件为准);b.
获得上年度省级及以上安全奖(含安全文明工地)证书的得0.
5分(以证书原件为准).
c.
企业2014以来获得省级及以上建筑业先进企业或省级建设工程质量管理先进企业的得0.
5分;d.
质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康管理体系证书三证齐全者得1分,否则不得分.
注:以上证明文件均需提供原件,且提供的原件须与投标文件所附复印件一致,无原件或所提供原件与投标文件所附复印件不一致者不得分.
项目经理业绩(0-4分)投标人每提供1份类似日处理水量不得小于1800立方成功业绩的得1分,最多得4分;投标文件中每项业绩需同时提供合同、采购方(用户)出具的项目验收证明,缺少一项不得分,评标时交验原件,原件和投标文件中所附复印件要一致,否则不得分.
注:类似项目指水处理项目;业绩合同以合同签订时间为准.

备注:评标时均以原件为准,无原件不计分.
2.
2.
4(3)投标报价评分标准(60分)1.
投标报价的评审(满分共30分)投标人的投标评标报价与评标基准价相比,相等者得基本分25分,每低于评标基准价1%从基本分上加1分,最多加5分;低于评标基准价5%以上者(不含5%),每再低1%从已得分(30分)内扣2分,扣完为止;投标评标报价高于评标基准价的,每高1%从基本分上扣2分,扣完为止.
计分采用比例内插法.

2.
分部分项工程量清单项目综合单价评审(15分)分部分项工程量清单项目综合单价选取10项清单项目,清单项目综合单价以各有效投标报价中同一分项清单项目综合单价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值作为该分项基准价,当有效投标报价少于五家时(不含五家),则以所有有效报价的算术平均值作为该分项基准价.
在基准价+5%~-10%范围内的综合单价,每项得分1.
5分,共计15分,超出该范围不得分.

(如果投标人的分部分项工程量清单项目有缺项,则按废标处理.
)3.
主要材料单价10分主要材料项目单价选取10项主材,材料的单价以各有效投标报价中同一材料单价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值作为该项基准价.
当有效投标报价少于五家时(不含五家),则以所有有效报价的算术平均值作为该项基准价.
在基准价+5%~-10%范围内的材料单价,每项得分1分,共计10分,超出该范围不得分.

(评标抽取材料项时,如缺项则该材料项按0分计)4.
措施项目费报价(5分)1、措施费评标基准价计算方法:去掉一个最高和一个最低措施费(合计)后的算术平均值作为措施项目的基准价.
当有效投标报价少于五家时(不含五家),则以所有有效投标人措施费(合计)报价的算术平均值作为措施项目的基准价.

2、措施费(合计)报价与基准价相等得5分,每高于或低于基准价1%扣0.
2分,扣完为止.
2.
2.
4(4)其他因素评分标准(18分)主要设备综合评审10分(在工程量清单中列举15项主要设备的品牌、参数、性能,并且投标文件必须据实填写设备的产地、品牌型号及参数)15项主要设备为机械格栅、污水提升泵、回转式鼓风机3种(含操作箱)、混合液回流泵(含操作箱):污泥泵(含操作箱)、反冲洗泵(含操作箱)、叠螺式脱水机、变频恒压供水机组、螺杆泵、除臭系统、反冲洗泵(含操作箱)、蝶阀、紫外线消毒器控制器、物位检测仪表(含变送器)、轴流通风机,每有一项不符合扣5分,扣完为止.

项目经理现场答辩5分项目经理对本项目进行答辩,针对本项目招标文件及现场踏勘对项目了解,思路清晰,对评标委员会提出问题能够及时准确给意见5分;思路不够清晰,对评标委员会提出问题不能及时答复3分;无思路或不能答复评标委员会提出问题0-1分.

服务承诺(3分)1.
工程质量保修期内、外的服务承诺.
(0-1分)2.
服务承诺措施.
(0-0.
5分)3.
承诺在甲方资金不到位的情况下连续施工、确保总工期不变的.
(0-1分)4.
保证项目经理每周在工地不少于5天且隐蔽工程施工时保证在场得(0-0.
5分)3.
2.
5投标人最终得分投标人得分=施工组织设计得分+企业实力及业绩得分+投标报价得分+其他因素得分在评标委员会完成对施工组织设计得分、企业资信及业绩得分、投标报价得分、其他因素得分的汇总后取算术平均值,作为该投标人的最终得分.
1、评标方法本次评标采用综合评估法.
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第2.
2款规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人,但投标报价低于其成本的除外.
综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定.

2、评审标准2.
1初步评审标准2.
1.
1形式评审标准:见评标办法前附表.
2.
1.
2资格评审标准:见评标办法前附表(适用于未进行资格预审的).
2.
1.
3响应性评审标准:见评标办法前附表.
2.
2分值构成与评分标准2.
2.
1分值构成(l)施工组织设计:见评标办法前附表;(2)项目管理机构:见评标办法前附表;(3)投标报价:见评标办法前附表;(4)其他评分因素:见评标办法前附表.
2.
2.
2评标基准价计算评标基准价计算方法:见评标办法前附表.
2.
2.
3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式:见评标办法前附表.
2.
2.
4评分标准(1)施工组织设计评分标准:见评标办法前附表;(2)企业资信及业绩:见评标办法前附表;(3)投标报价评分标准:见评标办法前附表;(4)其他因素评分标准:见评标办法前附表.
3、评标程序3.
1初步评审3.
1.
1评标委员会可以要求投标人提交第二章"投标人须知"第3.
5.
1项至第3.
5.
5项规定的有关证明和证件的原件,以便核验.
评标委员会依据本章第2.
1款规定的标准对投标文件进行初步评审.
有一项不符合评审标准的,作废标处理.
(适用于未进行资格预审的)3.
1.
2有下列情形之一的投标文件,由评标委员会评审后作废标处理:(l)第二章"投标人须知"第1.
4.
3项规定的任何一种情形的;(2)投标函无投标人盖章,或者无法定代表人或者授权代理人签字或者盖章的,或者虽有代理人签字但无法定代表人出具的授权委托书的;(3)没有按照招标文件要求提交投标保证金的;(4)投标函未按招标文件规定的格式填写,内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的;(5)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的;(6)投标人名称或者组织机构与资格预审时不一致且未提供有效证明的;(7)投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件,或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价(按招标文件要求提交备选方案的除外),且未声明哪一个为最终报价的;(8)串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的;(9)报价明显低于成本价,且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料,经评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标的;(10)无正当理由不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的;(11)没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应的.
3.
1.
3投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力.
投标人不接受修正价格的,其投标作废标处理.
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外.
3.
2详细评审3.
2.
1评标委员会按本章第2.
2款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分.
(1)按本章第2.
2.
4(1)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A;(2)按本章第2.
2.
4(2)目规定的评审因素和分值对企业资信及项目经理业绩计算出得分B;(3)按本章第2.
2.
4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C;(4)按本章第2.
2.
4(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D.
3.
2.
2评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位"四舍五入".
3.
2.
3投标人得分=A+B+C+D.
3.
2.
4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料.
投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理.

3.
2.
5评审原则:3.
2.
5.
1投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力.
投标人不接受修正价格的,其投标作废标处理.
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外.
3.
2.
5.
2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料.
投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理.

3.
2.
5.
3投标人的综合得分低于50分(不含50)时,将视为其实质性不满足招标文件要求,作废标处理.
3.
2.
5.
4在评标过程中,凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致,使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题,由代理机构负责解释,由评委会予以表决,获半数以上同意的即为通过,否则即为否决.

3.
3投标文件的澄清和补正3.
3.
1在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正.
评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正.
3.
3.
2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外).
投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分.
3.
3.
3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求.
3.
4评标结果3.
4.
1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人.
3.
4.
2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告.
废除条件废除条件总则本所集中列示的废除条件,是本章"评标办法"的组成部分,是对第二章"投标人须知"和本章正文部分所规定的废除条件的总结和补充,如果出现相互矛盾的情况,以第二章"投标人须知"和本章正文部分的规定为准.

1.
废除条件投标人或其投标文件有下列情形之一的,其投标作废标处理:1.
1有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的.
1.
2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的.
1.
3投标人不接受修正价格的.
1.
4在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的.
1.
5评标时投标人带与本项相关资质(资料)原件备查.
注:备查指评标委员会认为投标文件中所附证书、证件的(传真件、复印件、扫描件、彩喷件、彩打件、影印件)模糊或不清晰影响到评委评审时或评委认为有必要查验该证书证件原件时,投标供应商应在评标现场及时提供该证书、证件的原件等候评标委员会查验作出的行为.
"备查"不等于"必须查验",是否对备查内容进行查验,由评标委员会决定.

1.
6投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的.
1.
7在施工组织设计和项目管理机构评审中,评标委员会认定投标人的投标文件未能通过此项评审的.
1.
8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的.
1.
9投标人未按第二章"投标人须知"规定出席开标会议的.
1.
10投标函、投标函附录报价应一致,否则按废标处理.
1.
11投标文件附有招标人不能接受的条件.
1.
12不符合招标文件中规定的其他实质性的要求.
3.
4评标结果3.
4.
1除第二章"投标人须知"前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人.
3.
4.
2评标委员会完成评标后,由应当向招标人提交书面评标报告.
第四章合同条款及格式1.
通用合同条款按国家建设部及国家工商总局制定的通用合同条款执行.
2.
合同格式按国家建设部及国家工商总局制定的合同附近格式签定.
3.
专用合同条款专用合同条款是合同通用条款的补充和修改.
如果两者之间有抵触,应以专用条款为准.
按合同通用条款号有下列各项调整:3.
1合同价款3.
1.
1本工程以中标人的投标报价为中标价,中标价即为合同总价3.
1.
2合同价采用固定总价方式,并应附有工程量清单报价,如工程量未发生变化,以合同总价进行结算.
当发生下列情况之一时,报发包人审核签字后,可以计算变更的工程造价.
投标单价应包括材料及设备供应价、运杂费(含保险费、包装费)、二次倒运费、吊装费、就位、设备材料保管费、项目措施费、各类税费、设备安装、设备试验、检验、防雷、与接地体的接地连接、接地与供电系统调试、变电站保护定值整定费、供电局有关停电损失、供电局有关报批协调、竣工验收、接电配合等所有费用.

①设计变更单(或会审记录)经发包人签证认可.
②(施工过程中)发包人、监理签证的工程变更.
3.
2工程款支付(本工程没有预支付款,待工程验收合格、资料齐全,工程决算经相关部门评审结束后,六个月内支付到工程决算价的95%.
余下5%为质量保证金待维修期满、缺陷完善、评审结束、结算审计后付清)3.
3工程质量本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准.
若本合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准,则按国家标准执行;若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准,则按合同中约定的标准执行.
如果达不到合格工程质量等级的,发包方有权拒绝接受交工,承包方应无偿返工,直至合格为止,并赔偿由此产生的全部损失.

3.
4工期本工程的要求工期为自合同签订生效之日起(120)日历天,合同工期为投标人在投标文件中承诺的投标工期.
中标后承包人应采取一切措施予以保障.
因不可抗力的因素造成工程停工,经合同双方确认,可以顺延工期,但不调整合同价款.
因重大设计变更或发包人原因造成停工,经合同双方确认后,可顺延工期.
因承包人原因造成停工,不得增加工期.
基础施工遇到障碍物或古墓、文物等需要进行基础处理时,由承、发包双方确定增加工期.

3.
5工程验收3.
5.
1本工程需经"采购人"验收.
承包人在申请发包人验收前,需通过"采购人"验收,并正式通电运行.
验收所需时间包含在工期内,验收所需费用及技术支持由承包人承担.
3.
5.
2工程经"采购人"验收合格,并正式通电运行后.
承包人按国家工程竣工验收有关规定向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告.
发包人收到竣工验收申请后组织相关部门验收,并在验收后给予认可或提出修改意见.
承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用.

3.
6争议承、发包人双方由于或起因于合同或工程施工而发生任何争议时,无论是在工程施工中还是完工后,此类争议可以先通过友好协商解决或者要求合同管理及其他有关主管部门调解.
不愿通过协商或调解不成的,均向工程所在地有管辖权的人民法院起诉,对双方均有约束力.

发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续并保护好已完工程:(a)单方违约导致合同已无法履行,双方协议停止施工;(b)不可抗力导致合同无法履行;(c)调解要求停止施工,且为双方接受;(d)仲裁要求停止施工.
3.
7其它承包人不得将所承包工程的任何部分分包.
承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人.
承包人应对本工程施工制定出相应的安全措施,还要对职工进行安全教育,凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故,均由承包人负责.
施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定,施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责.
发包人必须明确保证不拖欠本工程款及保证措施.
承包人必须明确保证不拖欠农民工工资及保证措施.
在工程施工中的安全措施及意外伤害保险费用由承包人负责.

4.
中标服务费中标人应在领取中标通知书的同时,根据计价格[2002]1980号文件和国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号规定,招标代理服务收费具体标准如下:中标金额(万元)服务类型货物招标服务招标工程招标100万元以下1.
5%1.
5%1.
0%100~500万元1.
1%0.
8%0.
7%500~1000万元0.
8%0.
45%0.
55%1000~5000万元0.
6%0.
25%0.
52%5000万元~1亿元0.
25%0.
1%0.
2%1~5亿元0.
05%0.
05%0.
05%5~10亿元0.
035%0.
035%0.
035%10~50亿元0.
008%0.
008%0.
008%50~100亿元0.
006%0.
006%0.
006%100亿以上0.
004%0.
004%0.
004%最高限额350万元300万元450万元(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》).
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成.
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务.

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定.
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决.
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要.

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款.
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写"无"或划"/".
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本.
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务.

第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.
工程名称:.
2.
工程地点:.
3.
工程立项批准文号:.
4.
资金来源:.
5.
工程内容:.
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(1).
6.
工程承包范围:.
二、合同工期计划开工日期:年月日.
计划竣工日期:年月日.
工期总日历天数:天.
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准.
三、质量标准工程质量符合标准.
四、签约合同价与合同价格形式1.
签约合同价为:人民币(大写)(元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(元);(4)暂列金额:人民币(大写)(元).
2.
合同价格形式:固定总价合同.
五、项目经理承包人项目经理:.
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)已标价工程量清单或预算书;(7)其他合同文件.
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分.
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准.
专用合同条款及其须经合同当事人签字或盖章.
七、承诺1.
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款.
2.
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任.
3.
发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议.
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同.
九、签订时间本合同于年月日签订.
十、签订地点本合同在签订.
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分.
十二、合同生效本合同自生效.
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份.
发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用条款(略)执行《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款.
第三部分专用合同条款1.
一般约定1.
1词语定义1.
1.
1合同1.
1.
1.
10其他合同文件包括:履行合同过程中经双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、现场签证、设计变更单、技术核定单、往来函件等资料.
1.
1.
2合同当事人及其他相关方1.
1.
2.
4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
1.
1.
2.
5设计人:名称:.
资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;.
1.
1.
3工程和设备1.
1.
3.
7作为施工现场组成部分的其他场所包括:/.
1.
1.
3.
9永久占地包括:依据施工图纸确定.
1.
1.
3.
10临时占地包括:双方在施工现场确定.
1.
3法律适用于合同的其他规范性文件:国家、河南省、郑州市关主管部门制定的在本工程实施期间有效的规范性文件.
1.
4标准和规范1.
4.
1适用于工程的标准规范包括:国家、行业、河南省现行有效的规范、规程及标准.
1.
4.
2发包人提供国外标准、规范的名称:/;发包人提供国外标准、规范的份数:/;发包人提供国外标准、规范的名称:/.
1.
4.
3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:;1.
5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:执行通用合同条款;1.
6图纸和承包人文件1.
6.
1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:签订合同后3日内;发包人向承包人提供图纸的数量:1套;发包人向承包人提供图纸的内容:全套施工蓝图.
1.
6.
4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:.
1.
6.
5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:.
1.
7联络1.
7.
1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.
1.
7.
2发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:.
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:.
监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:.
1.
10交通运输1.
10.
1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:/.
1.
10.
3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以施工现场围挡为界.
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:执行通用合同条款.
1.
10.
4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担.
1.
11知识产权1.
11.
1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行通用合同条款.
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用合同条款.
1.
11.
2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行通用合同条款.
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用合同条款.
1.
11.
4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:执行通用合同条款.
1.
13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第9.
4、9.
5、9.
6条执行.
2.
发包人2.
2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:.
发包人对发包人代表的授权范围如下:.
2.
4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.
4.
1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:执行通用合同条款.
2.
4.
2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:施工用水、电在合同签订后由发包人指定位置,承包人负责接至施工现场.
施工用水、电装表计量,竣工后据实向发包人有关部门缴纳水电费.
2.
5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:.
发包人是否提供支付担保:.
发包人提供支付担保的形式:.
3.
承包人3.
1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:施工过程文件、竣工图、竣工验收文件、竣工决算文件.
承包人需要提交的竣工资料套数:两套.
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担.
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后20天内.
承包人提交的竣工资料形式要求:文字资料胶订成册,图纸折叠成A4大小并装订成册.
(10)承包人应履行的其他义务:承包人负责清理施工现场建筑垃圾,运输到发包人指定的地点整齐堆放,并承担以上工作的费用.
3.
2项目经理3.
2.
1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:.
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:不少于20天.
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:执行通用合同条款.
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:发包人加强考勤监管,项目经理缺勤一次,罚承包人1000元.
3.
2.
3承包人擅自更换项目经理的违约责任:发包人视情节轻重对承包人进行处罚.
3.
2.
4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人视情节轻重对承包人进行处罚.
3.
3承包人人员3.
3.
1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:执行通用合同条款.
3.
3.
3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:发包人视情节轻重对承包人进行处罚.
3.
3.
4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:执行通用合同条款.
3.
3.
5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:发包人视情节轻重对承包人进行处罚.
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:发包人加强考勤监管,主要施工管理人员缺勤一次,罚承包人300元/人次.
3.
5分包3.
5.
1分包的一般约定禁止分包的工程包括:.
主体结构、关键性工作的范围:.
3.
5.
2分包的确定允许分包的专业工程包括:.
其他关于分包的约定:.
3.
5.
4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:.
3.
6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:执行通用合同条款.
3.
7履约担保承包人是否提供履约担保:是.
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:合同签订前,承包人应向发包人缴纳签约合同价10%的履约保函作为履约保证金.
履约保证金补充约定:(1)在工程竣工验收时达不到承诺质量标准的,保证金不予退还,并须赔偿发包人的一切损失.
(2)如因拖欠工人工资造成停工、上访等,按事件涉及金额从履约保证金内扣除,履约保证金不够扣除金额的从工程款中扣除.
如无上述情况及其他违约情况,竣工验收合格后退还履约保证金,不计利息.
4.
监理人4.
1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:.
关于监理人的监理权限:.
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:.
4.
2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:.
4.
4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2);(3).
5.
工程质量5.
1质量要求5.
1.
1特殊质量标准和要求:/.
关于工程奖项的约定:/.
5.
3隐蔽工程检查5.
3.
2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:执行通用合同条款.
监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
6.
安全文明施工与环境保护6.
1安全文明施工6.
1.
1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:执行通用合同条款.
6.
1.
4关于治安保卫的特别约定:执行通用合同条款.
关于编制施工场地治安管理计划的约定:执行通用合同条款.
6.
1.
5文明施工合同当事人对文明施工的要求:执行通用合同条款.
6.
1.
6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:按豫建设标〔2014〕57号文件规定执行.
7.
工期和进度7.
1施工组织设计7.
1.
1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:/.
7.
1.
2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:执行通用合同条款.
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:执行通用合同条款.
7.
2施工进度计划7.
2.
2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:执行通用合同条款.
7.
3开工7.
3.
1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:执行通用合同条款.
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:/.
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:/.
7.
3.
2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同.
7.
4测量放线7.
4.
1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:执行通用合同条款.
7.
5工期延误7.
5.
1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:/.
7.
5.
2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:依据合同工期,工期每延误一天,罚承包人1000元.
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:/.
7.
6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:执行通用合同条款.
7.
7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)/;(2)/;(3)/.
7.
9提前竣工的奖励7.
9.
2提前竣工的奖励:/.
8.
材料与设备8.
4材料与工程设备的保管与使用8.
4.
1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担.
8.
6样品8.
6.
1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:材料须经发包人、监理人、承包人共同考察,发包人、监理人认可后方能使用.
承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料,并提供产品合格证明,对材料质量负责.
承包人采购的材料在使用前,承包人应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担.
8.
8施工设备和临时设施8.
8.
1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:执行通用合同条款.
9.
试验与检验9.
1试验设备与试验人员9.
1.
2试验设备施工现场需要配置的试验场所:按有关规范、文件规定执行.
施工现场需要配备的试验设备:按有关规范、文件规定执行.
施工现场需要具备的其他试验条件:按有关规范、文件规定执行.
9.
4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:执行通用合同条款.
10.
变更10.
1变更的范围关于变更的范围的约定:执行通用合同条款.
10.
4变更估价10.
4.
1变更估价原则关于变更估价的约定:按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第9.
3条执行.
10.
5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:执行通用合同条款.
发包人审批承包人合理化建议的期限:执行通用合同条款.
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:/.
10.
7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见11:《暂估价一览表》.
10.
7.
1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定.
10.
7.
2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定.
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:.
暂估价补充约定:按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第9.
9.
1、9.
9.
2条执行10.
8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第9.
15条执行.
11.
价格调整11.
1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:否.
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第/种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整.
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:/;第2种方式:采用造价信息进行价格调整.
(2)关于基准价格的约定:/.
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整.
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整.

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时,其超过部分据实调整.
第3种方式:其他价格调整方式:/.
12.
合同价格、计量与支付12.
1合同价格形式1、单价合同.
综合单价包含的风险范围:/.
风险费用的计算方法:/.
风险范围以外合同价格的调整方法:/.
2、总价合同.
总价包含的风险范围:/.
风险费用的计算方法:/.
风险范围以外合同价格的调整方法:/.
3、其他价格方式:/.
12.
2预付款12.
2.
1预付款的支付预付款支付比例或金额:/.
预付款支付期限:/.
预付款扣回的方式:/.
12.
2.
2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:/.
预付款担保的形式为:/.
12.
3计量12.
3.
1计量原则工程量计算规则:按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第8条执行.
12.
3.
2计量周期关于计量周期的约定:/.
12.
3.
3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:/.
12.
3.
4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:/.
12.
3.
5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.
3.
4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/.
12.
3.
6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:/.
12.
4工程进度款支付12.
4.
1付款周期关于付款周期的约定:12.
4.
2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:/.
12.
4.
3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:/.
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/.
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/.
12.
4.
4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:执行通用合同条款.
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:执行通用合同条款.
(2)发包人支付进度款的期限:执行通用合同条款.
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:.
12.
4.
6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:/.
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/.
13.
验收和工程试车13.
1分部分项工程验收13.
1.
2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求.
关于延期最长不得超过:48小时.
13.
2竣工验收13.
2.
2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:执行通用合同条款.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:.
13.
2.
5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:执行通用合同条款.
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:.
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:.
13.
3工程试车13.
3.
1试车程序工程试车内容:/.
(1)单机无负荷试车费用由/承担;(2)无负荷联动试车费用由/承担.
13.
3.
3投料试车关于投料试车相关事项的约定:/.
13.
6竣工退场13.
6.
1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后14天内.
14.
竣工结算14.
1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:执行通用合同条款.
竣工付款申请单应包括的内容:执行通用合同条款.
14.
2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:.
发包人完成竣工付款的期限:.
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:.
14.
4最终结清14.
4.
1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:.
承包人提交最终结算申请单的期限:.
14.
4.
2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:.
(2)发包人完成支付的期限:.
15.
缺陷责任期与保修15.
2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:24个月.
15.
3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留质量保证金.
15.
3.
1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(2)种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:/;(2)5%的工程款;(3)其他方式:/.
15.
3.
2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:/.
关于质量保证金的补充约定:.
15.
4保修15.
4.
1保修责任工程保修期为:.
15.
4.
3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:.
16.
违约16.
1发包人违约16.
1.
1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:.
16.
1.
2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:.
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:.
(3)发包人违反第10.
1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:.
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:.
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:.
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:.
(7)其他:.
16.
1.
3因发包人违约解除合同承包人按16.
1.
1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同.
16.
2承包人违约16.
2.
1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:.
16.
2.
2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:.
16.
2.
3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:.
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:.
17.
不可抗力17.
1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:.
17.
4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付.
18.
保险18.
1工程保险关于工程保险的特别约定:.
18.
3其他保险关于其他保险的约定:.
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:.
18.
7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:.
20.
争议解决20.
3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:.
20.
3.
1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:.
选定争议评审员的期限:.
争议评审小组成员的报酬承担方式:.
其他事项的约定:.
20.
3.
2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:.
20.
4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉.
工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书.
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任.
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目.
具体保修的内容,双方约定如下:.

二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年;3.
装修工程为年;4.
电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;5.
供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;6.
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7.
其他项目保修期限约定如下:质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算.
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算.
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算.
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金.
四、质量保修责任1.
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修.
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理.
2.
发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.
3.
对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修.

4.
质量保修完成后,由发包人组织验收.
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担.
六、双方约定的其他工程质量保修事项:.
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满.
发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第五章工程量清单1.
工程量清单说明1.
1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制.
约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算.
计量采用中华人民共和国法定计量单位.

1.
2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解.
1.
3本工程量清单仅是投标报价的共同基础,实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章"工程需求及技术要求"的有关规定.
1.
4补充子日工程量计算规则及子目工作内容说明:_2、投标报价编制说明2.
1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价.
2.
2工程量清单中标价的单价或金额,是指完成该单位分部分项工程所包含的及图纸隐含的但为完成本分部分项所必须做的全部工程内容所发生的费用,该单价应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费,以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等),以及管理费、利润等.

2.
3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中.
2.
4当投标人认为招标人所提供的工程清单和所提供的施工图不一致时候,投标人认为有遗漏的,可以做补充说明并在答疑会上提出,其该部分报价单列;如果投标时,没有提出工程量清单补充的,其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中.
施工中不追加.

2.
5暂列金额的数量及拟用子目的说明:2.
6暂估价的数量及拟用子目的说明:2.
7投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定的统一格式,提供"分部分项工程量清单综合单价分析表"、"措施项目费分析表".
2.
8工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改.
2.
9金额(价格)均应以人民币表示.
2.
10投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格.
填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致.
2.
11国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法;2.
12企业定额、《河南省建设工程工程量清单综合单价(2013)》;土建主材和未计价材按2017年郑州市第一季度价格信息执行.
2.
14招标文件、补充通知(如果有)及答疑文件(如果有);2.
15施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或方案;2.
16郑州市工程造价管理机构发布的最新工程造价信息;2.
17人工费的调整按河南省现行有关规定执行;2.
18社会保险费按工程所在地有关规定执行;2.
19规费、税金和安全文明施工措施费属不可竞争性费用,投标人按国家现行有关规定足额计取并单列,计入投标报价;其中施工现场扬尘污染防治费参照郑州市建委2016年扬尘治理防治费文件----豫建设标〔2016〕47号文.

3、工程量清单建设工程安全防护、文明施工措施项目清单类别项目名称具体要求文明施工与环境保护安全警示标志牌在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌现场围挡(1)现场采用封闭围挡,高度不小于1.
8m;(2)围挡材料可采用彩色、定型钢板,砖、砼砌块等墙体.
五板一图在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板;施工现场总平面图.
企业标志现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识场容场貌(1)道路畅通;(2)排水沟、排水设施通畅;(3)工地地面硬化处理;(4)绿化.
材料堆放(1)材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌;(2)水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施;(3)易燃、易爆和有毒有害物品分类存放.
现场防火消防器材配置合理,符合消防要求.
垃圾清运施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放.
施工垃圾必须采用相应容器或管道运输.
临时设施现场办公生活设施(1)施工现场办公、生活区与作业区分开设置,保持安全距离.
(2)工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求.
施工现场临时用电配电线路(1)按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆;(2)按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地的地沟.
(3)对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护设施.
配电箱开关箱(1)按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱.
开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏.
三类电箱中各类电器应是合格品;(2)按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器.
接地保护装置施工现场保护零线的重复接地应不少于三处.
4.
已标价工程量清单自查投标人按招标人提供的招标文件、施工图纸、工程量清单编制已标价工程量清单后,按照《已标价工程量清单自查表》自行检查报价文件,开标后,发现已标价工程量清单没响应招标文件要求的,均按废标处理.

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价A.
1土石方工程1010101001001平整场地1.
土壤类别:一般土2.
弃土运距:综合考虑m21605.
312010101002001挖一般土方1.
土壤类别:一般土2.
挖土深度:6米以内m37138.
893010103001001回填方1.
密实度要求:夯填,压实系数0.
94-0.
952.
填方材料品种:原土m32611.
834010103002001余方弃置1.
废弃料品种:原土2.
运距:综合考虑m34213.
08分部小计A.
2地基处理与边坡支护工程1010201001001换填垫层1.
材料种类及配比:30cm厚三七灰土换填2.
压实系数:夯填,压实系数0.
94-0.
95m3313.
972010202009001喷射混凝土、水泥砂浆1.
部位:基坑支护2.
厚度:80厚3.
混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20混凝土4.
注浆材料:P.
O42.
5级水泥,水灰比0.
4-0.
55.
钢筋网片:水平方向6.
5@300,竖向6.
5@3006.
纵横加强筋:1C14,详见设计图纸7.
土钉钢筋:1C20(1C18)m2891.
63分部小计A.
4砌筑工程本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第2页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价1010401003001实心砖墙1.
砖品种、规格、强度等级:标准砖2.
墙体类型:挡水墙3.
砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.
54.
面层:10mm厚M5水泥砂浆m311.
522010401003002实心砖墙1.
砖品种、规格、强度等级:标准砖2.
墙体类型:检查井及阀门井井壁3.
砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.
54.
面层:25mm厚M5水泥砂浆m313.
73010401009001实心砖柱1.
滤池短柱,MU10机砖,M5水泥砂浆砌筑m33.
184010401011001砖检查井1.
阀门井(池体外),井径1500,具体做法详见设计说明座25010401011002砖检查井1.
阀门井(池体外),井径2000,具体做法详见设计说明座26010401011003砖检查井1.
阀门井(池体外),井径800,具体做法详见设计说明座17010401012001零星砌砖1.
基坑内部造型回填,MU10机砖,M5水泥砂浆砌筑m345.
03分部小计A.
5混凝土及钢筋混凝土工程本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第3页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价1010501001001垫层1.
混凝土强度等级:C152.
运距:综合考虑3.
泵送:综合考虑4.
模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等m390.
672010501006001设备基础1.
混凝土强度等级:C30m31.
23010515001001现浇构件钢筋1.
钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋综合t100.
6724010516002001预埋铁件1.
预埋铁件,外刷苏丹防腐漆二道,黑色沥青漆两道t0.
9555010516003001钢筋接头1.
钢筋种类、规格:ⅡⅢ级钢筋综合2.
接头种类、规格:电渣压力焊接头个8436010516003002钢筋接头1.
钢筋种类、规格:ⅡⅢ级钢筋综合2.
接头种类、规格锥螺纹接头Φ25以内个53分部小计A.
6金属结构工程1010606006001钢盖板1.
检查井镀锌花纹钢盖板t1.
052010606008001钢梯1.
钢直梯,具体做法详见设计图纸t0.
72分部小计A.
8门窗工程1010802004001防盗门1.
钢制防盗门m29.
45分部小计A.
9屋面及防水工程本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第4页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价1010903001001墙面卷材防水防水部位:砌体墙与混凝土顶板交接处,具体做法如下1.
25mm厚1:3水泥防水砂浆抹灰2.
4mm厚SBS防水层3.
1:3水泥砂浆抹灰m21032010903003001墙面砂浆防水(防潮)1.
池外壁抹灰1:2.
5水泥砂浆加5%防水剂抹面20m2547.
23010903003002墙面砂浆防水(防潮)池内壁防水抹灰,具体做法见12YJ1第19页池防21.
钢筋混凝土结构自防水2.
20厚1:2水泥砂浆找平3.
刷氯丁胶乳防水素浆4.
10厚氯丁胶乳防水砂浆5.
20厚1:2水泥砂浆保护层m22005.
54010903004001墙面变形缝1.
3厚钢板止水带m1205010904003001楼(地)面砂浆防水(防潮)1.
池底抹灰1:2.
5水泥砂浆加5%防水剂抹面20m2735.
34分部小计A.
12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程1011202001001柱、梁面一般抹灰1.
滤池砖柱外抹灰m274.
2分部小计D.
10拆除工程1041001010001拆除电杆1.
场地原有电线杆迁移根1分部小计E.
1绿化工程1050102001001栽植乔木1.
原场地种植树移植株1202050102008001栽植花卉1.
场地绿化恢复,种植草m21524.
31本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第5页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价分部小计G.
1混凝土构筑物工程1070101001001池底板1.
池形状、池深:矩形2.
混凝土强度等级:C303.
抗渗等级:P64.
运距:综合考虑5.
泵送:综合考虑6.
模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等m3381.
022070101002001池壁1.
池形状、池深:矩形2.
池深:4.
5m3.
混凝土强度等级:C304.
抗渗等级:P65.
运距:综合考虑6.
泵送:综合考虑7.
模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等m3458.
783070101002002池壁1.
名称:溢流堰2.
池形状、池深:矩形3.
混凝土强度等级:C304.
运距:综合考虑5.
泵送:综合考虑6.
模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等m33.
6本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第6页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价4070101003001池顶板1.
池形状、池深:矩形2.
混凝土强度等级:C303.
运距:综合考虑4.
泵送:综合考虑5.
模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等m3148.
35分部小计G.
2砌体构筑物工程1070205001001铸铁盖板1.
盖板规格型号:中型球墨铸铁井盖Φ800块15分部小计措施项目1011703001001垂直运输项12011701001001综合脚手架项13011707003001非夜间施工照明项14011705001001大型机械设备进出场及安拆项1本页小计合计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08总价措施项目清单与计价表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1011707001001安全文明施工费不可竞争费,费率值根据"豫建设标【2014】57号文"取定,其中郑州市的建筑工程、市政道路工程、市政桥梁工程,费率值根据"郑建文【2015】68号文"取定.
1.
11.
1安全生产费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.
66*(1-10.
08%)1.
21.
2文明施工措施费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.
66*(1-10.
08%)2011707002001夜间施工增加费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计3011707004001二次搬运费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计4011707005001冬雨季施工增加费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计5011707006001地上、地下设施、建筑物的临时保护设施综合工日合计+技术措施项目综合工日合计6011707007001已完工程及设备保护费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计合计编制人(造价人员):复核人(造价工程师):注:1.
"计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费".
2.
按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法.
表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称金额(元)结算金额(元)备注1暂列金额60000明细详见表-12-12暂估价2.
1材料(工程设备)暂估价—明细详见表-12-22.
2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-5合计—注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总.
表—12暂列金额明细表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称计量单位暂列金额(元)备注1暂列金额60000合计60000—注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.
表—12—1材料(工程设备)暂估单价及调整表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第1页共1页序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位数量暂估(元)确认(元)差额±(元)备注暂估确认单价合价单价合价单价合价合计注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

表—12—2专业工程暂估价及结算价表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第1页共1页序号工程名称工程内容暂估金额(元)结算金额(元)差额±(元)备注合计0.
00—注:此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中.
结算时按合同约定结算金额填写.
表—12—3计日工表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第1页共1页编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价(元)合价(元)暂定实际一人工1.
1人工小计二材料2.
1材料小计三施工机械3.
1施工机械小计四企业管理费和利润总计注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中.
结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

表—12—4总承包服务费计价表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称项目价值(元)服务内容计算基础费率(%)金额(元)1合计---注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中.
表—12—5规费、税金项目计价表工程名称:土建工程标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)1规费其中:1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险1.
1其中:1)工程排污费1.
22)社会保障费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计1.
33)住房公积金综合工日合计+技术措施项目综合工日合计1.
44)工伤保险综合工日合计+技术措施项目综合工日合计2增值税~销项税额税前造价合计合计编制人(造价人员):复核人(造价工程师):表—13主要材料价格表工程名称:土建工程第1页共1页序号材料编码材料名称规格.
型号等特殊要求单位数量单价合价1AC1机砖240*115*53千块54.
211422AC20004@1中型球墨铸铁井盖Φ800套15.
153AC229钢模板t2.
8386464C00002冷拔丝Φ5以内t1.
6869135C00041零星卡具kg1990.
557316C00054水泥32.
5t108.
9587457C00055水泥42.
5t16.
9179978C00075生石灰t77.
0576579C00258水m32640.
46395910C00874砂子中粗m3206.
70856611C00970粘土m3364.
67615512C01174模板料m328.
12930413C01265氯丁胶泥kg6054.
10312514C01266钢筋Ⅱ级t11.
4192815C01267钢筋Ⅲ级t105.
24776916EC1156草皮m21676.
7411700001C15商品砼最大粒径20mmm391.
57671800002C20商品砼最大粒径15mmm3106.
8456081900007C30商品砼最大粒径20mmm3151.
793252000007@1C30商品砼P6最大粒径20mmm3856.
051分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价配电箱1030404017001配电箱1.
名称:AP0配电箱2.
安装方式:落地安装台12030404017002配电箱1.
名称:AP0-1配电箱2.
安装方式:落地安装台13030404017003配电箱1.
名称:AP1配电箱2.
安装方式:挂墙安装台14030404017004配电箱1.
名称:AP2配电箱2.
安装方式:挂墙安装台15030404017005配电箱1.
名称:AL1配电箱2.
安装方式:挂墙安装台16030414002001送配电装置系统1.
名称:送配电调试系统2分部小计管线1030408001001电力电缆1.
名称:电力电缆2.
型号:YJV-1KV-5*6m44.
742030408001002电力电缆1.
名称:电力电缆2.
型号:YJV-1KV-5*4m35.
183030408001003电力电缆1.
名称:电力电缆2.
型号:YJV-1KV-5*16m26.
54030408001004电力电缆1.
名称:电力电缆2.
型号:YJV-4*50+1*25m25.
755030408001005电力电缆1.
名称:电力电缆2.
型号:YJV-1KV-4*4m592.
996030408001006电力电缆1.
名称:电力电缆2.
型号:YJV-1KV-4*6m30.
12本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价7030408001007电力电缆1.
名称:电力电缆2.
型号:YJV-1KV-5*2.
5m86.
828030408001008电力电缆1.
名称:电力电缆2.
型号:YJV-3*150+1*70m909030411001001配管1.
名称:配管2.
材质:焊接钢管3.
规格:40m232.
2210030411001002配管1.
名称:配管2.
材质:焊接钢管3.
规格:32m113.
7511030411001003配管1.
名称:配管2.
材质:焊接钢管3.
规格:100m4.
0712030411001004配管1.
名称:配管2.
材质:焊接钢管3.
规格:20m8.
0713030411001005配管1.
名称:配管2.
材质:焊接钢管3.
规格:15m102.
4414030411004001配线1.
名称:管内穿线2.
型号:BV-2.
5mm^2m303.
0715030411004002配线1.
名称:管内穿线2.
型号:BV-4mm^2m36.
2116030412005001荧光灯1.
名称:单管荧光灯2.
型号:28WLED套2017030412001001普通灯具1.
名称:吸顶灯2.
型号:22WLED套118030412004001装饰灯1.
名称:应急照明灯(自带蓄电池)2.
型号:3WLED套319030404034001照明开关1.
名称:单联单控开关2.
规格:10A个120030404034002照明开关1.
名称:双联单控开关2.
规格:10A个6分部小计接地本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第3页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价1030409002001接地母线1.
名称:接地母线2.
材质:扁钢3.
规格:40*4m1.
632030409003001避雷引下线1.
名称:引下线2.
材质:扁钢3.
规格:40*4m27.
063030409004001接地极1.
名称:接地极2.
材质:壁底预埋钢筋3.
规格:16m257.
194030409008001等电位端子箱、测试板1.
名称:总等电位电箱台15030409008002等电位端子箱、测试板1.
名称:局部等电位箱台16040807003001接地装置调试1.
名称:接地网调试系统1分部小计措施项目1031301017001脚手架搭拆项1本页小计合计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08总价措施项目清单与计价表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302001001安全文明施工费不可竞争费,费率值根据"豫建设标【2014】57号文"取定,其中郑州市的建筑工程、市政道路工程、市政桥梁工程,费率值根据"郑建文【2015】68号文"取定.
1.
11.
1安全生产费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.
66*(1-10.
08%)1.
21.
2文明施工措施费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.
66*(1-10.
08%)2031302002001夜间施工增加费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计3031302004001二次搬运费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计4031302005001冬雨季施工增加费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计5031302006001已完工程及设备保护费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计合计编制人(造价人员):复核人(造价工程师):注:1.
"计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费".
2.
按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法.
表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称金额(元)结算金额(元)备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.
1材料(工程设备)暂估价—明细详见表-12-22.
2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-5合计—注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总.
表—12暂列金额明细表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称计量单位暂列金额(元)备注合计—注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.
表—12—1材料(工程设备)暂估单价及调整表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第1页共1页序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位数量暂估(元)确认(元)差额±(元)备注暂估确认单价合价单价合价单价合价合计注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

表—12—2专业工程暂估价及结算价表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第1页共1页序号工程名称工程内容暂估金额(元)结算金额(元)差额±(元)备注合计0.
00—注:此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中.
结算时按合同约定结算金额填写.
表—12—3计日工表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第1页共1页编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价(元)合价(元)暂定实际一人工1.
1人工小计二材料2.
1材料小计三施工机械3.
1施工机械小计四企业管理费和利润总计注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中.
结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

表—12—4总承包服务费计价表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称项目价值(元)服务内容计算基础费率(%)金额(元)合计---注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中.
表—12—5规费、税金项目计价表工程名称:电气照明标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)1规费其中:1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险1.
1其中:1)工程排污费1.
22)社会保障费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计1.
33)住房公积金综合工日合计+技术措施项目综合工日合计1.
44)工伤保险综合工日合计+技术措施项目综合工日合计2增值税~销项税额税前造价合计合计编制人(造价人员):复核人(造价工程师):表—13主要材料价格表工程名称:电气照明第1页共1页序号材料编码材料名称规格.
型号等特殊要求单位数量单价合价1CC1303固定卡子3*80套6092CC1831镀锌精制螺栓带帽M10*100以内2平1弹垫10套58.
3123CC2186镀锡裸铜绞线16mm^2kg11.
64CC2243铝接线端子25mm^2个218.
085CZ296焊接钢管DN32m117.
16256CZ297焊接钢管DN40m239.
18667CZ4221@1YJV-1KV-5*16m26.
7658CZ4221@10YJV-3*150+1*70m90.
99CZ4221@2YJV-1KV-5*6m45.
187410CZ4221@3YJV-1KV-5*4m35.
531811CZ4221@5YJV-1KV-4*4m598.
919912CZ4221@6YJV-1KV-4*6m30.
421213CZ4221@7YJV-1KV-5*2.
5m87.
688214CZ4221@9YJV-4*50+1*25m26.
007515CZ619荧光灯单管成套型吊管式套20.
216DZ67@1AP2悬挂嵌入式半周长1m成套台117DZ67@2AL1悬挂嵌入式半周长1m成套台118DZ68@1AP1悬挂嵌入式半周长1.
5m成套台119EZ49@1AP0成套台120EZ49@2AP0-1成套台1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第1页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价设备1030508002001毛发聚集器1.
名称:毛发聚集器台12040602002001机械格栅1.
类型:机械格栅(含操作箱)2.
规格、型号:HZ-7003.
参数:b=5mmP=1.
1KW台13030109001001污水提升泵1.
输送介质:污水2.
型号:100WQ80-10-5.
53.
名称:污水提升泵(含操作箱)4.
参数:流量:Q=80m3/h扬程:H=10M功率:N=5.
5KW5.
材质:碳钢结构台24030109001002混合液回流泵1.
输送介质:污水2.
型号:150WQ145-9-7.
53.
名称:混合液回流泵(含操作箱)4.
参数:材料:碳钢结构,流量:145m3/h,扬程:9.
0m,排出口径:DN150,P=7.
5KW5.
材质:碳钢结构台25030109001003污泥泵1.
输送介质:污泥2.
型号:50WQ20-15-1.
53.
名称:污泥泵(含操作箱)4.
参数:流量:20m3/h,杨程:15m,功率:1.
5KW,管径:DN505.
材质:碳钢结构台1本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第2页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价6030108004001回转式鼓风机1.
名称:回转式鼓风机(含操作箱)2.
型号:HCC-801S3.
规格:风量:3.
25m3/min,功率:5.
5KW,压力:50KPa,,=DN65mm台27030108004002回转式鼓风机1.
名称:回转式鼓风机(含操作箱)2.
型号:HCC-10D1S3.
规格:风量:5.
11m3/min,功率:7.
5KW,压力:50KPa,,=DN80mm台28030108004003回转式鼓风机1.
名称:回转式鼓风机(含操作箱)2.
型号:HCC-150A3.
规格:风量:7.
5m3/min,功率:11KW,压力:50KPa,,=DN100mm台19030109001004污泥回流泵1.
型号:100WQ110-10-7.
52.
名称:污泥回流泵(含操作箱)3.
参数:流量:80m3/h,杨程:10m,功率:5.
5KW4.
材质:碳钢结构台110030109001005反冲洗泵1.
输送介质:污泥2.
型号:100WQ80-10-5.
53.
名称:反冲洗泵(含操作箱)4.
参数:流量:110m3/h,杨程:10m,功率:7.
5KW管径:DN100台1本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第3页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价11030109001006变频恒压供水机组1.
输送介质:水2.
名称:水泵3.
主泵参数:流量:201m3/h,杨程:70m,功率:30KW4.
辅泵参数:流量:201m3/h,杨程:70m,功率:7.
5KW5.
材质:不锈钢套112040602026001叠螺式脱水机1.
名称:叠螺式脱水机2.
规格、型号:BYDL-2023.
参数:W=1.
00KW台113030109007001螺杆泵1.
名称:螺杆泵2.
型号:G25-13.
规格:Q:2m3/h,H:60m,W:1.
5KW台114030508002002加药装置1.
名称:脱水加药设备2.
参数:V:1m3,W:0.
75KWQ:62m3/hH:100m,W:0.
06KW3.
其他:溶液箱计量泵等套115030109001007排水泵1.
输送介质:水2.
型号:50WQ7-15-1.
13.
名称:排水泵4.
参数:流量:7m3/h,杨程:15m,功率:1.
1KW管径:DN50台216030508002003紫外线消毒器1.
名称:紫外线消毒器2.
规格:=DN150,W=1.
5KW台317030601005001液位计安装1.
名称:液位计安装(含变送器)2.
型号:HX-T913.
规格:0-10M台318030601004001流量仪表1.
浮球开关台2本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第4页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价19030108003001轴流通风机1.
名称:轴流风机2.
型号:SF3.
5G-43.
质量:Q=2800M3/hW=0.
37KW台220040602013001曝气器1.
名称:曝气器个5142103B001电动葫芦1.
名称:电动葫芦套12203B002除臭系统1.
名称:除臭系统套123040601022001滤板1.
滤池不锈钢筛网,或镀锌花纹板筛网厚5mm,孔径5mm,满铺焊接m219.
1424040601025001滤料铺设滤池滤料铺设1.
40cm鹅卵石d25-402.
20cm石英砂d2-33.
20cm活性炭12~30目4.
20cm石英砂d2-3m319.
1425040601025002滤料铺设1.
弹性滤料,具体做法详见设计图纸m3133.
6526040601025003滤料铺设1.
组合滤料,具体做法详见设计图纸m333527031002001001管道支架1.
生物接触氧化池及缺氧池管道支架,具体做法详见设计图纸kg2193.
39分部小计管道1031001006001塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:UPVC3.
规格:1104.
连接形式:粘接m13.
12031001006002塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:UPVC3.
规格:1604.
连接形式:粘接m123031001006003塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:UPVC3.
规格:2004.
连接形式:粘接m12.
6本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第5页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价4031001006004塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:UPVC3.
规格:3004.
连接形式:粘接m39.
75031001006005塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:UPVC3.
规格:4004.
连接形式:粘接m11.
956031001006006塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:钢塑复合管3.
规格:1504.
连接形式:粘接m4.
57031001006007塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:钢塑复合管3.
规格:404.
连接形式:粘接m22.
28031001006008塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:ABS3.
规格:2004.
连接形式:粘接m5.
89031001006009塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:ABS3.
规格:1104.
连接形式:粘接m10.
410031001006010塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:ABS3.
规格:904.
连接形式:粘接m31.
911031001006011塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:ABS3.
规格:754.
连接形式:粘接m70.
812031001006012塑料管1.
安装部位:室内2.
材质:ABS3.
规格:504.
连接形式:粘接m12.
8本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第6页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价13031001002001钢管1.
安装部位:室内2.
材质:碳钢管3.
规格:324.
连接形式:焊接5.
除锈:钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-97)所规定的sa21/2级的标准6.
防腐要求:管道外壁刷油、防腐:外壁:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆2*50um)二道,GZ-5.
管道内壁刷油、防腐:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆3*50um)三道3型重防腐涂料(海蓝色3*40um)三道m414031001002002钢管1.
安装部位:室内2.
材质:碳钢管3.
规格:404.
连接形式:焊接5.
除锈:钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-97)所规定的sa21/2级的标准6.
防腐要求:管道外壁刷油、防腐:外壁:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆2*50um)二道,GZ-5.
管道内壁刷油、防腐:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆3*50um)三道3型重防腐涂料(海蓝色3*40um)三道m1.
3本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第7页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价15031001002003钢管1.
安装部位:室内2.
材质:碳钢管3.
规格:504.
连接形式:焊接5.
除锈:钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-97)所规定的sa21/2级的标准6.
防腐要求:管道外壁刷油、防腐:外壁:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆2*50um)二道,GZ-5.
管道内壁刷油、防腐:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆3*50um)三道3型重防腐涂料(海蓝色3*40um)三道m5016031001002004钢管1.
安装部位:室内2.
材质:碳钢管3.
规格:654.
连接形式:焊接5.
除锈:钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-97)所规定的sa21/2级的标准6.
防腐要求:管道外壁刷油、防腐:外壁:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆2*50um)二道,GZ-5.
管道内壁刷油、防腐:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆3*50um)三道3型重防腐涂料(海蓝色3*40um)三道m30.
5本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第8页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价17031001002005钢管1.
安装部位:室内2.
材质:碳钢管3.
规格:804.
连接形式:焊接5.
除锈:钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-97)所规定的sa21/2级的标准6.
防腐要求:管道外壁刷油、防腐:外壁:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆2*50um)二道,GZ-5.
管道内壁刷油、防腐:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆3*50um)三道3型重防腐涂料(海蓝色3*40um)三道m18.
618031001002006钢管1.
安装部位:室内2.
材质:碳钢管3.
规格:1004.
连接形式:焊接5.
除锈:钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-97)所规定的sa21/2级的标准6.
防腐要求:管道外壁刷油、防腐:外壁:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆2*50um)二道,GZ-5.
管道内壁刷油、防腐:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆3*50um)三道3型重防腐涂料(海蓝色3*40um)三道m90.
85本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第9页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价19031001002007钢管1.
安装部位:室内2.
材质:碳钢管3.
规格:1504.
连接形式:焊接5.
除锈:钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-97)所规定的sa21/2级的标准6.
防腐要求:管道外壁刷油、防腐:外壁:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆2*50um)二道,GZ-5.
管道内壁刷油、防腐:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆3*50um)三道3型重防腐涂料(海蓝色3*40um)三道m70.
520031001002008钢管1.
安装部位:室内2.
材质:碳钢管3.
规格:3004.
连接形式:焊接5.
除锈:钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-97)所规定的sa21/2级的标准6.
防腐要求:管道外壁刷油、防腐:外壁:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆2*50um)二道,GZ-5.
管道内壁刷油、防腐:GZ-2新型高分子防腐涂料(铁红底漆3*50um)三道3型重防腐涂料(海蓝色3*40um)三道m0.
9本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第10页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价21031001005001铸铁管1.
安装部位:室外2.
材质:铸铁管3.
规格:3004.
除锈:钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂装前钢材表面处理规范》(SY/T0407-97)所规定的sa21/2级的标准5.
防腐要求:a:GZ-6环氧煤沥青底漆一道棕黑色60umb:缠绕玻璃纤维布10*10100umc:GZ-6环氧煤沥青底漆一道棕黑色60umd:缠绕玻璃纤维布10*10100ume:GZ-6环氧煤沥青底漆一道棕黑色180umm3.
622031001002009钢管1.
名称:钢丝软管2.
规格:65m9.
523031001002010钢管1.
名称:钢丝软管2.
规格:110m8.
524030804001001低压碳钢管件1.
名称:90°弯头2.
规格:1003.
材质:碳钢个1825030804001002低压碳钢管件1.
名称:90°弯头2.
规格:1503.
材质:碳钢个1326030804001003低压碳钢管件1.
名称:90°弯头2.
规格:653.
材质:碳钢个927030804001004低压碳钢管件1.
名称:90°弯头2.
规格:803.
材质:碳钢个828030804001005低压碳钢管件1.
名称:90°弯头2.
规格:503.
材质:碳钢个729030804001006低压碳钢管件1.
名称:90°弯头2.
规格:403.
材质:碳钢个1本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第11页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价30030804001007低压碳钢管件1.
名称:90°弯头2.
规格:323.
材质:碳钢个131030804014001低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:323.
材质:UPVC个332030804014002低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:1103.
材质:UPVC个233030804014003低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:1603.
材质:UPVC个434030804014004低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:2003.
材质:UPVC个235030804014005低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:3003.
材质:UPVC个736030804014006低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:4003.
材质:UPVC个237030804014007低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:753.
材质:ABS个238030804014008低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:903.
材质:ABS个239030804014009低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:2003.
材质:ABS个240030804014010低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:1603.
材质:钢塑个141030804014011低压塑料管件1.
名称:90°弯头2.
规格:403.
材质:钢塑个142030804014012低压塑料管件1.
名称:大小头2.
规格:400*2003.
材质:UPVC个143030804014013低压塑料管件1.
名称:大小头2.
规格:200*1103.
材质:UPVC个244030804014014低压塑料管件1.
名称:大小头2.
规格:200*1003.
材质:ABS个2本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第12页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价45030804014015低压塑料管件1.
名称:大小头2.
规格:150*403.
材质:钢塑个146030804014016低压塑料管件1.
名称:异径三通2.
规格:400*2003.
材质:UPVC个247030804014017低压塑料管件1.
名称:异径三通2.
规格:200*1103.
材质:UPVC个248030804014018低压塑料管件1.
名称:异径三通2.
规格:200*1103.
材质:ABS个449030804014019低压塑料管件1.
名称:异径三通2.
规格:753.
材质:ABS个250030804014020低压塑料管件1.
名称:异径三通2.
规格:90*503.
材质:ABS个251030804014021低压塑料管件1.
名称:异径四通2.
规格:753.
材质:ABS个252030804014022低压塑料管件1.
名称:异径四通2.
规格:90*503.
材质:ABS个453030804014023低压塑料管件1.
名称:正三通2.
规格:2003.
材质:UPVC个254030804014024低压塑料管件1.
名称:正三通2.
规格:3003.
材质:UPVC个355030804001008低压碳钢管件1.
名称:正三通(碳钢)2.
规格:1503.
材质:碳钢个956030804001009低压碳钢管件1.
名称:正三通(碳钢)2.
规格:1003.
材质:碳钢个357030804001010低压碳钢管件1.
名称:正三通(碳钢)2.
规格:653.
材质:碳钢个258030804001011低压碳钢管件1.
名称:正三通(碳钢)2.
规格:803.
材质:碳钢个1本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第13页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价59030804014025低压塑料管件1.
名称:堵头2.
规格:1103.
材质:UPVC个460030804014026低压塑料管件1.
名称:堵头2.
规格:1103.
材质:ABS个461030804014027低压塑料管件1.
名称:堵头2.
规格:753.
材质:ABS个862030804014028低压塑料管件1.
名称:堵头2.
规格:503.
材质:ABS个863030810002001低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:碳钢3.
型号、规格:150副1364030810002002低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:碳钢3.
型号、规格:100副1565030810002003低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:碳钢3.
型号、规格:300副166030810002004低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:碳钢3.
型号、规格:65副967030810002005低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:碳钢3.
型号、规格:80副4.
568030810002006低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:碳钢3.
型号、规格:50副669030810002007低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:碳钢3.
型号、规格:40副270030810002008低压碳钢焊接法兰1.
材质:碳钢2.
型号、规格:32副271030810002009低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:UPVC3.
型号、规格:400副172030810002010低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:UPVC3.
型号、规格:300副2.
573030810002011低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:UPVC3.
型号、规格:200副3本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第14页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价74030810002012低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:ABS3.
型号、规格:110副175030810002013低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:ABS3.
型号、规格:75副176030810002014低压碳钢焊接法兰1.
名称:法兰2.
材质:ABS3.
型号、规格:90副177030817008001套管制作安装1.
类型:S312IV型刚性防水套管2.
规格:DN40台378030817008002套管制作安装1.
类型:S312IV型刚性防水套管2.
规格:DN50台279030817008003套管制作安装1.
类型:S312IV型刚性防水套管2.
规格:DN125台280030817008004套管制作安装1.
类型:S312IV型刚性防水套管2.
规格:DN150台981030817008005套管制作安装1.
类型:S312IV型刚性防水套管2.
规格:DN200台382030817008006套管制作安装1.
类型:S312IV型刚性防水套管2.
规格:DN250台583031001005002铸铁管1.
材质:球墨铸铁管2.
规格:DN1503.
压力试验及吹、洗设计要求m50分部小计阀门1031003003001焊接法兰阀门1.
类型:蝶阀2.
材质:碳钢3.
规格:40个12031003003002焊接法兰阀门1.
类型:蝶阀2.
材质:碳钢3.
规格:50个33031003003003焊接法兰阀门1.
类型:蝶阀2.
材质:碳钢3.
规格:65个4本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第15页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价4031003003004焊接法兰阀门1.
类型:蝶阀2.
材质:碳钢3.
规格:80个25031003003005焊接法兰阀门1.
类型:蝶阀2.
材质:碳钢3.
规格:100个96031003003006焊接法兰阀门1.
类型:蝶阀2.
材质:碳钢3.
规格:150个117031003003007焊接法兰阀门1.
类型:蝶阀2.
材质:碳钢3.
规格:200个58031003003008焊接法兰阀门1.
类型:蝶阀2.
材质:碳钢3.
规格:300个29031003003009焊接法兰阀门1.
类型:蝶阀2.
材质:碳钢3.
规格:400个110031003003010焊接法兰阀门1.
类型:止回阀2.
材质:碳钢3.
规格:DN32个111031003003011焊接法兰阀门1.
类型:止回阀2.
材质:碳钢3.
规格:40个112031003003012焊接法兰阀门1.
类型:止回阀2.
材质:碳钢3.
规格:50个313031003003013焊接法兰阀门1.
类型:止回阀2.
材质:碳钢3.
规格:65个214031003003014焊接法兰阀门1.
类型:止回阀2.
材质:碳钢3.
规格:80个215031003003015焊接法兰阀门1.
类型:止回阀2.
材质:碳钢3.
规格:100个516031003003016焊接法兰阀门1.
类型:止回阀2.
材质:碳钢3.
规格:150个217030503008001电动、电磁阀门1.
名称:电磁阀2.
规格:150个118031003003017焊接法兰阀门1.
类型:防污染止回阀2.
规格:150个1本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第16页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价19031003013001水表1.
安装部位(室内外):室外2.
名称:水表3.
规格:150个1分部小计措施项目本页小计合计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08总价措施项目清单与计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302001001安全文明施工费不可竞争费,费率值根据"豫建设标【2014】57号文"取定,其中郑州市的建筑工程、市政道路工程、市政桥梁工程,费率值根据"郑建文【2015】68号文"取定.
1.
11.
1安全生产费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.
66*(1-10.
08%)1.
21.
2文明施工措施费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.
66*(1-10.
08%)2031302002001夜间施工增加费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计3031302004001二次搬运费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计4031302005001冬雨季施工增加费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计5031302006001已完工程及设备保护费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计合计编制人(造价人员):复核人(造价工程师):注:1.
"计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费".
2.
按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法.
表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称金额(元)结算金额(元)备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.
1材料(工程设备)暂估价—明细详见表-12-22.
2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-5合计—注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总.
表—12暂列金额明细表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称计量单位暂列金额(元)备注合计—注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.
表—12—1材料(工程设备)暂估单价及调整表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第1页共1页序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位数量暂估(元)确认(元)差额±(元)备注暂估确认单价合价单价合价单价合价合计注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

表—12—2专业工程暂估价及结算价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第1页共1页序号工程名称工程内容暂估金额(元)结算金额(元)差额±(元)备注合计0.
00—注:此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中.
结算时按合同约定结算金额填写.
表—12—3计日工表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第1页共1页编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价(元)合价(元)暂定实际一人工1.
1人工小计二材料2.
1材料小计三施工机械3.
1施工机械小计四企业管理费和利润总计注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中.
结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

表—12—4总承包服务费计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称项目价值(元)服务内容计算基础费率(%)金额(元)合计---注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中.
表—12—5规费、税金项目计价表工程名称:工艺安装标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)1规费其中:1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险1.
1其中:1)工程排污费1.
22)社会保障费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计1.
33)住房公积金综合工日合计+技术措施项目综合工日合计1.
44)工伤保险综合工日合计+技术措施项目综合工日合计2增值税~销项税额税前造价合计合计编制人(造价人员):复核人(造价工程师):表—13主要材料价格表工程名称:工艺安装第1页共1页序号材料编码材料名称规格.
型号等特殊要求单位数量单价合价1BCCLF0除臭系统材料费元12BCCLF0@1弹性滤料材料费元133.
653BCCLF1组合滤料材料费m33354BCCLF2脱水加药设备材料费元15BCCLF4反冲洗装置材料费元16DC255@1活性炭15m33.
904567DZ709@1操作箱个138补充主材001机械格栅HZ-700台19补充主材002回转式鼓风机HCC-801S30KW台210补充主材002@1回转式鼓风机HCC-10D1S30KW台211补充主材002@2回转式鼓风机HCC-150A30KW台112补充主材002@3叠螺式脱水机台113补充主材003液位计台314补充主材005螺杆泵1.
5KW台115补充主材008紫外线消毒器台316补充主材012污水提升泵100WQ80-10-5.
5台217补充主材012@1混合液回流泵150WQ145-9-7.
5台218补充主材012@4反冲洗泵100WQ110-10-7.
5台119补充主材012@5主泵台320补充主材012@6辅泵台1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价设备1030404022001控制器1.
名称:PLC控制器2.
型号:DI=54,DO=18,AI=3,考虑一定的裕量;触摸式操作员终端10.
4"TFT;机柜尺寸:1000*600*2200mm;必要网络组件、电气元件,包括:CPU模块;电源模块;网络通讯模块;4~20mA输入模块;4~20mA输出模块;开关量输入模块;开关量输出模块;机架、连接器;端子、隔离器、避雷器等及全部配件,提供仪表电源台12030414007001不间断电源1.
名称:UPS不间断电源2.
型号:5000VA系统13030414007002不间断电源1.
名称:UPS不间断电源2.
型号:3000VA系统14030501004001存储设备1.
名称:硬盘录像机2.
规格:参数参考"海康DS-9616N-ST16路网络硬盘录像机"台15030501012001交换机1.
名称:总交换机2.
规格:模块式,2个光纤口,16个RJ45口台16030501012002交换机1.
名称:以太网交换机ESO2.
规格:模块式,2个光纤口,8个RJ45口套27030504004001系统软件1.
检测系统管理软件套1本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价8030601004001流量仪表1.
名称:插入式电磁流量计(含变送器)2.
型号:DN100,工作压力:服务器版操作系统Windows套310030608004002便携式计算机1.
名称:便携式计算机2.
规格:CPU:CoreI5,标称频率:2.
2GHZ,显示器:14"以上TFT,真彩1366x768,内存:4GB,硬盘:1TB,CD-ROM:32倍速DVD,接口:RS232/422/485和并口,内置FAX/MODEM、PCMCIA插槽、USB接,编程接口套111030904001001点型探测器1.
名称:光纤收发器2.
规格:2个TX,1个FX接口个812030904016001矩阵主机(柜)1.
名称:矩阵主机套113040205020001监控摄像机1.
名称:彩色摄像机2.
规格、型号:200万像素,20倍光学变倍台8分部小计本页小计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第3页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价桥架电缆1030408002001控制电缆1.
名称:控制电缆2.
型号:KYJV-0.
45/0.
75-14*1.
5m400.
022030408002002控制电缆1.
名称:控制电缆2.
型号:KVVP-0.
45/0.
75-7*1.
5m337.
683030408002003控制电缆1.
名称:控制电缆2.
型号:KVV-0.
45/0.
75-4*1.
5m137.
074030408002004控制电缆1.
名称:控制电缆2.
型号:DJYVP-2*2*1.
5m136.
795030411001001配管1.
名称:配管2.
材质:焊接钢管3.
规格:40m7106030411001002配管1.
名称:配管2.
材质:焊接钢管3.
规格:32m222.
047030411001003配管1.
名称:配管2.
材质:焊接钢管3.
规格:20m30.
528030411003001桥架1.
名称:桥架2.
型号:XQJ-P-01-10-33.
规格:300*100m47.
719030502005001双绞线缆1.
名称:四芯多模光纤m126.
2分部小计措施项目1031301017001脚手架搭拆项1本页小计合计注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费".
表—08总价措施项目清单与计价表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302001001安全文明施工费不可竞争费,费率值根据"豫建设标【2014】57号文"取定,其中郑州市的建筑工程、市政道路工程、市政桥梁工程,费率值根据"郑建文【2015】68号文"取定.
1.
11.
1安全生产费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.
66*(1-10.
08%)1.
21.
2文明施工措施费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.
66*(1-10.
08%)2031302002001夜间施工增加费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计3031302004001二次搬运费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计4031302005001冬雨季施工增加费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计5031302006001已完工程及设备保护费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计合计编制人(造价人员):复核人(造价工程师):注:1.
"计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费".
2.
按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法.
表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称金额(元)结算金额(元)备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.
1材料(工程设备)暂估价—明细详见表-12-22.
2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-5合计—注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总.
表—12暂列金额明细表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称计量单位暂列金额(元)备注合计—注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.
表—12—1材料(工程设备)暂估单价及调整表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第1页共1页序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位数量暂估(元)确认(元)差额±(元)备注暂估确认单价合价单价合价单价合价合计注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

表—12—2专业工程暂估价及结算价表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第1页共1页序号工程名称工程内容暂估金额(元)结算金额(元)差额±(元)备注合计0.
00—注:此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中.
结算时按合同约定结算金额填写.
表—12—3计日工表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第1页共1页编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价(元)合价(元)暂定实际一人工1.
1人工小计二材料2.
1材料小计三施工机械3.
1施工机械小计四企业管理费和利润总计注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中.
结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

表—12—4总承包服务费计价表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称项目价值(元)服务内容计算基础费率(%)金额(元)合计---注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中.
表—12—5规费、税金项目计价表工程名称:自控仪表标段:中水处理站房第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额(元)1规费其中:1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险1.
1其中:1)工程排污费1.
22)社会保障费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计1.
33)住房公积金综合工日合计+技术措施项目综合工日合计1.
44)工伤保险综合工日合计+技术措施项目综合工日合计2增值税~销项税额税前造价合计合计编制人(造价人员):复核人(造价工程师):表—13主要材料价格表工程名称:自控仪表第1页共1页序号材料编码材料名称规格.
型号等特殊要求单位数量单价合价1BCCLF0矩阵主机材料费元12C01261周转性材料费元876.
2313CC993焊锡丝kg10.
24补充材料001监控系统应用软件套15CZ147盖板m47.
948556CZ148@1槽式桥架钢制300*100m47.
948557CZ2396@2光纤收发器对88CZ296焊接钢管DN32m228.
70129CZ297焊接钢管DN40m731.
310CZ3072@1DJYVP-2*2*1.
5m139.
525811CZ4221@8四芯多模光纤m128.
72412Z00014@1PLC柜个113补充主材003@1彩色摄像机台814补充主材004插入式电磁流量计台115补充主材006监控管理计算机台316补充主材007便携式计算机台117补充主材009以太网交换机台218补充主材009@1总交换机台119补充主材010UPS套320补充主材011硬盘录像机台1第六章技术标准及要求一、概述1.
1本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行.

1.
2如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备及材料完全符合本招标文件的要求.
如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在"技术差异表"中列出.

1.
3本招标文件技术规范将作为合同的,与合同具有同等的法律效力.
本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同招标时协商确定二、招标项目要求项目名称:河南财经政法大学中水回收(二期)土建及设备站房建设项目招标范围:对河南财经政法大中水回收(二期)土建及设备站房建设施工,涵盖:包括土建施工,电气照明、工艺安装、自控仪安装工程表的施工图纸及工程量清单范围内所有建筑安装工程.
该工程为交钥匙工程,工程范围内中间不再另行签单结算.

工期要求:各包段合同签订后120天内交付验收.
工程质量要求:符合国家质量标准及安装标准和现行国家质量验收规范,质量合格.
质保期要求:自工程竣工验收合格之日起两年(投标人可给予招标人延长保修期的优惠),保修期内故障响应时间不高于24小时内到达故障现现场.
安全要求:不得出现重大安全责任事故.
环境保护及文明施工要求:杜绝施工对环境产生污染,符合郑州市安全文明工地施工要求.
承包方式:包工,包料,保质量,保安全,包工期,包文明施工设备及材料采购要求:所有设备均需不低于图纸及本技术规范的要求进行采购、施工.
设备进场前需经招标人及监理人员验收合格后方可进场.
验收标准为本工程设计图纸及招标文件中的相关要求;无指定品牌,但工程中使用的材料及设备必须符合国家质量验收及环保要求.

工程款支付要求:投标人应承担本次工程所有校验、试验、验收、协调等所产生的费用.
承包人需对发包人的3-5人技术人员进行专业培训,所需费用及技术支持由承包人负责.
本工程需经采购人验收,验收所需要的技术支持及所产生的费用由投标人承担.
因施工所破坏的路面及设施按原貌恢复.
完工后垃圾清理出校区外.
三、技术标准依据技术文件要求,本项目的材料,设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求,包括但不限于以下内容,如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准.
一般规定3.
1.
1除非合同文件中另有特别注明,本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准.
设计和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成.
对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作,相应厂家使用说明或操作说明等的内容,或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分.

3.
1.
2合同中约定的任何乙方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本.
如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示,乙方应按照其中要求最严格的标准执行.
材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本;或把最新版本的要求当作对乙方工作的最起码要求,而执行更高的标准.

标准规范:本工程参考和借鉴以下标准和技术规范:《工程测量规范》(GB50026-2007)地基与基础工程施工及验收规范GB50202-2002混凝土强度检验评定标准GBJ107-87建筑装饰装修工程质量验收规范GB50201-2001建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2002建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002建筑装修工程质量验收规范GB50210-2001建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-2010工业金属管道工程施工规范GB50235-2010现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2002建筑工程施工施工现场供用电安全规范GB50194-93施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-88建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ\T27-2001\J140-2001)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)《给水排水工程构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)《给水排水管道工程施工及验规范》(GB50268-97)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建筑工程施工施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40—200除非另有说明,本工程适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准.
上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本.
如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致,承包人应书面请求发包人澄清,发包人未予澄清者,按其中最高的要求或最严格的标准执行.
适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺,由承包人依据上述原则自行收集.

第七章图纸(另册)第八章投标文件格式项目投标文件招标编号:豫财招标采购2017-号投标人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日目录一、投标报价书1.
1投标函1.
2投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、反商业贿赂承诺书六、已标价工程量清单七、已标价工程量清单自查表八、施工组织设计九、项目管理机构十、资格审查资料十一、服务承诺十二、其他材料.
一、投标报价书1.
1投标函(招标人名称):根据贵方号招标文件,正式授权下述签字人姓名和职务)代表申报人投标人名称),提交下述文件正本一式份,副本一式份.
据此函,签字人兹宣布同意如下:1、我方愿以总报价为元(大写)人民币的价格并按招标文件的要求提供合格货物.
并响应招标文件中规定的投标保证金(元人民币),后附保证金缴纳汇款凭证.
2、一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定承诺日历天内交付,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到,项目负责人.
严格履行合同,保证于承诺的时间内完成货物的运输、安装、调试等服务,并交付采购人验收、使用.

3、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况,如有违反,无条件接受贵方及相关管理部门的处罚.

4、我方承诺:未经招标人同意我方拟派到本招标项目的项目经理在工程施工过程中不更换,且不在其它的工程项目中担任项目经理或其它职务.
若我方的项目经理等主要人员在资格预审后或中标后或施工期间不能到位,或未经招标人批准我方更换项目经理,我方愿承担相应的违约责任,并同意招标人可据此情况取消投标资格或中标资格或解除施工合同.

5、我公司特承诺在本次招标活动中,本投标标文件以开标日之起计算,投标文件的有效期日历天.
6、如我方中标:(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同.
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分.
(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程.
7、我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章"投标人须知"第1.
4.
3项规定的任何一种情形.
8.
我方完全响应招标文件中的商务条件、技术标准及要求条款并完全接受合同条件.
投标人:(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日1.
2投标函附录投标人名称工程名称总投标报价(元人民币)大写小写评标价(元人民币)大写评标价=去掉不可竞争费后的投标报价小写措施费合计(元人民币)大写小写投标工期投标质量项目负责人姓名建造师级别对招标文件的响应程度投标有效期农民工工资保障金承诺农民工工资保障金承诺事项承诺1.
以前所承建工程工资支付情况,是否存在拖欠或克扣.
2.
中标后能否足额存入农民工工资保障金3.
其承包的工程项目一旦出现拖欠职工工资,是否可由招标人从工资保障金中先予划支.
投标人提交的投标文件不具备出现以上三项承诺的,在开标时对其实行"一票否决".
报价中未包含内容及要求招标单位的配合条件投标报价需要说明的问题投标人(盖单位章):法定代表人或授权代表(签字):年月日注:本表为唱标用,加盖公章并签字或印签有效,按要求用单独信封密封提交一份.
二、法定代表人身份证明投标人名称:地址:姓名:性别:年龄:职务:_系(投标人名称)的法定代表人.
特此证明.
投标人:(盖单位章)附:法定代表人身份证复印件年月日三、授权委托书本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人.
代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担.

委托期限:代理人身份证复印件代理人无转委托权.
投标人:(盖单位章)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)附:授权代理人身份证复印件和社保部门出具的其个人近期社保缴纳证明年月日四、投标保证金按要求交纳,后附汇款凭证及开户许可证五、反商业贿赂承诺书我公司承诺:在招标活动中,我公司保证做到:一、公平竞争参加本次招标活动.
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为.
不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请;不为其报销各种消费凭证,不支付其旅游、娱乐等费用.

三、若出现上述行为,我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚.
法定代表人或授权代表(签字):投标人(盖单位章):年月日六、已标价工程量清单注:已报价工程量清单必须加盖投标人单位的造价师或造价员印章.
可单独表述或列表包含设备及电缆的厂家、品牌、规格型号、技术参数、功能描述、保修期限、生产厂家资质文件等清单以及备品备件和配套工具清单.

七、已标价工程量清单自查表项目名称:投标人:(加盖公章)序号检查项目检查内容检查结果是否11.
1项目总报价(不含安全文明费与规费)是否等于各单项工程造价之和1.
2单项工程费(不含安全文明费与规费)是否等于各单位工程造价之和1.
3单位工程费(不含安全文明费与规费)是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金之和22.
1分部分项工程费及单价措施费是否等于各分部分项清单费之和2.
2分部分项及单价措施项目编码不得修改招标人清单2.
3分部分项及单价措施项目名称不得修改招标人清单2.
4分部分项及单价措施项目特征不得修改招标人清单2.
5分部分项及单价措施项目计量单位不得修改招标人清单2.
6分部分项及单价措施项目工程数量不得修改招标人清单2.
7分部分项工程费及单价措施费清单单价综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和;2.
8材料单价材料表中的单价与组成清单单价中的单价必须一致33.
1安全文明费必须按河南省计价依据规定计算3.
2总价措施项目根据招标文件要求自主报价44.
1其它项目费必须等于各组成部分之和(暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费)4.
2暂列金额(若有)必须与招标人价格一致4.
3专业暂估价(若有)必须与招标人价格一致4.
4总承包服务费是否按招标文件要求计算5规费必须按河南省计价依据规定计算6税金必须按河南省计价依据规定计算7不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况八、施工组织设计1.
投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等.

2.
施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后.
附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二劳动力计划表附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图附表一:拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注附表二:劳动力计划表单位:人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图1.
投标人应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期.
2.
施工进度表可采用网络图(或横道图)表示.
九、项目管理机构(一)项目管理机构组成表职务姓名职称后附执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险(二)主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务联系电话十、资格审查资料(一)投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话企业资质等级其中项目负责人注册资金中级职称人员经营范围备注(二)后附满足资格要求的资料复印件加盖公章(原件备查)(1)提供(营业执照、税务登记证、组织机构代码证)或(三证合一的营业执照)副本加盖公章的复印件).
(2)资质证书副本、安全生产许可证、项目经理建造师证书(含安考证)(加盖公章的复印件).
注:已换发新版资质证书的企业信息须通过全国建筑市场监管与诚信信息发布平台(http://www.
mohurd.
gov.
cn/docmaap/)附查询结果截图并加盖公章,未换发新版资质证书的企业信息须通过河南省建筑市场监管与诚信信息发布平台(http://hngcjs.
hnjs.
gov.
cn)附查询结果截图并加盖公章,省外企业未换发新版资质证书的企业信息按其注册地省建筑市场监管与诚信信息发布平台截图并加盖公章.

(3)提供2014年、2015年、2016年度经审计的财务状况报告(加盖公章的复印件).
(4)2017年任意1月依法缴纳税收证明(可以是银行扣款回单或税局开具的凭据)加盖公章的复印件.
注:税收证明政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税、和企业所得税的凭据.
(5)2017年任意1月依法缴纳社会保障资金的证明(可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据)加盖公章的复印件.
(6)企业注册地或项目所在地人民检察院出具有效的无行贿犯罪档案查询结果告知函,以招标公告发布日期之后开具为准.
(原件或加盖公章的复印件).
(内容涵盖企业法人、法定代表人、投标代表人).
(7)提供供应商自己参与(填写本次采购人名称:----采购编号:----)采购活动前未有在处罚期内的各级人民政府财政部门行政处罚和参与本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺(加盖公章的原件).

(8)项目经理无在建项目承诺书(加盖公章的原件).
(9)与采购人或采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联的承诺(加盖公章的原件).
(10)提供供应商自己参与(填写本次采购人名称:----采购编号:----)采购活动前已在【"信用中国"网站(www.
creditchina.
gov.
cn)、中国政府采购网(www.
ccgp.
gov.
cn)、查询,无不良信用记录的承诺(加盖公章的原件),并附二个网站查询截图.

十一、服务承诺格式自拟(应包含培训、售后、保修等服务承诺)十二、其他材料12.
1信誉承诺致(发包人名称):我单位承诺自2013年1月1日以来无因我单位违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录;没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消.
在参与本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录.

投标人名称(盖章):法定代表人或其委托代理人(签字):二〇年月日12.
2项目经理承诺致(发包人名称):我单位承诺拟派往本工程的项目经理没有正在施工和正在承接的工程项目,并保证在收到招标人的书面开工通知后3日内到岗,否则愿意接受10000元/天的违约金,直至到岗为止.
投标人名称(盖章):法定代表人或其委托代理人(签字):二〇年月日12.
3投标人诚信投标承诺我单位在参加(填写项目名称及招标编号)项目的投标活动中,郑重承诺如下:1、我方在此声明,本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的,如发现提供虚假资料,或与事实不符而导致投标无效,甚至造成任何法律和经济责任,完全由我方负责;2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形,若经贵方查出,立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任;3、我方在以往的招投标活动中,无重大违法、违规的不良记录;或虽有不良记录,但已超过处理期限;4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的;5、我方一旦中标,将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施,保证拟派项目部人员不更换(若更换需经招标人同意);6、我方一旦中标,将按规定及时与招标人签订合同.
投标人名称:(盖公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)二〇年月日12.
4中小企业声明函本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为______(请填写:中型、小型、微型)企业.
即,本公司同时满足以下条件:1.
根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为______(请填写:中型、小型、微型)企业.

2.
本公司参加______单位的招标编号:[]-号的______项目名称采购活动,提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他______(请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物.
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物.

本公司对上述声明的真实性负责.
如有虚假,将依法承担相应责任.
供应商名称(盖章):日期:注:各潜在供应商请严格按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)文件执行.
县级以上(工业和信息化部\国家统计局\国家发展和改革委员会\财政部门)办理大\中\小\微企业证明,并将证明原件附到本次投标文件正本中,作为优惠6%评审的依据.

可参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》(豫财购[2013]14号)等文件.
12.
41.
不拖欠农民工工资条款,一旦拖欠农民工工资甲方有权从工程款中直接支付.
2.
所有设备和材料投标文件中必须标注产地、品牌及型号和性能(可另附表格)3.
本项目中标方必须配合后续施工的湖水蓄水施工工程4.
投标人每提供1份类似日处理水量不得小于1800立方成功业绩;投标文件中每项业绩需同时提供、合同、采购方(用户)出具的项目验收证明,评标时交验原件,原件和投标文件中所附复印件要一致,否则不得分.
注:类似项目指水处理项目;业绩合同以合同签订时间为准.